【#祝福语大全# #员工劳务协议(精华8篇)#】你是不是担忧自己的合同写的不好呢?当经济发展的巨浪滚滚而来,合同的订立必须经过当事人协商一致,关于“员工劳务协议”的知识你掌握得够了吗看看这篇文章吧,感谢您的阅读请收藏此文留作纪念!
员工劳务协议【篇1】
甲方:
地址:
联系电话:
乙方:
联系电话:
身份证号码:
地址:
甲乙双方经友好协商,根据《中华人民共和国民法总则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,就劳务合作一事达成一致,自愿签订本劳务合同,共同遵守本合同所列条款。
一、合同期限和工作岗位
1、本合同适用于_______餐厅,期限______年,从______年______月______日起至______年______月______日止。雇佣期______年。
2、乙方工作岗位为_________。
二、工作时间和休息时间
鉴于餐饮工作的特殊性,本合同实行综合计时制,即双方约定每日工作时间为______小时(包两餐时间),乙方每月休息______日。
三、工资待遇
乙方的工资:每月为人民币______元整。工资按月发放。
四、工资发放
1、甲方每月______日为发薪日,甲方须按月以货币形式支付给乙方,不得拖欠,否则,乙方有权要求甲方按国家有关规定支付经济补偿金。
2、乙方正确履行本合同并遵守了甲方规章制度,无违约行为的,工资依合同约定发放。
3、乙方按照国家有关规定享受休假权利,本餐厅根据具体情况,对节假日休假的规定如下:五一劳动节休假______天,国庆节休假______天,春节休假______天,若休假期间正常工作的,工资按______倍发放,若乙方将这些假期拿到其他时间休,则节假日期间的工资照平日工资标准发放。
五、双方的义务
1、甲方应当依据合同约定按时支付乙方劳务费用。
2、甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全、卫生条件和必要的劳动防护用品。
3、乙方应严格遵守与甲方签订的各项协议及制度,遵守甲方的管理制度。
六、社会保险和福利待遇
因甲乙双方之间建立的关系是劳务关系而不是劳动(合同)关系,因此甲方不承担任何社会保险、公积金缴纳义务。乙方同意不享有甲方的各项保险及福利待遇。乙方因非甲方原因导致的患病或伤亡,甲方不承担相关的医疗费用及法律规定的、因劳动关系所产生的待遇。乙方同意医疗费用自理,医疗期内甲方不支付劳务费。
七、劳动纪律
乙方在合同期内应:
1、遵守甲方依法制定的各项规章制度。
2、严格遵守安全操作规程,保证安全生产。
3、按时按质量完成甲方规定的工作任务。
4、爱护甲方的财产,保守甲方的商业机密。
5、遵守国家和地方有关计划生育政策。
八、合同的变更、解除、重新订立和终止
1、经甲、乙双方协商同意可以依法变更本合同
2、有下列情形之一的,甲方可以随时解除劳务合同,不用支付乙方经济补偿金
(1)甲方发现乙方不能够胜任本职工作。
(2)乙方严重违反甲方劳动纪律或甲方规章制度。
(3)乙方严重失职,营私舞弊,对甲方造成利益重大损失的。
(4)乙方被依法追究刑事责任的。
(5)法律、法规规定的其它情形。
3、有下列情形之一的,甲方可以解除劳务合同,但是应提前______日以书面通知乙方本人。
(1)甲方濒临破产或生产经营不善发生严重困难,需裁减人员的。
(2)本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳务合同无法履行,经甲乙双方协商不能变更劳务合同达成协议的。
4、有下列情形之一的,乙方可以随时通知甲方解除劳务合同:
(1)甲方未按照劳务合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的。
(2)甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的。
(3)法律、法规规定的其他情形。
九、保密条款
1、乙方应立遵守本合同有关法律规定,向甲方履行保守商业秘密的义务,本合同所称商业秘密指不为公众所知悉,能为甲方带来经济利益,经甲方采取保密措施的技术和经营信息,包括管理诀窍、客户名单、产销策略等。
2、乙方如违反合同约定或违反甲方保密要求,披露、使用或充许他人使用其所掌握的甲方的商业秘密,即对甲方构成违约,甲方有权采取法律行动,追究乙方违约责任,索赔经济损失,直至追究乙方的行事责任。
3、未经甲方同意乙方不得将甲方电脑上的资料和文字,以及图片资料带出办公室,并不得擅自打印、复印公司的资料。
十、违约责任
1、甲方违约的法律责任:
若甲方未按合同约定支付乙方工资,乙方可追究甲方责任。
2、乙方违约的法律责任:
乙方违反合同约定无理提前解除劳务合同,则乙方应赔偿甲方下列损失:
(1)甲方招录、培训乙方费用。
(2)对生产、营业和工作造成的直接经济损失。
(3)劳务合同经约定的其他赔偿费用。
(4)违反保密条款,按双方所签保密合同约定执行。
(5)违反禁业条款,按双方所签禁业条款约定执行。
十一、争议处理
甲乙双方发生劳动争议后,应行协商解决。协商不成的,任何一方均可向协商不成可向__________________法院提起诉讼。
十二、其他
本合同一式______份,甲、乙双方签字或盖章之日起生效,双方各执______份,均具有同等法律效力。
甲方:
______年______月______日
乙方:
______年______月______日
员工劳务协议【篇2】
甲方:________________________
乙方:________________________
性别:________________________
身份证号码:_________________
根据《中华人民共和国劳动法》以及有关法律、法规、规章和政策的决定,经双方平等协商,订立本聘用合同。
(一)合同限期:从________年________月________日起至________年________月________日止。
(二)合同期内,其中试用期为______个月,即从________年________月________日起至________年________月________日止。
一、工作岗位及内容
甲方根据工作需要,安排乙方在?物业管理?岗位工作,乙方应完成该岗位所承担的生产________(工作)任务,具体要求按岗位责任书执行。
二、_____和劳动条件
甲、乙双方都必须严格执行国家有关安全生产、_____、劳动卫生等规定。甲方应为乙方提供符合国家规定的_____设施、设备和劳动防护用品及其他_____条件。
三、劳动报酬
(一)乙方试用期内的工资为________元。
(二)乙方试用期满后,月岗位工资为________月;甲方在合同聘用期内为乙方调增(减)的月工资作为本合同规定的工资。个调税由甲方在其工资中代为扣缴。
(三)甲方发给乙方在岗月工资不得低于当地政府公布的最低工资标准。
四、鉴于乙方的人事关系,仍保留在原单位(部门),聘用期间,除乙方的工资由甲方支付外,社会_____、医疗_____、房贴等其他各类福利待遇仍由原单位(部门)按原渠道处理解决,与甲方无涉。
五、违约责任
(一)甲、乙双方应严格遵守法律、法规、规章以及甲方依法制定的各项管理制度。
(二)甲、乙任何一方提出解除本协议,应提前三十日书面通知对方,方可解除本协议。
(三)由于甲、乙任何一方的过错,造成本合同不能履行,或不能完全履行的,由过错的一方承担法律责任。
(四)甲、乙任何一方违反本合同,给对方造成经济损失的,应当根据后果和责任的大小,向对方支付赔偿金。
(五)本协议期满即行终止,双方需要延长合作期限的,应在本协议满前一个月内办理聘用的续订手续。
六、其它
本协议若有未尽事宜,由双方友好协商解决。本协议一式二份,经甲、乙双方签字盖章后生效,甲、乙双方各执一份。
甲方盖章:________________________乙方签名(盖章):___________________
法定代表:________________________法定代表:_________________________
签名(盖章):_______________________签名(盖章):_______________________
_____________年_________月________日_____________年________月________日
员工劳务协议【篇3】
甲 方(用人单位) 名称: 地址:
乙方(劳动者)姓名:______ 居民身份证号码:__________________________
联络方式:__________________________
紧急状态联络人:______ 联络方式:_____________________
订立时间:_____________________
业务员合同甲乙双方根据国家及运城市等相关法律、法规、规章的规定,在平等自愿、协商一致的基础上,同意订立本劳动合同,共同遵守本合同所列条款。
一、概况
1、乙方确认已经了解并愿意遵守甲方的现行的各种规章制度、管理办法。该规章制度及管理办法作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。
2、乙方确保如实告知了甲方自身的各种情况,如有欺瞒则甲方可随时解除此合同,且甲方不必承担任何违约责任。
3、双方约定的联系地址及邮编为(用于通知及信息的送达):
双方若有送达地址(或联络方式、紧急状态联络人)发生变更,应于三天内书面通知对方。由于未履行告知或不告知导致无法送达,由其自行承担责任。
二、合同期限
本合同期限从________年____月___日至_________年____月___日,其中试用期从________年____月___日至_________年____月___日。
三、工作内容和工作地点
1、根据甲方工作需要,乙方同意从事________销售及销售管理__岗位工作,主要负责在公司的授权范围内进行公司产品营销及管理等工作。
2、乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量标准,具体要求甲方另行通知或双方另行签订协议。
3、乙方同意在甲方安排的工作地点_________从事工作。
4、因工作需要,经双方协商一致,可以调整乙方的工作内容和工作地点。
四、劳动报酬
1、双方约定乙方月合同工资标准(税前)为________。
2、乙方薪酬福利标准、薪资结构及计发办法以甲方文件为准。
3、甲方实行新的工资制度或对乙方岗位调整时,乙方工资按新的制度和调整后的岗位工资标准执行。
五、社会保险
甲方按国家和________市有关社会保险的法律、法规和政策规定,结合乙方的要求,为乙方缴纳社保。乙方要求以甲方员工名义参加社保的,属个人缴纳部分,由甲方在乙方工资中代为扣缴;乙方要求自行解决或放弃社保的,甲方不再承担相关费用,由此引起的一切责任由乙方自行承担。
六、劳动纪律及考核
1、乙方必须遵守国家法律、法规和甲方依法制订的规定(章)制度和《员工手册》(含甲方母公司集团发布的与甲方有关的规章制度,下同)。甲方的各项制度内容一旦公示后,视作乙方明确该制度内容并承认其生效。
2、甲方根据销售政策及相关规章制度对乙方进行考核或处置,乙方对甲方的考核或处置决定不认可的,须在知晓该决定后三日内以书面形式向甲方人力资源部提出申诉,逾期不提出申诉意见者,视同为确认该考核或处置决定。
七、工作时间及休假
1、甲方安排乙方执行以下第种工时制。
A、标准工时制;B、不定时工作制。
2、乙方参加各种教育培训、工作会议时,应严格遵守考勤要求,如有违规,按照甲方《考勤与休假管理制度》、《奖惩管理制度》、《回司培训管理办法》及其它相关制度执行。
3、甲方因工作需要,有权对乙方的工作班次和休息日进行合理调整和安排。
4、甲方安排乙方在国家法律法规规定的节假日进行休假。
八、保密要求
1、乙方承诺对甲方产品、业务或与业务有关的技术秘密、技术信息和经营信息(包括有关客户及合同、销售政策、产品价格等),除非获甲方书面授权,乙方不得以任何方式泄漏给甲方以外或甲方内部无关的人员,也不得将任何信息用于自营或为第三方经营与甲方有竞争的事务。
2、乙方因工作需要所持有或保管的一切记录甲方信息的文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、仪器以及其他任何形式的载体,均归甲方所有,而无论这些信息有无商业的价值。乙方承诺离职前的15天内,或甲方提出请求时,全部返还给甲方。
3、乙方违反保密义务的,即构成严重违反劳动纪律及劳动合同,甲方有权解除劳动合同,不给予任何补偿。乙方违反保密义务给甲方造成损失的,甲方有权要求其赔偿并保留向其追究其他法律责任的权利。
九、劳动合同的解除
乙方有下列情形之一的,甲方可以解除劳动合同,并不予以经济补偿,其它相关解除合同规定,依法律、法规的规定办理。
1、在试用期间被证明不符合录用条件的。
乙方如出现下列情形的,将被视为不符合录用条件,包括但不限于:
A、乙方未能按照甲方要求,完成指定的工作内容、工作指标及工作任务,试用期考核不合格的;
B、乙方向甲方提供的个人资料(包括身份证明、学历证明、个人简历、离职证明等)是虚假或伪造的;
C、乙方应聘前患有精神病、传染性疾病及其他严重影响工作的疾病而在应聘时未声明的;应聘前曾受到其他单位记过、留厂查看、开除或除名等严重处分、或者有吸毒等劣迹而在应聘时未声明的;应聘前曾被劳动教养、行政拘留或者依法追究刑事责任而在应聘时未声明的。
D、乙方自到岗之日起三十天内,如无特殊原因,未能向甲方提供办理录用手续必需的有效材料(包括离职证明、人事资料表、相关毕业证书复印件等)。
2、乙方严重违反甲方劳动纪律和规章制度的。
3、乙方严重失职,营私舞弊,对甲方造成3000元(含)以上重大经济损失或在社会公众中损害公司形象的。
4、乙方同时与其他用人单位建立劳动关系。
5、乙方以欺诈、胁迫的手段或乘人之危,使甲方在违背真实意思的情况下订立或者变更本合同的。
6、从事与本单位相竞争的业务,或使用本单位资源对外接私单。
十、劳动合同的变更、续签、终止
1、合同期满前30天,双方要求续签合同,须书面通知对方(按甲方劳动合同管理办法执行),如未书面通知,则视为不续签合同,合同到期即终止,并办理相关离职手续。
2、合同要变更时,提出变更要求的一方应当将变更要求以书面形式送交另一方。另一方在收到书面要求后15日内做出书面答复。未按时答复的视作同意。
3、具有下列情形之一的,甲方可以变更乙方的工作岗位:
1)乙方患病或者非因工负伤,医疗期满后不能从事原工作的;
2)经过考核确认,乙方不能胜任劳动合同约定的工作岗位的;
3)本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的。
上述客观情况发生重大变化,是指因甲方分立、合资、合并、兼并、转(改)制、跨地区搬迁、经营模式转变、组织结构调整、甲方转产或者进行重大技术改造,致使本合同所确定的工作岗位、工作地点等消失等情形。
4)乙方有违法或违纪行为,需对乙方进行岗位调整的。
十一、其他约定
1、乙方依法享有辞职权,但应提前30日以书面形式通知甲方,并应办理好相关离职手续,离职手续的办理及相关条款以甲方离职管理办法为准。
2、如乙方和甲方订有培训服务期协议且在服务期内的,且服务期超出本合同终止期限的,则合同终止日期变更至服务期截止日。
3、乙方若未能在报到时交齐第九条D项所需的材料,致使乙方人事关系不能及时转入甲方指定的保管单位,甲方无法正常履行劳动合同义务的(如延误办理录用手续、办理社会保险登记等),由此引起的一切责任由乙方承担(如逾期产生的档案保管费和社会保险滞纳金等费用由乙方承担)。
4、乙方必须在合同解除或终止后,按甲方规定办妥离职手续。离职手续办结之前,暂停结算乙方的薪资福利及费用等。乙方须待离职手续办结后申请办理暂停的薪资福利及费用支付。按规定应支付经济补偿的,甲方在乙方办妥离职手续后予以支付。
5、如因乙方原因不按时领取和签收离职证明、或使甲方无法将离职证明及时送达乙方等情况,致使甲方不能及时为乙方办理有关退工手续,由此产生的一切法律责任由乙方承担。
6、乙方在收到本合同后,应至少于三天内当面签署完毕并交还甲方,如因乙方原因导致延迟签署,则双方劳动关系的建立时间以乙方签署完毕并交还甲方为准。
7、自本合同生效之日起,双方之前签订的任何形式的劳动合同和其他相关协议与本合同及相关附件(协议)不一致的,以本合同为准。
8、甲乙双方认为本合同有无效情形的,以甲方注册地劳动争议仲裁委员会确认为准;在合同履行过程中,双方发生争议,以甲方注册地劳动争议仲裁委员会仲裁为准,对仲裁裁决不服的,可向甲方注册地人民法院起诉。
9、本合同一式三份,甲方两份,乙方执一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
员工劳务协议【篇4】
甲方:____________
乙方:____________
甲方聘用乙方为短期员工,双方经过平等协商,彼此同意约定下述条款以共同遵守、
一、乙方之考勤与管理悉按甲方有关员工手册办理之、
二、乙方这职务或工种为、
三、乙方受聘于甲方期间,应根据甲方工作安排,在下述工作场所履行职责:
甲方公司总部;
甲方在全资公司或参股的合资公司;
甲方在内地省份机构及境外机构;
应出差服务之场所、
四、乙方之工作职责、事项由甲方依乙方之职务或工种,并视乙方能力及甲方需要进行分派、
五、乙方之正常工作时间每日为7小时,每周五个半工作日,其工作、休息、休假等,依员工手册办理之、
六、甲方根据工作需要,要求乙方加班时,除不可抗拒之事外,乙方应予配合,有关加班事宜,依员工手册办理之、
七、甲方按国安规定实行社会保险制度,并为乙方投保、
八、甲方应按月支付乙方报酬,乙方的工资待遇每月____元人民币、
九、乙方在医疗费用报销和劳保福利方面享受正式员工一半的待遇、
十、乙方每月工资由甲方次月5日发放,若工资发放日适逢周日或假日、甲方得提前或推后一日或数日发放、
十一、甲方对乙方奖励,分为嘉奖、记功、晋级、评为先进生产者和劳动模范等5种、甲方对乙方之惩处,分为警告、记过、降级、辞退、除名等5种、以上奖励及惩处事由和办法,依员工手册办理之、奖励及惩处记录列为甲方考核乙方之依据之一、
十二、甲方因业务萎缩或乙方不能胜任甲方工作时,甲方有权终止本合同,并提前1个月通知乙,合同终止时,甲方增发乙方1个月的工资、
十三、乙方主动提出解除本合同时,须提前1个月通知甲方,调离时,乙方须按员工手册办理有关手续,且甲方不予增发1个月工资、
十四、乙方声明:乙方在签署本合同时,业已获得员工手册,并知悉全文,愿意遵守各项规定、
十五、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签章后于_____年_____月_____日起生效、
十六、本合同为长期合同,甲、乙双方若不特别声明,本合同保持持续有效、
十七、甲、乙双方就履行本合同所发生一切争执,同意以市劳动局为第一仲裁机关、
订立合同书人
甲方:____________
签约代表人:____________
职称:____________
签订日期:____________
乙方:____________
身份证号码:____________
户口所在地地址:____________
联络方式:____________
签订日期:____________
员工劳务协议【篇5】
甲方(用人单位)名称:__________________
乙方(劳动者)姓名:____________________
居民身份证号码:______________________
联系方式:____________________________
甲乙双方根据国家及运城市等相关法律、法规、规章的规定,在平等自愿、协商一致的基础上,同意订立本劳动合同,共同遵守本合同所列条款。
一、概况
1、乙方确认已经了解并愿意遵守甲方的现行的各种规章制度、管理办法。该规章制度及管理办法作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。
2、乙方确保如实告知了甲方自身的各种情况,如有欺瞒则甲方可随时解除此合同,且甲方不必承担任何违约责任。
二、合同期限
本合同期限: 从___________年______月___日至___________年______月___日,其中试用期从___________年______月___日至___________年______月___日。
三、工作内容和工作地点
1、根据甲方工作需要,乙方同意从事_________________岗位工作,主要负责在公司的授权范围内进行公司产品营销及管理等工作。
2、乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作要求,达到规定的质量标准,具体要求双方另行签订协议。
3、乙方同意在甲方安排的工作地点从事_______________工作。
4、因工作需要,经双方协商一致,可以调整乙方的工作内容和工作地点。
四、劳动报酬
1、双方约定乙方月合同工资标准(税前)为 ___________________。
2、乙方薪酬福利标准、薪资结构及计发办法以甲方文件为准。
3、甲方实行新的工资制度或对乙方岗位调整时,乙方工资按新的制度和调整后的岗位工资标准执行。
五、社会保险
甲方委托母公司集团股份有限公司按国家和____________市有关社会保险的法律、法规和政策规定,结合乙方的要求,为乙方缴纳社保。乙方要求以甲方员工名义在___________市参加社保的,属个人缴纳部分,由甲方在乙方工资中代为扣缴;乙方要求自行解决或放弃社保的,甲方不再承担相关费用,由此引起的一切责任由乙方自行承担。
六、劳动纪律及考核
1、乙方必须遵守国家法律、法规和甲方依法制订的规定(章)制度和《员工手册》。甲方的各项制度内容一旦公示后),视作乙方明确该制度内容并承认其生效。
2、甲方根据销售政策及相关规章制度对乙方进行考核或处置,乙方对甲方的考核或处置决定不认可的,须在知晓该决定后三日内以书面形式向甲方人力资源部提出申诉,逾期不提出申诉意见者,视同为确认该考核或处置决定。
七、工作时间及休假
1、甲方安排乙方执行以下第______种工时制。
A、标准工时制;B、不定时工作制。
2、乙方参加各种教育培训、工作会议时,应严格遵守考勤要求,如有违规,按照甲方《考勤与休假管理制度》、《奖惩管理制度》、《回司培训管理办法》及其它相关制度执行。
3、甲方因工作需要,有权对乙方的工作班次和休息日进行合理调整和安排。
4、甲方安排乙方在国家法律法规规定的节假日进行休假。
八、保密要求
1、乙方承诺对甲方产品、业务或与业务有关的技术秘密、技术信息和经营信息(包括有关客户及合同、销售政策、产品价格等),除非获甲方书面授权,乙方不得以任何方式泄漏给甲方以外或甲方内部无关的人员,也不得将任何信息用于自营或为第三方经营与甲方有竞争的事务。
2、乙方因工作需要所持有或保管的一切记录甲方信息的文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁盘、仪器以及其他任何形式的载体,均归甲方所有,而无论这些信息有无商业的价值。乙方承诺离职前的15天内,或甲方提出请求时,全部返还给甲方。
3、乙方违反保密义务的,即构成严重违反劳动纪律及劳动合同,甲方有权解除劳动合同,不给予任何补偿。乙方违反保密义务给甲方造成损失的,甲方有权要求其赔偿并保留向其追究其他法律责任的权利。
九、劳动合同的解除
乙方有下列情形之一的,甲方可以解除劳动合同,并不予以经济补偿,其它相关解除合同规定,依法律、法规的规定办理。
1、在试用期间被证明不符合录用条件的。
乙方如出现下列情形的,将被视为不符合录用条件,包括但不限于:
A、乙方未能按照甲方要求,完成指定的工作内容、工作指标及工作任务,试用期考核不合格的;
B、乙方向甲方提供的个人资料(包括身份证明、学历证明、个人简历、离职证明等)是虚假或伪造的;
C、乙方应聘前患有精神病、传染性疾病及其他严重影响工作的疾病而在应聘时未声明的;应聘前曾受到其他单位记过、留厂查看、开除或除名等严重处分、或者有吸毒等劣迹而在应聘时未声明的;应聘前曾被劳动教养、行政拘留或者依法追究刑事责任而在应聘时未声明的;
D、乙方自到岗之日起____天内,如无特殊原因,未能向甲方提供办理录用手续必需的有效材料(包括离职证明、人事资料表、相关毕业证书复印件等)。
2、乙方严重违反甲方劳动纪律和规章制度的。
3、乙方严重失职,营私舞弊,对甲方造成以上重大经济损失或在社会公众中损害公司形象的。
4、乙方同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成甲方的工作任务造成严重影响,或经甲方提出,拒不改正的。
5、乙方以欺诈、胁迫的手段或乘人之危,使甲方在违背真实意思的情况下订立或者变更本合同的。
十、劳动合同的变更、续签、终止
1、合同期满前_________天,双方要求续签合同,须书面通知对方(按甲方劳动合同管理办法执行),如未书面通知,则视为不续签合同,合同到期即终止,并办理相关离职手续。
2、合同要变更时,提出变更要求的一方应当将变更要求以书面形式送交另一方。另一方在收到书面要求后______日内做出书面答复。未按时答复的视作同意。
3、具有下列情形之一的,甲方可以变更乙方的工作岗位:
1)乙方患病或者非因工负伤,医疗期满后不能从事原工作的;
2)经过考核确认,乙方不能胜任劳动合同约定的工作岗位的;
3)本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的。
上述客观情况发生重大变化,是指因甲方分立、合资、合并、兼并、转(改)制、跨地区搬迁、经营模式转变、组织结构调整、甲方转产或者进行重大技术改造,致使本合同所确定的工作岗位、工作地点等消失等情形。
4)乙方有违法或违纪行为,需对乙方进行岗位调整的。
十一、其他约定
1、乙方依法享有辞职权,但应提前_____日以书面形式通知甲方,并应办理好相关离职手续,离职手续的办理及相关条款以甲方离职管理办法为准。
2、如乙方和甲方订有培训服务期协议且在服务期内的,且服务期超出本合同终止期限的,则合同终止日期变更至服务期截止日。
3、乙方若未能在报到时交齐第九条D项所需的材料,致使乙方人事关系不能及时转入甲方指定的保管单位,甲方无法正常履行劳动合同义务的(如延误办理录用手续、办理社会保险登记等),由此引起的一切责任由乙方承担(如逾期产生的档案保管费和社会保险滞纳金等费用由乙方承担)。
4、乙方必须在合同解除或终止后,按甲方规定办妥离职手续。离职手续办结之前,暂停结算乙方的薪资福利及费用等。乙方须待离职手续办结后申请办理暂停的薪资福利及费用支付。按规定应支付经济补偿的,甲方在乙方办妥离职手续后予以支付。
5、如因乙方原因不按时领取和签收离职证明、或使甲方无法将离职证明及时送达乙方等情况,致使甲方不能及时为乙方办理有关退工手续,由此产生的一切法律责任由乙方承担。
6、乙方在收到本合同后,应至少于______天内当面签署完毕并交还甲方,如因乙方原因导致延迟签署,则双方劳动关系的建立时间以乙方签署完毕并交还甲方为准。
7、自本合同生效之日起,双方之前签订的任何形式的劳动合同和其他相关协议与本合同及相关附件(协议)不一致的,以本合同为准。
8、甲乙双方认为本合同有无效情形的,以甲方注册地劳动争议仲裁委员会确认为准;在合同履行过程中,双方发生争议,以甲方注册地劳动争议仲裁委员会仲裁为准,对仲裁裁决不服的,可向甲方注册地人民法院起诉。
9、本合同一式_____份,甲、乙方各执_____份,具有同等法律效力。
甲方(签章):_____________ 乙方(签名):______________
___________年______月___日___________年______月___日
员工劳务协议【篇6】
甲方:
法定代表人:
乙方:
身份证号码:
现上文述及的甲乙双方,经协商一致后订立本《终止劳动合同协议书》(简称“本协议书”),本协议书的条款如下:
1、双方同意,自劳动合同届满日______年____月____日起,甲方终止与乙方签订的劳动合同,双方之间基于劳动关系的权利和义务随之终止。
2、乙方的最后工作日为______年____月____日。乙方应不迟于最后工作日将属于甲方的文件、物品以及其他各种财产返还甲方并办妥甲方公司规定的正式离职手续。
3、甲方同意支付乙方经济补偿金相当于乙方_____个月的月工资收入,合计人民币_______整(¥_____元)。
4、除第三条规定的款项外,甲方无需再支付乙方任何经济补偿金、经济赔偿金及法律规定的其他款项,同时自______年____月____日起甲方也无需继续为乙方缴纳任何保险费用。
5、若乙方如期按照第2条办理正式的离职手续并且交还所有属于甲方的物品、财产及文件,甲方同意于______年____月____日之前向乙方支付第3条的款项。因这些款项应支付的个人所得税收由乙方承担,如果甲方有扣缴的法定义务,甲方可以在支付上述款项时直接予以扣缴。
6、本协议书经双方签字(甲方盖章,乙方签字)确认后生效。本协议书一式___份,双方各执_____份。
7、本协议生效后,甲乙双方的劳动关系至_____年____月____日终止,甲乙双方基于劳动关系产生的一切权利义务已经结清,互无纠葛。
甲方(盖章):
法定代表人:
______年____月____日
乙方(签字):
______年____月____日
员工劳务协议【篇7】
一、劳动合同期限
第一条甲乙双方同意按以下第________种方式确定本合同期限:
1.有固定期限:从________年______月______日起至________年______月______日止;合同期限为_______年_______个月;
2.无固定期限:从________年______月______日起到法定的或约定的终止条件出现时止;
3.以完成一定的工作为期限:从________年______月______日起至______________工作任务完成时止,并以______________工作任务完成为终止合同的标志。
试用期_______个月,自________年______月______日始,至________年______月______日终止。
二、工作岗位和内容
第二条根据甲方工作需要,安排乙方担任______________岗位工作。
第三条乙方应按照甲方的要求,按时完成甲方规定的工作数量,达到规定的质量标准。
第四条工作岗位职责要求,按有关规定执行。
第五条因生产经营发生变化,甲方有权调整乙方的工作岗位。乙方不适应本岗位工作或对本岗位工作不能胜任时,甲方有权决定对其培训或调整工作岗位。
三、劳动保护和劳动条件
第六条甲方实行国家规定的工作时间制度。甲方安排乙方执行_____________________。(标准时工作制、综合计算工时工作制、不定时工作制)。甲方应按照国家规定保证乙方的休息、休假权利。
第七条甲方按国家规定为乙方提供必要的劳动条件,制定操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度,劳动安全、卫生条件达到国家或地方政府规定的标准。
第八条甲方应按照国家有关部门的规定组织安排乙方进行健康检查和专项职业健康监护体检。
四、劳动报酬
第九条工资支付按照国家和我省的有关规定,实行______________工资制度(计件工资制、岗位工资制、岗位技能等级工资制)。甲方支付乙方工资报酬______________其中工资标准为元。试用期工资每月_______元。甲方每月_______日前以货币形式支付乙方上月工资,工资标准不低于当地政府规定的最低工资标准。
第十条甲方因生产(工作)需要,安排乙方在休息日加班的,应安排乙方同等时间补休或依法支付本人日工资标准的200%加班工资;加点的,甲方应依法按本人小时工资标准150%支付加点工资。法定节日安排加班的,依法支付300%加班工资。
五、保险福利
第十一条甲乙双方必须依照国家和我省的有关社会保险的规定,按时足额缴纳社会保险费。
双方解除、终止本合同后,甲方必须按照国家及我省规定为乙方办理有关社会保险转移手续。
第十二条其他的保险福利待遇按照国家和地方及企业的有关规定执行。
六、劳动纪律
第十三条甲方应当根据维护正常生产(工作)秩序的需要,依法建立和完善规章制度和劳动纪律,内部规章制度和劳动纪律不得违背国家有关法律、法规、规章。乙方应严格遵守和执行。对违反者,甲方有权进行纪律处分和经济处罚。
第十四条乙方应服从甲方在生产、技术和经营管理方面的指挥和管理,爱护甲方财产,保守甲方的商业秘密。
七、教育、培训、考核和民主管理
第十五条甲方应对乙方进行政治思想、职业道德、企业管理、安全生产、遵纪守法等方面的教育和培训,乙方应当参与和接受。
第十六条乙方应当按甲方的要求参加技术业务培训,接受考核,达到标准。
第十七条甲方应建立企业民主管理制度,为乙方提供参加企业民主管理的条件和机会,乙方享有参与企业民主管理的权利。
第十八条乙方根据制度和规定以及本人表现,有获得政治荣誉和物质奖励的权利。甲方应依法建立和实行这方面的制度。
八、劳动合同的变更、终止和解除
第十九条除国家劳动法律、法规规定可以变更的情形出现时,可以变更劳动合同外,遇有下列情形之一的,也可以变更劳动合同
1.甲方经批准转产、整顿和调整生产任务以及分立、合并、改制,致使劳动合同无法履行时,经双方协商一致,可以变更劳动合同中的有关条款;
2.乙方患职业病或因工负伤,并被劳动鉴定委员会确认为部分丧失劳动能力,需要重新安排适当工作的;
3.乙方患病或非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作,但能够从事用人单位另行安排的工作;
4.乙方专业技能达不到规定标准和经常完不成生产(工作)任务,不能胜任劳动合同所规定工作,甲方安排乙方改变工作岗位(工种)的;
5.甲方根据生产(工作)需要,需改变乙方岗位(工种)时,经双方协商一致,可以变更本劳动合同的相关内容。
第二十条除劳动合同期限届满,可即行终止劳动合同外,遇有下列情形之一的,也可以终止劳动合同;
1.甲方依法破产或经上级主管部门批准解散、撤销时,本劳动合同终止;
2.乙方死亡劳动合同自然终止;
3.乙方经批准退休、退职时,本劳动合同终止;
4.由于自然因素或者社会因素而发生了双方当事人无法预料或者虽可预料但无法防止的不可抗拒的情况,致使劳动合同无法履行时,劳动合同可以终止。
第二十一条乙方解除劳动合同,应提前30日以书面形式通知用人单位。
第二十二条乙方调出用人单位,自人事、工资关系开出之日起本劳动合同自行解除。
第二十三条下列情形之一的,乙方可以随时通知用人单位解除本劳动合同
1.试用期内乙方要求解除劳动合同的;
2.甲方未按劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的;
3.甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的。
第二十四条乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本劳动合同:
1.在试用期间被证明不符合录用条件的;
2.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的,其中包括被开除、除名或因违纪依法应予辞退的;违反操作规程和安全规程,造成重大经济损失或他人致残、死亡的;不服从甲方的指挥和管理,后果严重的;
3.乙方被劳动教养的;
4.严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的,其中包括:违反本合同规定,泄漏甲方商业秘密,并造成重大损失的;
5.被依法追究刑事责任的。
第二十五条有下列情形之一的,甲方可以解除本劳动合同,当应当提前30日以书面形式通知乙方:
1.乙方患病或非因工负伤,医疗期满不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作的;
2.乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;
3.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经甲乙双方协商不能就变更劳动合同达成协议的。
九、违约责任
第二十六条本劳动合同期限届满即行终止。甲乙双方经协商达成一致时,可以重新签订劳动合同。协商不一致时,终止劳动合同,并办理有关手续。劳动合同期满,用人单位未办理终止劳动合同手续形成事实劳动关系的,视为劳动合同的继续。
第二十七条在劳动合同期内,甲方提出解除本劳动合同时,按国家规定给予乙方经济补偿。
第二十八条乙方提前解除劳动合同的,凡有甲方出资培训和招录的人员,应向甲方偿付培训费和招录费用。凡出资培训的,甲乙双方应签订《培训协议》,《培训协议》作为本合同的附件。
第二十九条乙方违反甲方的规定,泄漏甲方的商业秘密,乙方须按劳动合同的约定赔偿甲方的经济损失。对于造成经济损失特别重大的,影响特别严重的,乙方应承担法律责任。甲方保留追究第三人的权利。
十、劳动争议处理
第三十条双方在履行劳动合同中发生争议,按《中华人民共和国企业劳动争议处理条例》和当地政府的规定,申请调解或仲裁。对仲裁裁决不服的,十五日内向人民法院起诉。
十一、其他
第三十一条本合同中乙方的各项待遇如低于本单位集体合同规定的标准,按集体合同执行。
第三十二条本劳动合同附件与本合同具有同等法律效力。
第三十三条本劳动合同未尽事宜,均按法律、法规的有关规定执行。在合同期内,如本合同条款与国家有关劳动管理的新规定相悖,双方均应按新规定执行。
第三十四条本劳动合同正式文本一式两份,甲乙双方各执一份。(涂改或未经授权代签无效)。
十二、双方约定的其他事项
_________________________________________________________________________
(双方约定的其他事项不得违反有关法律、法规)
甲方:(盖章)___________________
法定代表人或
委托代理人:(签名)_____________
__________年_________月________日
乙方:(签名)___________________
__________年_________月________日
鉴证机关:(盖章)_______________
鉴证人:(签章)_________________
__________年_________月________日
员工劳务协议【篇8】
甲方:________________________________(聘用方)
乙方:________________________________(受聘方)
现通信地址________________________________________
联系电话________________
为建立劳动关系,明确权利义务,依据劳动法、劳动合同法等有关法律规定,在平等自愿、协商一致的基础上,订立本合同。
第一条本合同期限自________年________月________日起至________年________月________日止。其中试用期为________年________月________日起至________年________月________日止。
第二条甲方根据工作需要,安排乙方在________工作岗位,乙方的工作任务为______,工作地点为________________________。经双方协商同意,甲方可以调换乙方的工种或岗位及工作地点。
乙方应认真履行岗位职责,遵守各项规章制度,服从管理,按时完成工作任务。
第三条乙方按甲方规定完成工作任务的`,甲方于每月________日支付工资,支付的工资为_______元/月,其中试用期的工资为________________元/月。或者实行计件制,计件单价为________。
第四条工作时间和休息休假、社会保险、劳动保护、劳动条件和职业危害防护等按照法律法规、规章等规定执行。
第五条双方解除或终止劳动合同应按法定程序办理,甲方为乙方出具终止、解除劳动合同的通知书或相关证明。符合法律、法规规定的,支付乙方经济补偿。
第六条其他未尽事项按照国家及地方现行有关规定执行。
第七条双方其他约定________________________________________________。
第八条本合同双方各执一份,涂改或未经授权代签无效。
甲方:____________公司乙方:______(签字盖章)
(盖章):______身份证号码:______
授权代表住址:______
签字盖章:______联系电话:______
签订日期:______年______月______日
zfw152.com更多精选祝福语阅读
劳务协议书精华10篇
你知道我们的合同的书写格式吗?当人们意识到法律与生活息息相关时,签订合同是为将来可能存在的风险上一道保险,优秀的“劳务协议书”是趣祝福的编辑对您的承诺,让更多的人看到这篇文章您可以把它分享给您的朋友们!
劳务协议书 篇1
甲方(雇主):_______________________
地址:_______________________________
电话:________________________________
乙方(劳动力):_______________________
地址:_______________________________
电话:________________________________
甲乙双方经协商一致,就乙方为甲方提供劳动力的事宜,达成如下协议:
第一条 甲方为乙方提供劳动力的情况
1.1 乙方根据甲方的需要,提供符合甲方要求的劳动力,并遵守甲方的劳动纪律和规章制度。
1.2 乙方提供的劳动力的工作内容、任务、时间、地点等符合甲方的要求。
第二条 乙方为甲方提供劳动力的方式
2.1 乙方根据甲方的要求,按时、按量向甲方提供劳动力,并按照甲方的要求完成工作任务。
2.2 乙方提供的劳动力的报酬按以下方式支付:
(一)工作日内,甲方将乙方的劳动力报酬直接支付给乙方;
(二)工作外,甲方将乙方的劳动力报酬通过银行转账或现金的方式支付给乙方。
第三条 甲方对乙方提供劳动力的结算方式
3.1 甲方按以下方式对乙方提供劳动力的报酬进行结算:
(一)工作日内,甲方将乙方的劳动力报酬直接支付给乙方;
(二)工作外,甲方将乙方的劳动力报酬通过银行转账或现金的方式支付给乙方。
第四条 乙方对甲方提供劳动力的结算方式
4.1 乙方按以下方式对甲方提供劳动力的报酬进行结算:
(一)工作日内,乙方将甲方的劳动力报酬直接支付给甲方;
(二)工作外,乙方将甲方的劳动力报酬通过银行转账或现金的方式支付给甲方。
第五条 双方的权利和义务
5.1 甲方的权利:
(一)根据甲方的需要,提供符合要求的劳动力;
(二)按照约定向乙方支付劳动力报酬;
(三)监督乙方的劳动行为;
(四)对乙方提供的劳动力的质量问题负责;
(五)对乙方提供的劳动力的结算方式负责。
5.2 乙方的权利:
(一)按照约定向甲方提供符合要求的劳动力;
(二)按照约定向甲方支付劳动力报酬;
(三)遵守甲方的劳动纪律和规章制度;
(四)对甲方提供的劳动力的质量问题负责;
(五)对甲方提供的劳动力的结算方式负责。
第六条 双方约定的事项
6.1 双方约定:
(一)乙方提供的劳动力的工作内容、任务、时间、地点等符合甲方的要求;
(二)乙方提供的劳动力的报酬按以下方式支付:
(一)工作日内,甲方将乙方的劳动力报酬直接支付给乙方;
(二)工作外,甲方将乙方的劳动力报酬通过银行转账或现金的方式支付给乙方。
6.2 双方约定:
(一)乙方提供的劳动力的结算方式按以下方式支付:
(一)工作日内,甲方将乙方的劳动力报酬直接支付给乙方;
(二)工作外,甲方将乙方的劳动力报酬通过银行转账或现金的方式支付给乙方。
第七条 违约责任
7.1 任何一方违反合同的约定,给对方造成损失的,应根据其过错程度向对方赔偿损失。
7.2 任何一方未按合同约定向另一方支付劳动力报酬的,应向另一方支付未支付的部分。
第八条 合同的生效
8.1 本合同经双方签字盖章后生效。
8.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):_______________________
签字:________________________
日期:__________________________
乙方(盖章):_______________________
签字:________________________
日期:__________________________
劳务协议书 篇2
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律,行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,甲、乙双方协商一致,订立本合同。
工程名称:黔西县东门廉租房1号、2号、2-2、3-3、4-4号楼。 工程地点:黔西县东门
以实际施工图为准,按建筑面积每平方米 9元 包干 (若因乙方原因中途退场按合同价的80%办理结算)。
1、以上价格已包括主材费、人工费、辅材及机械费、成品保护费、材料
二次搬运费、赶工费、劳动保护费、工人工伤保险费、安全措施费、文明施工费、管理费及利润。(不含税费、乙方只提供工人工资表)。
四、承包范围:
按甲方要求和施工规范、搭、拆外墙竹脚手架、楼梯间、临边防护、进场材料按甲方指地点堆放、并提供自用工具及辅材。
薪酬支付时间、方式:乙方在每月30日之前报进度,甲方次月15—20日按所完成的工程量支付进度款的80%给乙方(在施工过程中无能什么原因出现民工关电、闹事等事件、每次以5000元的经济处罚)、余款工程完工、材料按甲方指定地方堆码完毕、并向甲方办理结手续后两个月内付清。
B、甲方负责购买统一工作服、安全帽,费用由乙方支付(工作服两套、安全帽一顶)
A、乙方委派现场负责人 。
B、进场时向甲方提供班组所有成员的身份证复印件,健康证明书。
C、每日乙方必须指派现场负责人,负责施工安全,进度及质量管理。
E、甲方指定的工作乙方不急时完成,甲方有权另行安排工人施工完成,所产生的工程费用在乙方工程进度款中扣除(注:技工按400元/天,付工按200元/天扣除)。
厉行总工期共 天(其中阵雨、停料、停水、停电、机电设备检修以以小时以上工期顺延,并办理签证)、如因乙方原因超过进度计划和合同工期时、每延误一天、处罚违约金5000元。
1、甲方根据《劳动法》有关规定,制定本单位、本项目规章制度和纪律,并通过进场三级教育、技术交底等方式明示乙方。
2、乙方应严格遵守国家法律、法规和甲方规章制度和纪律,服从甲方的管理和教育,具体内容如下:
1、严格遵守国家法律、法规;
2、严格遵守甲方的规章制度和纪律;
3、严格遵守技术操作规程,按规范作业;
4、服从甲方安排、管理和教育;
甲方根据国家和省的有关安全生产、劳动保护、卫生保健等规定为乙方提供必要的生产、工作条件和劳动保护措施,具体内容如下:
1、提供必要的劳动场所和设备;
2、完善必要的安全防护措施;
3、不违章指挥;
乙方必须严格遵守安全生产操作规程,按规定佩戴、使用劳动防护用品,注意保护生产、安全设备设施和生产环境卫生。乙方对危及人生安全的违章指挥可予拒绝。
乙方在施工过程中必须严格按照国家验收规范及标准进行施工,并指派专业技术人员进行检查、上报甲方复检后方可进行一道工序、保证一次性验收合格,因乙方原因在施工中搭设不规范造成的返工,其一切经济损失由乙方负责。(并罚款500—20_元作为处罚)
乙方必须确保施工工期内无任何重大安全事故,并达到安全生产、文明施工样板工地。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全操作规程组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,随时接受行业安全人员的监督检查、(工人工伤保险由甲方负责办理、费用甲方承担70%、乙方承担30%)。壹万元以下(含壹万元)的小型工伤事故乙方自行承担;壹万元以上的安全事故甲方承担70%,乙方承担30%。
乙方必须接照甲方的整体规划搞好现场文明施工、按用方要求将每天下班前材料堆码规范、将作业层的材料接指定地点堆放、做到工完场清、否则甲方有权对乙方进行200元/次一500元/次处罚。
十三、违约责任和争议、
1、甲乙双方任何一方违反本合同约定给对方造成损害和经济损失的,由违约方承担赔偿责任。
2、甲乙双方因履约发生争议时,由双方协商解决,协商不成的,递请国家劳动仲裁机构仲裁。
十四、履约保证:
1、乙方签证合同前须接每建筑平方米缴纳( )元的履约保证金、工程竣工验收后十个工作日无息返还乙方、在施工过程中、若乙方达不到甲方要求的进度、安全、质量等标准。甲方有权没收履约保证金、并赔偿甲方因此受到的处罚及一切济损失。
十五、本合同一式贰份,双方各持一份,合同自签订之日生效,工程款付清质保期满后自然失效。
十六、未尽事宜,双方现场商定。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
劳务协议书 篇3
五、违约责任:
1、自合同生效之日起,互相合作,协力配合。若合作中途出现意外问题将由双方代表共同协商处理。
2、如果乙方的食堂工作没有达到本合同上述约定,经双方核实,甲方有权提出整改意见;若一个月内进行两次整改以后,仍不符合合同约定的,甲方有权终止合同,但甲方应提前一周通知乙方。
3、除本合同另有约定外,甲乙双方不得无故单方终止合同。如一方要求提前终止合同,必须提前一个月通知对方,经过双方协商并达成共识后,方可解除合同。
注:如因乙方提供食品不合格(食物腐烂变质、以次充好)致使甲方员工发生食物中毒事故,而导致甲方立即终止合同之情况,不在此例。
4、法律法规规定和本合同约定的其它违约责任。
六、合同解除:
1、乙方在承包期间,甲方有权不定期对员工用餐满意度进行测评,如果员工综合满意度低于60%,(包括乙方饭菜的质量和卫生、人员的服务态度、个人卫生、公共卫生、就餐场所卫生、厨房卫生、厨房设备卫生与保养、清洁程度、消毒程度、厨房周围的卫生、仓库的卫生与物资的储存等各方面),经甲方书面责令乙方整改,连续三次(含三次)以上无效果时(指员工综合满意度未超过60%),甲方有权通知乙方解除合同,无需给予任何补偿。
2、乙方人员不服从甲方的管理,违规行为或现象累计达到三次或以上的,甲方有权通知乙方解除合同,无需给予任何补偿。
3、乙方因管理不善引发食物中毒事件,或者发生起火或者消防安全事故的,甲方有权立即解除合同,并有权追究乙方责任。
4、甲方未按照合同约定支付给乙方劳务费的,乙方有权提前一个月通知甲方解除合同。
5、乙方无故不提供用餐,经甲方通知后,仍不提供的,甲方有权解除合同。
6、法律法规规定和本合同约定的其它解除合同的情形。
与本合同有关或因本合同产生的纠纷,双方尽可能协商解决;如协商不成,交由甲方住所地人民法院处理。
本协议一式两份,双方各执一份,具有同等效力,自双方签字盖公司章之日生效。合同未尽事宜,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行。
甲方(盖章):美佳爽(福建)卫生用品有限公司 乙方(签字):
根据《中华人民共和国劳动法》和上级政府部门的有关规定,甲乙双方经平等协商一致,甲方将食堂劳务及绿化卫生劳务承包给乙方,双方自愿签订本合同书,共同遵守本合同条款。
1、乙方根据甲方食堂工作需要选聘相应人员担任甲方食堂的劳务及相关工作。
2、乙方严格按照《中华人民共和国食品卫生法》、江苏省《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》、《盐城市学校食堂食品卫生监督量化分级评分标准》、东台市唐洋镇中学关于食堂管理制度和工作要求的相关规定,进行学校食堂劳务工作,甲方按规定对乙方工作进行管理考核。乙方必须服从甲方非工作日临时工作安排,劳务费双方商定。
三、劳务保障和劳动条件:
1、甲方提供必备的劳动设备设施,承担乙方劳务人员健康证、培训合格证的相关费用。合同期满后,乙方将全部劳动设备和设施完好无损地交还给甲方。
2、乙方对劳务人员必须定期进行业务培训,明确甲方的工作要求,不合格劳务工坚决不予使用。所使用的劳务工,乙方必须帮助办理劳动保险等手续。劳务人员的劳动保护物品由乙方负责。
四、劳务报酬:
甲方每月10日前,以人民币形式支付乙方上月的劳务费(含各种劳动保险等费用),每月基本劳务费壹万肆仟玖佰元整,考核奖惩金额根据实际考核情况确定;合同外增加的工作量,视具体情况确定劳务费。工作日不满一月的按实际工作天数折算。
五、劳务合同的变更或解除。
㈠、有下列情形之一的,甲方双方应变更劳务合同并及时变更合同手续:
1、双方协商一致的。
2、立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的。
㈡、有下列情形之一,甲方可解除劳务合同。
1、乙方工作人员严重违反劳动纪律和规章制度的。
2、在履行合同期间,工作情况证明乙方不符合录用条件的。
3、乙方工作严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损失的。
4、乙方被依法追究刑事责任的。
5、乙方未征得甲方同意使用劳务人员,或违法违规使用劳务人员,造成严重后果的。
㈢、甲、乙双方解除劳务合同应提前三十天通知对方,双方当事人在合同期满三十日内可向对方续订合同。
六、违约责任:
甲乙双方必须严格履行劳务合同。除遇有特殊情况,经双方协商一致,在不能履行劳务合同的有关内容外,任何一方违约合同给对方造成经济或其他损失的,应根据其后果和责任大小,给对方赔偿经济损失,赔偿金额按有关规定或实际情况确定。
七、合同争议处理:
1、在合同履行期间,甲、乙双方如发生争议,可协商解决,协商不成,可提请劳动仲裁部门裁定。
2、本合同未尽事宜,或与今后国家和地方政府有关规定相悖的,按有关规定执行。
八、其他事项:
本合同一式两份,甲乙双方各执壹份。
劳务协议书 篇4
劳务分包合同协议书是一种用于规范各方之间关系的协议,它通常适用于建筑、装修、机械等各种行业中的劳务分包业务。本文将对劳务分包合同协议书的相关内容进行详细的阐述。
一、合同签署方
劳务分包合同协议书通常包括两个签署方:甲方和乙方。甲方通常是大型企业或者是工程项目的业主,乙方则是工人、施工队或者是其他承包方。两个签署方之间需要共同遵守协议中的各项规定和条款。
二、合同内容
劳务分包合同协议书通常包括以下内容:
1. 项目概述和目标:协议书一般会明确项目的性质、前提条件、目标和成果,以确保甲方和乙方的理解一致。
2. 工作范围和任务:协议书应当清晰地描述工作范围和任务,以便双方在业务承接和完成过程中始终了解其职责。
3. 期限和周期:协议书会规定项目的期限和周期,以确保双方能够在预定时间内完成任务。
4. 技术要求和规格:协议书会规定技术要求和规格,以确保甲方和乙方在质量和效率方面达成一致。
5. 合同价格和支付方式:协议书规定合同价格和支付方式,以保证双方在经济上取得平衡。
6. 品质保证或保修期:协议书规定保证或保修期限,以确保甲方能够在该期限内享受乙方提供的品质保证或保修服务。
三、质量保证和完工验收
根据合同规定,乙方应当保证在预定时间内按照规格和技术标准完成工作,向甲方提供最优质的服务。一旦工作完毕,甲方可以进行完工验收。如果甲方对乙方提供的服务或产品有任何问题或异议,甲方可以向乙方提出正式的问题并要求乙方解决问题。如果甲方对乙方提供的产品或服务满意,则可以在协议规定的期限内按照规定支付工作费用。
四、协议书的解除和违约
严守合同规定是劳务分包协议中最关键的一环。如果甲方或乙方未能履行协议规定的条款和条件,则对方可以寻求违约解除或索赔。协议书通常规定了双方违约行为、解除协议的条件和方式以及任何可能的经济和法律后果。
五、补充条款
在劳务分包协议书中,可能还有一些补充条款,这些条款是与该协议有关的,但不是协议的主要条款。这些条款可能涉及到双方的保密协议、合作协议、其它工作条款,或者是其他相关的事项。
六、总结
在劳务分包合同协议书中,双方需要明确各自的权利和义务,确保在协议期限内完成任务,同时满足双方的利益。一份完整的协议书将有助于双方在整个承包项目期间保持明晰的沟通和更好的合作关系。
劳务协议书 篇5
甲方:退休人员(姓名、性别、年龄、联系方式等信息)
乙方:退休人员(姓名、性别、年龄、联系方式等信息)
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方在自愿、平等、协商的基础上,就退休人员劳务输出事宜达成如下协议:
第一条 为他人提供劳务
1.1 乙方同意根据甲方要求,为其输出劳务,并保证输出的劳务符合相关标准。
1.2 乙方应向甲方提供真实、准确的劳务输出信息,不得隐瞒或虚构事实。
1.3 乙方应向甲方提供必要的培训,确保输出的劳务符合相关标准。
第二条 劳务输出时间、地点和费用
2.1 劳务输出时间:自乙方同意输出劳务之日起至甲方指定的输出地点止。
2.2 劳务输出地点:由甲方根据乙方的要求确定。
2.3 费用:乙方应向甲方支付劳务输出费用,费用标准如下:
(1) 人员费用:每人每次2000元人民币。
(2) 设备费用:每人每次500元人民币。
(3) 其他费用:每人每次100元人民币。
2.4 费用支付方式:由乙方在劳务输出前向甲方支付。
第三条 输出人员管理
3.1 乙方应向甲方提供符合相关标准的输出人员信息,并保证输出人员符合相关标准。
3.2 甲方应加强对输出人员的管理,确保输出人员的权益和安全。
3.3 甲方应对输出人员进行定期考核,并将考核结果告知乙方。
第四条 合同解除和终止
4.1 乙方有下列情形之一的,甲方有权解除本协议:
(1) 未按约定提供劳务的;
(2) 未按约定支付费用的;
(3) 输出人员不符合相关标准的。
4.2 乙方有下列情形之一的,甲方有权终止本协议:
(1) 未按约定提供劳务的;
(2) 未按约定支付费用的;
(3) 输出人员不符合相关标准的。
4.3 本协议解除或终止后,乙方应继续履行本协议中规定的义务,并赔偿甲方因此造成的经济损失。
第五条 违约责任
5.1 任何一方违反本协议约定,造成另一方损失的,应赔偿损失。
5.2 任何一方未按约定履行本协议规定的义务,造成另一方损失的,应赔偿损失。
5.3 本协议生效后,任何一方要求终止本协议的,必须提前30日书面通知对方,并赔偿对方因此造成的经济损失。
第六条 争议解决
6.1 双方因本协议的履行发生争议的,应协商解决。
6.2 协商不成的,双方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条 其他
7.1 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
7.2 本协议自双方签字(盖章)之日起生效。
甲方:(签字)
乙方:(签字)
日期:_____年_____月_____日
日期:_____年_____月_____日
劳务协议书 篇6
中海海员对外技术服务有限公司(甲方)与受聘船员____(乙方)就甲方派遣乙方到_____公司______ 轮任_____职工作事宜,双方自愿签劳务合同如下:
a、负责与船东签订劳务外派协议,负责向乙方解释本外派合同,说明工作性质和内容。维护乙方在外派期间的合法权益。
负责办理派遣乙方赴外轮工作的有关出国手续。负责办理乙方的外籍证件。办证费用根据甲方与船东或其管理者签订的合同约定执行。
c 对乙方有绝对领导权,有责任监督乙方在派出期间的行为。
a 身体健康,具有符合甲方要求的合格的远洋船员资格。
b 绝对服从甲方领导,同意并服从甲方与船东或其管理者签订的劳务外派协议,同意并承诺严格履行本合同的各项规定。
c 遵守所服务的船舶所有者或其管理者的规章制度,服从上级船员的指挥。遵守国际法规,为个人行为负责。
d 必须具备海员证、护照、船员服务簿、船员专业训练合格证书、适任证书(高级船员)等有关证件。所有证件应当符合中国海事局对船员的要求。负责提供甲方所需的其他证明材料及办证用照片(自费)等。
1、本合同期限为___个月(在船期间)。合同起止日期按甲方与船东或其管理者签订的协议执行。合同期内乙方不得擅自离船终止服务。
2、乙方在合同期内因任何个人原因请求辞职均视为违约,由此产生的下船交通费用由乙方自负,同时扣发全部合同奖金。
3、乙方如遇配偶或直系尊亲病危或举丧之事,要在征得甲方同意后,方可提前离船。下船的交通及食宿费用甲、乙双方各负责一半。
a 本合同届满时,如船舶在航行中或停靠不方便之港口,则合同自动延续到船舶到达船员可以离船之港口。合同届满时如船舶在远离中国之港口,且几个月后才能抵达远东港口,乙方有义务继续履行合同直至船舶回到远东地区方便下船之港口。
b 乙方因工伤、病,且有医生证明或由于船舶原因及不可抗拒原因造成乙方不能继续在船工作的,从下船之日起,合同自行终止。
c 本合同期内,根据船东安排调遣乙方到其它船舶工作,乙方应服从安排,本合同继续履行。
d 乙方在船上工作时间为 8 小时/天,每周七天。因船上工作需要加班时,除非得到船长的批准,乙方不得以任何理由拒绝(大副、大管轮每天上午安排、带领、监督本部船员工作)。
1、在合同期内实行国外工资制,外币工资标准按本合同本条第二款的标准执行。
b合同奖金:___usd____(美元____元整) /月。
3、乙方的合同奖金,在合同履行期间,暂由甲方保管,待乙方完成合同后,由甲方代船东或其管理者一并发还(不计利息)。如乙方违约,则根据合同规定,酌情扣发部分或全部合同奖金。
4、乙方因正常履行合同上、下船的交通及食宿费用(指接到甲方通知从实际居住地至集结地和返回中国下船港至实际居住地),按甲方规定的标准由甲方负担。
4、甲方与乙方为劳务关系。合同期内乙方在国内的其他福利待遇及其家属生活问题与甲方无关。
1、 乙方在合同期内因违反船东或甲方的规定或国家外事纪律,发生酗酒闹事、打架斗殴、玩忽职守、消极怠工、无理取闹、不服从指挥以及工作不称职等原因而被遣返,甲方有权扣除乙方部分或全部合同奖金。同时有权向乙方追偿由此给甲方造成的其它经济损失。
2、乙方因走私、贩毒、吸毒、嫖娼或违反船舶停靠地法律、法规而被刑事处罚或罚款时,刑事责任乙方自行承担,罚款由乙方自负。甲方有权扣除乙方的全部合同奖金并向乙方追偿由此给甲方造成的经济损失。
3、乙方承诺完全同意本合同规定的薪酬标准,并承诺在合同期内不向任何组织就船员薪酬问题提出要求,不接受任何组织或在其影响下由船东或管理者支付的额外报酬。对于在国际组织强行要求下船东或管理者支付的合同工资以外的`报酬,乙方有义务全额将此报酬返还船东或管理者。违反本规定者,甲方有权以此数额为标准从乙方合同奖金中扣除,同时保留向乙方追偿因此而产生的其他经济损失的权利。
1、乙方在合同期内享有与船上其他船员同等的劳动保护权利。甲方按船东规定发给乙方工作服或工作服费用。
2、甲方保证船东或其管理者为乙方办理合同期间的人身意外保险。乙方在合同期内因工伤、亡,甲方负责向船东或其管理者索要保险公司按规定赔付的保险金,并全部交付乙方或乙方的法定继承人(或指定受益人)。乙方在合同期内因工伤、病住院,医疗费用由船东或其管理者支付。甲方负责督促船东或其管理者按合同规定执行。
3、甲方不得挪用支付给船员的因工伤、亡赔偿金;乙方也不得向甲方索要超出船东或其管理者赔付标准以外的补偿。
4、乙方在船期间,由于潜在的疾病突发或乙方有意隐瞒的旧病复发,其在船期间的治疗费按甲方与船东或其管理者签订的合同规定办理,甲方不再负责其再次发作后的治疗费用。
?乙方在上船前及合同终止后发生的疾病及意外人身伤害与甲方无关。
6、乙方在合同期内罹患、发现的下列疾病,医疗费用由乙方自负:
1、本合同于_____年___月__ 日在____ 签订,共两份,甲、乙双方各一份,具有同等效力。
3、甲乙双方发生纠纷,应协商解决。协商不成,可提交中国海事仲裁委员会仲裁。该仲裁为终局仲裁。
甲方:____________________ 乙方:
_________________签字:
劳务协议书 篇7
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商一致,根据有关规定,签订以下劳务合同,并共同遵照履行:
一、甲方 年 月 日以临时工形式招用乙方,乙方负责 工作。
二、乙方完成工作后,甲方按要求支付给乙方劳务费
三、乙方在工作中自备配戴防护工具,因个人技术或不戴护具出现的一切问题由乙方自己负责,与甲方无关。
四、乙方应遵守甲方的规章制度,遵纪守法,做好本职工作,乙方有严重违纪或给甲方利益造成损害的,甲方可以随时解除劳务合同,并由乙方赔偿损失费用;甲方未按约定支付劳务报酬、提供劳务条件或以不正当手段强迫劳动的,乙方可以随时解除劳务合同。
五、甲、乙双方任何乙方违反本合同的.约定,给对方造成损失的,应给予赔偿;任何一方无故解除劳务合同应承担合同违约金 元。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
劳务协议书 篇8
退休人员劳务协议书
甲方:退休人员(以下简称“退休人员”)
乙方:劳务输出单位(以下简称“劳务输出单位”)
根据甲乙双方的自愿原则,经双方协商一致,就退休人员劳务输出事宜达成如下协议:
一、退休人员劳务输出项目
乙方为退休人员提供劳务输出服务,退休人员可以根据自己的意愿选择输出地和输出项目。
二、输出项目及费用
1.输出项目:
(1)建筑行业:退休人员可以从事建筑行业的劳务输出。
(2)餐饮行业:退休人员可以从事餐饮行业的劳务输出。
(3)其他行业:退休人员可以从事其他行业的劳务输出。
2.输出费用:
(1)退休人员的输出费用按照双方约定的方式进行结算。
(2)输出人员的费用包括:工资、奖金、福利待遇、保险等。
三、退休人员的输出条件
1.退休人员的输出必须符合国家和社会规定的劳动条件,退休人员在输出前应完成规定的劳动时间和规定的劳动任务。
2.退休人员在输出前必须与劳务输出单位签订劳务输出合同,并按照合同约定的期限和条件完成输出任务。
3.退休人员在输出前必须身心健康,符合国务院卫生局制定的《退休人员从事境外劳务人员健康检查规定》的要求。
4.退休人员在输出前必须完成规定的医疗保险手续。
四、劳务输出人员的待遇
1.劳务输出人员的输出费用由乙方按照国务院卫生局制定的《退休人员从事境外劳务人员健康检查规定》的要求进行结算。
2.劳务输出人员的输出人员享受甲方提供的下列福利待遇:
(1)工资、奖金、福利待遇、保险等。
(2)乙方为输出人员提供的培训、学习和晋升机会。
(3)乙方为输出人员提供的住宿、交通、餐饮等福利待遇。
五、劳务输出人员的安全责任
1.乙方必须为劳务输出人员提供安全保护,确保输出人员的人身安全和健康。
2.乙方必须对劳务输出人员实施劳动安全卫生管理,对输出人员的作业场所进行定期检查和消毒。
六、协议的终止和解除
1.双方因故终止协议的,应当书面通知对方,并按照协议约定办理终止手续。
2.双方因协议履行发生争议的,应当协商解决;协商不成的,可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他事项
1.本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2.本协议自双方签字盖章之日起生效。
3.本协议未尽事宜,由双方协商解决。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
地址:
地址:
电话:
电话:
签字:
签字:
劳务协议书 篇9
甲方:
乙方:
为了确保顺利完成,甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则,共同协商达成如下协议:
一、工程项目
二、项目单价
本项目单价以砼为标准的综合单价,承台桥台基础 元/m?,空心墩及墩帽支座垫石等 元/m?,实心墩及墩帽支座垫石等和桥台台身,台帽,支座垫石等 元/m?,均以图纸设计量结算。以上项目单价中包括基础清基,整平,砼垫层,模板安装拆除,桩钢筋调直,砼浇注,养护,搭设拆除支架,配合施工测量放样等工序。小型材料(铁钉、铁丝、手套、螺丝、螺帽),模板支架场内转运清洗扫油等一切费用。钢筋综合单价 元/T,按图纸设计计算不含损耗。包括钢筋到现场内的卸车及场内转运绑扎安装电焊等所用的电焊条、扎丝等费用。
三、结算与付款方式
本工程无预付款,乙方进场后个月内一切费用自负,一个月后如乙方工程量未结算,甲方根据乙方人员人数每人每月给付400元作为乙方生活费用及开支,至工程结算款下来,按乙方所完成的合格工程量款以70%付给乙方,但应扣除前期乙方在甲方所借的预付金额。待工程结束后工程合格验收签字结算完毕,甲方在一个月内
把款项转给乙方,但甲方有权过问乙方对民工的工资发放情况。不得拖欠工人工资,否则,甲方有权代发,至乙方在当地和民工没有任何经济往来为止。如中途(即年底)工程未结束,甲方根据乙方所完成的合格工程数量预付85%的工程款给乙方,保证民工工资发放。
四、安全管理
在乙方进场后施工期间,乙方必须服从甲方及以上领导技术人员的安排与调配,做到文明施工、安全生产、精心组织施工,确保工程质量,免除一切意外。保证施工场地整洁,材料堆放有序。在施工期间,如发生意外在20xx元以下的由乙方自负,20xx元以上由乙方协助甲方协调解决,施工人员的人身意外险由甲方根据乙方人数购买保险,但乙方如发生人员出入其保险均由乙方自负。
五、双方责任
1、甲方责任:甲方在乙方进场后保证乙方有序施工,材料供应及时,技术交底,负责乙方所完成的合格工程量验收结算,提供乙方施工便利。
2、乙方责任:在甲方指定日期内进场,根据甲方所提供的任务在定期内完成,如乙方对此工程做到了保质保量提前完成,则甲方应给予奖励。做到安全第一、质量第一,严格遵守甲方提出的各项管理规定,遵守当地的风俗习惯,负责房租、水电、住宿、伙食、炊具及工资的一切费用,如房屋乙方民工有损害者,房主要求赔偿则均由乙方自负。另甲方所配工具机械,乙方应妥善保管,如有遗失,则乙方须照价赔偿,以签字领取为凭。
六、工期约定
经双方协商,定于 年 月 日,乙方必须遵从甲方指定日期进场施工,本工程定期 个月,乙方应根据工程的需求进足人员,确保工期。如甲方变故或自然灾害此工期顺延。
七、违约责任
乙方如不能在约定时间内进场和约定时间内完工,耽误甲方施工,则处罚款10000元。若乙方进场后,乙方能力太差不能担任此工程项目或在施工期间不听从甲方领导的教诲,影响整个工程形象,甲方有权解除合同不予结算,由此造成的一切后果自负,此协议无效。
八、协议约定
经双方共同协商约定,同意此协议,乙方应预付2万元现金作为此协议生效的押金,待乙方完成好第一个墩柱合格后此押金返回给乙方,如甲方反悔,则应赔偿乙方4万元的损失(包括押金在内)。
九、附则
本协议经甲、乙双方签字之日起生效,待工程完工,价款结清后自然失效,此协议一式两份,甲、乙双方各执一份,希双方互相遵守,不得反悔。
甲方代表:
乙方代表:
签订日期:
劳务协议书 篇10
劳务协议书
一、甲方与乙方为实现共同发展与互利共赢,经友好协商,达成以下《劳务协议书》(以下简称“本协议”):
二、甲方项目简介
1. 项目名称:XXX工程项目
2. 项目地址:XXXXX
3. 项目内容:XXXXXX
4. 项目工期:XX个月
三、乙方服务内容
1. 乙方将根据项目需求,提供以下劳务服务:
a) 劳务人员提供
b) 现场管理与协调
c) 技术支持与培训
2. 劳务人员提供:
a) 乙方负责向甲方提供符合工程建设要求的技术工人,包括但不限于电工、焊工、钳工、起重工等;
b) 乙方负责人员招聘、培训、考核等工作;
c) 乙方负责新员工入职手续、薪资结算、福利待遇等事宜;
d) 乙方及时补充和调整劳务人员,确保项目进展顺利;
e) 乙方对劳务人员进行安全教育和培训,确保工作安全。
3. 现场管理与协调:
a) 乙方负责协调和管理项目现场的劳务工作;
b) 协助甲方进行各项人力资源管理工作;
c) 协调解决劳务人员的工作纠纷和个人问题。
4. 技术支持与培训:
a) 乙方负责向甲方提供技术支持与培训,满足项目需求;
b) 提供技术人员解答疑问,协助解决技术难题;
c) 定期组织技术交流活动,提升劳务人员的技能水平。
四、合同期限与服务费用
1. 合同期限:本协议有效期为XX年,自签署之日起生效。
2. 服务费用:甲方根据项目实际需求向乙方支付劳务人员工资,并按照约定支付相应的服务费用。
a) 乙方提供的劳务人员工资由甲方按照国家规定直接支付给劳务人员;
b) 乙方提供的服务费用为劳务人员工资的XX%。
五、双方权利和义务
1. 甲方权利和义务:
a) 向乙方提供项目的相关信息和技术要求;
b) 按照约定支付劳务人员工资和服务费用;
c) 监督乙方提供的劳务服务,并及时提出合理化建议。
2. 乙方权利和义务:
a) 提供符合质量和技术要求的劳务人员;
b) 积极配合甲方,保证项目的顺利进行;
c) 对劳务人员进行合规培训和安全教育;
d) 向甲方提供技术支持和协调解决工作纠纷。
六、争议解决
1. 甲乙双方在履行本协议过程中发生争议,应友好协商解决;如协商不能达成一致意见,任何一方均有权向相关仲裁机构申请仲裁。
2. 仲裁裁决是终局的,对双方当事人具有约束力。
七、其他条款
1. 本协议未尽事项,双方可根据实际情况协商解决,并签订补充协议。
2. 本协议一式XX份,甲方、乙方各持XX份,具有同等法律效力。
3. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
日期: 日期:
劳务协议书8篇
合同和协议之间有着区别吗?如今公众对法律的认识越来越增强,如果想要在一定程度上避免经济或利益的损失,签订合同变得尤为重要。栏目小编特意为您准备了一篇令您满意的“劳务协议书”,欢迎您阅读与收藏!
劳务协议书(篇1)
甲方:
乙方:
甲方因办公场所清洁卫生需要从乙方输入劳务人员,乙方愿意向甲方提供劳务人员。经双方协商,签订劳务输入协议如下:
一、劳务输入期限
自20xx年6月3日起至20xx年6月2日止(其中试用期为一个月)。
二、劳务输入人数
乙方根据甲方的工作需要,向甲方提供经过培训的劳务人员壹名(女性)。
三、劳务输入费用
全年共计6960元整(包括人员工资、管理费等),由乙方负责人于每月10日前,通过工资表形式向甲方领取。
四、劳务保洁范围
直属分局办公楼从二楼楼梯向上至四楼所有局长室、会议室、厕所、走廊、开水间及公共部分的地面、门窗、桌椅等卫生保洁。
五、有关说明事项
1、劳务输入期间,甲乙双方共同负责劳务人员的思想道德等方面的教育工作。乙方负责对劳务人员岗位技能培训及规章制度教育、安全教育和工作安排。
2、甲方可以根据需要对乙方劳务人员的工作岗位进行调整,但应将岗位调整情况及时反馈给乙方。甲方按照相关规定安排劳务人员法定假日休息。
3、乙方输入的劳务人员不能胜任工作或发生违法、违纪行为,甲方有权退回给乙方,但须先提供书面材料,乙方应在接到甲方书面材料后3日内予以处理。甲方将工资、费用结算至乙方收到甲方书面材料后3日止。乙方迟延确认期间的工资、费用由乙方自行承担。
4、乙方负责劳务人员的劳动关系管理。乙方不得随意调整劳务人员,确需调整应事先征得甲方同意。劳务人员在甲方工作期间如发生因公伤亡事故,由乙方负责按国家有关规定处理。
5、甲乙双方劳务输入协议期满,应及时按需要续签新的劳务输入协议。如遇特殊情况双方需解除协议必须提前10天向对方提出,协商处理。
6、未尽事宜,甲乙双方协商处理。
六、本协议一式肆份,甲、乙双方各存两份。
甲方(签章): 乙方(签章):
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日 年 月
劳务协议书(篇2)
劳务输入单位 (甲方): 劳务派遣单位(乙方):
地址: 地址:
邮编: 邮编:
电话: 电话:
传真: 传真:
乙方是具有人才派遣许可资格的合法人才中介公司,根据甲方的人力资源需求,乙方向其派遣员工(以下简称“外派员工”)。为明确双方的权利、义务,双方本着平等自愿、协商一致的原则,签订协议如下:
第一条 派遣工作
甲方负责将所需外派员工的数量、要求、劳动报酬和工作期限提供给乙方,乙方根据甲方要求提供派遣服务。
甲方负责对所招用外派员工的挑选和最终确认。外派员工的数量、在甲方的工作期限、劳动报酬等具体法定或者约定事项以甲方盖章确认的《外派员工签约通知》(本合同不可分割的附件)为准。
第二条 劳动条件和劳动保护
甲方应规定乙方外派员工的工作时间、工作岗位和工作职责,以上内容必须符合《中华人民共和国劳动法》及其他劳动人事法规的规定,甲方提供的工作岗位应具备必要的劳动条件和劳动保护措施。
第三条 员工管理
外派员工在甲方工作期间,其劳动纪律、教育培训、绩效考核等事务由甲方实施。甲方的劳动纪律、工作规程、考核办法等管理文件应向外派员工明示。
派遣工作期间,甲方可根据工作需要和外派员工的技能,在与外派员工协商一致后调换其工作岗位。
第四条 用工关系
外派员工为甲方工作期间,应由乙方与其建立劳动或劳务关系。
根据《劳动合同法》及其他法律法规规定,乙方每次外派员工的期间不得少于2年,甲方同意每次借用外派员工的时间至少为2年。
外派员工到甲方报到时,行政关系、党团组织关系和工资关系一般不转移,有特殊情况的,由甲、乙双方另行商定。
第五条 社会保险、法定福利及法定征缴费用
乙方根据国家的规定为外派员工办理并征缴社会保险、法定福利及法定征缴费用经甲方确认后操作;如外派员工是非上海户籍人员,可参照上海市外来从业人员综合保险办法办理保险;或者参照《上海市居住证》制度暂行规定办理相关手续;如外派员工属于法定劳务人员,则甲方可依法免于承担外派员工的社会保险、法定福利或法定征缴费用。
以上费用的征缴比例和缴费基数均以国家或上海市法律法规和政策为准,如上海市法律法规和政策发生变化,乙方应及时告知甲方,须依据上海市新法律法规或政策的调整相应地调整收费标准,在甲方确认后按新政策操作。如因乙方迟延告知或甲方迟延答复而造成相关责任,由迟延方承担。
第六条 费用结算
甲方按月向乙方支付管理费每人每月(人民币) 元;甲方提前依法退回给派遣员工的,不足一月,甲方应按一月支付该人的管理费。
甲乙双方根据本协议的约定,按照乙方向甲方派遣的外派员工的人数、身份、工作起讫时间、缴费基数、劳动报酬、约定的管理费等内容结算费用(具体计算方式按照乙方每月出具的《费用结算表、工资表》。如果甲方在《外派员工签约通知书》中确定的数据或金额与国家或上海市法律法规和政策的标准不符,则依法执行。
甲方须于每月工资发放日前12日将外派员工的考勤考核结果交乙方。乙方须于每月工资发放日提前10日将收款通知交甲方。
甲方确认乙方的《费用结算表/工资表》后,甲方应按照《用人单位签约情况登记表》中约定的时间节点向乙方提供人员异动清单,并须于每月 日前以转账或现金方式将本合同所涉及的总费用汇入乙方指定的帐户,甲方无正当理由而逾期不付所造成的损失,由甲方承担。
双方约定:外派员工的劳动报酬按以下 项的办法发放。
a.甲方经乙方同意,直接向员工合法、按时地支付劳动报酬。甲方不得无故克扣或拖欠外派员工的劳动报酬;社会保险费、法定福利中员工个人应负担的部分由甲方代扣后支付给乙方;员工个人所得税由甲方代为扣缴。
b.在甲方按时向乙方支付包含外派员工劳动报酬在内的所有应付费用后,由乙方向外派员工发放劳动报酬。乙方应于每月 日(逢法定节假日应提前)向外派员工发放劳动报酬;员工个人应承担的社会保险、法定福利及个人所得税等费用由乙方代为扣缴。甲方可以直接向外派员工发放除劳动报酬以外的其他福利费用,该福利费用的标准、发放时间等由甲方自行决定,乙方对甲方直接发放费用的行为不承担任何责任或义务。如外派员工在上海市以外地区工作,因跨省市发放劳动报酬而产生的银行或邮政的手续费由甲方承担。
乙方指定的收费帐户如下:
户 名:
银行账号:
开户银行:
第七条 派遣员工的退回
7.1 派遣员工有下列情形之一的,甲方可立即将其退还给乙方,且不支付任何经济补偿,乙方同时予以解除劳动合同。
1)在试用期内被证明不符合录用条件的;
2)严重违反甲方的规章制度的;
3)严重失职,营私舞弊,给甲方造成严重经济损失或其他重大损失的;
4)同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成甲方的工作任务造成严重影响,或者经甲方提出,拒不改正的;
5)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,致使该劳动合同无效的;
6)被依法追究刑事责任的。
7.2 派遣员工有下列情形之一的,甲方可将其退还给乙方,但需要提前30日以书面形式通知乙方或者额外支付乙方一个月工资,并需要向乙方支付费用用于给员工的经济补偿,如产生医疗补助费用的,甲方需另行支付医疗补助费用。
1)患病或者非因公负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作的;
2)不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的。
7.3 派遣员工有下列情形之一的,甲方不得按7.2规定退回,在派遣期满时仍存在以下情形的,由甲乙双方协商处理,在双方未就如何处理达成一致前,员工的派遣期限顺延,甲方不得退回。
1)从事接触职业病危害作业未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病在诊断或者医学观察期间的;
2)在甲方患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;
3)患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的;
4)符合国家有关计划生育规定的女职工在孕期、产期、哺乳期的;
5)在甲方连续工作满十五年,且距法定退休年龄不足五年的;
6)法律、行政法规规定的其他情形。
7.4 派遣期限内,甲方非依法定退回该员工的,乙方可以与该员工协商变更用工单位,在派遣员工无工作期间,乙方继续为派遣员工缴纳社保和住房公积金并按上海市最低工资标准向派遣员工支付劳动报酬,该费用由甲方承担,每月随管理费由甲方一并支付给乙方。在劳动合同期满时员工仍然无工作的,乙方应终止劳动合同并支付经济补偿金,经济补偿金由甲方承担。
第八条 赔偿或补偿约定
派遣工作期间,如乙方违反本协议规定给对方或外派员工造成损害或损失的,由乙方承担由此造成的责任。
如外派员工在被外派至甲方工作期间发生患职业并工伤、因工或非因工死亡等情况的,甲方应根据《中华人民共和国劳动合同法》和其他相关法律法规或政策的规定,全额承担用人单位应付的费用,并通过乙方支付给外派员工或者法定继承人;如因外派员工的合法权益受到侵犯而发生劳动争议或法律诉讼,经劳动争议仲裁委员会、人民法院等机构调解、或裁决、或判决应给予外派员工赔偿或补偿的,则甲方应根据判决或裁决的结果承担该赔偿或补偿费用及其他因争议或诉讼而产生的相关费用(包括但不限于仲裁费、诉讼案件受理费、律师费、评估费、鉴定费等),此等赔偿或补偿以及相关费用不受本协议期限限制。
第九条 本协议期限、续约、解除及终止
(一)本协议有效期从 年 月 日起,到 年 月 日止。如果甲方所使用的外派员工与乙方建立的劳动或劳务关系的终止日期超出本协议有效期,则本协议的有效期以甲方所使用的外派员工中劳动或劳务关系的最晚终止日期为准。
(二)本协议到期前一个月内双方没有异议,本协议可自动顺延。
(三)派遣工作期间,甲方有下列情况之一的,乙方有权单方面立即解除本协议:
1.甲方未能根据本协议的约定支付费用;
2.甲方不履行本协议或违反国家法律、法规核政策,损害乙方利益的;
3.经有关部门确认,甲方工作条件、卫生环境恶劣,严重危害外派员工身体健康的;
(四)如乙方发生严重违反本协议的情形,严重损害甲方或外派员工利益的,甲方有权单方面立即解除本协议。
(五)除本条(三)、(四)项的情况之外,甲乙任何一方需要提前解除本协议时,均应提前30日通知对方,否则,按通知当月的管理费标准向对方赔偿。提出方应依据国家有关规定承担提前解除乙方外派员工劳动或劳务关系而产生的经济补偿或赔偿费用。
第十条 保密条款
甲、乙双方均有义务对已经(或将要)知悉的对方的商业秘密进行保密。商业秘密的范围包括但不限于:(1)技术信息;(2)经营计划和经营状况;(3)双方共同签署的文件资料;(4)商业操作手段、业务经办流程、收费标准和财务数据;(5)其他依法受到保护的事项。
保密义务自本协议签订之日开始,到该商业秘密公开时为止。本协议的终止或解除均不影响甲、乙双方保密义务的承担。
第十一条 协调原则
本协议期内,若有关劳动法律法规或政策发生重大变化,甲、乙双方应遵照最新的规定执行,并协商修订本协议条款。
第十二条 争议处理
派遣工作期间,甲方如与外派员工发生争议,应先由甲方、乙方、外派员工三方共同协商解决。协商不成的,甲方或外派员工可按规定在上海申请仲裁或提起诉讼。
甲、乙双方对本协议若有争议,应本着友好协商的原则加以解决,如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十三条 其他
本协议条款如与国家法律、法规相抵触的,以国家法律、法规为准。但上述与乙方签订劳动合同的人员在甲方工作期间,甲方应承担非乙方原因导致的最终经济责任和法律责任(如:《劳动合同法》中规定劳动合同因自然终止而产生的经济补偿金等)
《用人单位签约登记表》为本协议不可分割的附件,由甲方盖章确认。若甲方无法定理由而未按时间节点操作,造成的损失,由甲方承担。
本协议如有未尽事宜,由甲、乙双方另行约定。
本协议一式两份,经甲、乙双方盖章签字后生效并由双方各执一份。
劳务输入单位 (甲方): 劳务派遣单位(乙方):
法定代表人或授权代理人: 法定代表人或授权代理人:
日期: 日期:
业务经办人:
签定地址:
劳务协议书(篇3)
甲方:吉林省地方海事局
乙方:_________性别:_________
居民身份证号码:_______________________
出生日期:___________年______月______日
在甲方工作起始时间:_____年____月____日家庭住址:_____________________________
鉴于图们江下游航道联合调查活动的需要,甲方雇佣乙方为航道联合调查活动提供劳务,经双方协商订立正式《劳务雇佣协议书》如下:
一、合同期限
第一条雇佣期限为20xx年7月25日至20xx年8月10日。
如合同期已满,双方关系即告终止,但如因联合调查活动尚未结束,则合同期限应顺延至联合调查活动结束。
二、甲、乙双方的义务和责任
第二条乙方同意根据甲方工作需要,在图们江下游航道调查活动中承担驾驶调查船舶(冲锋舟)或救生员工作。如因航道调查活动需要,需调整工作岗位,乙方应服从甲方安排。
第三条乙方工作应达到甲方规定该岗位职责的要求和甲方对该岗位之特别要求(详见《图们江下游航道联合调查水上安保及救助方案》)的标准。
第四条乙方每周工作时间为________天,每天工作________小时;乙方应按照工作职责保证完成甲方规定的工作和任务。
第五条乙方应接受甲方的工作安排,服从甲方的管理,注意工作安全。
甲方为乙方提供航道调查期间的人身意外伤害保险(保险额度为人民币50万元)。
第六条未经甲方许可,乙方不得从事与本合同约定无关的活动。
第七条甲方应向乙方提供乙方所承担工作中必需的工作条件。甲方为乙方提供在航道调查期间的劳动保护装备(见附件)。
甲方负责乙方在航道调查活动期间的食宿费、交通费。第八条甲方负责对乙方进行理论和实际操作培训,培训合格后方可从事航道调查工作,如乙方经培训后不合格,甲方可解雇乙方并不支付劳动报酬;
三、劳务报酬
第九条甲方在本合同约定期限届满后或者调查活动结束后向乙方一次性支付劳动报酬,标准为_______元/日。
若在实际工作过程中,乙方违反劳动纪律或有其他不能胜任工作的情形,甲方有权中途辞退乙方,报酬按实际发生结算。
四、合同的终止与解除
第十条合同期满如未续签(或者航道调查活动结束),则视为《劳务雇佣合同书》自行终止,双方应及时办理相关手续。
第十一条经甲、乙双方协商一致,本合同可以解除。
第十二条乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同:
(一)经过培训不合格不符合录用条件的;
(二)严重违反甲方有关规定及本合同约定可以解除劳务合同的;
(三)严重失职,营私舞弊,对甲方利益及第三方造成重大损害的;
(四)被依法追究刑事责任的。
(五)其他因乙方自身原因足以影响本合同履行的。
如因前述第(二)、(三)、(四)、(五)项所规定情形导致甲方解除本合同的,甲方不向乙方支付劳动报酬,且乙方须向甲方支付违约金人民币1万元。
第十三条本合同的附件如下:
附件一《图们江下游航道联合调查水上安保及救助方案》;
附件二《图们江下游航道调查安保及就输预算明细表》;
第十四条如因本合同的履行发生纠纷,双方可协商解决;如协商不成,由甲方所在地人民法院关系。
第十五条本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):
法人或委托代理人(签字或盖章):
乙方(签字):
签订日期:________________
劳务协议书(篇4)
甲方:
联系人:
联系电话:
联系地址:
乙方:
联系人:
联系电话:
联系地址:
因业务工作需要,乙方为甲方的临时员工代发工资,经甲乙双方友好协商,达成如下协议:
一、乙方每月为甲方的临时员工代发工资,并代扣、代缴个人所得税,其劳动关系仍属甲方所有。在此期间,甲方与临时员工所发生的劳资纠纷及工伤事故等有关责任由甲方负责。
二、甲方在发放工资前必须为新入职的临时员工提供正确的存折帐号或银行卡帐号给乙方。
三、甲方每月定期将编制好的工资发放表以电子邮件或传真的形式交乙方审核,乙方审核无误后,提交相应金额的发票给甲方。甲方收到发票后于工资发放前的五个工作日内将款项(含劳务费、员工工资等)汇至乙方帐户上,以到帐日为准。如期未至的,甲方员工的发薪日将顺期推延。
四、代发工资形式:银行倒盘(不需付手续费)。
五、协议期限:从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。
六、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签字盖章之日起即时生效,均具有同等的法律效力。
甲方(盖章):_______
代理人签名:_______
签订日期:_______
乙方(盖章):_______
代理人签名:_______
签订日期:_______
劳务协议书(篇5)
1、乙方正常工作的劳务报酬按 发放,每 向其发放报酬 元人民币(大写: )
2、乙方在病假、事假、节假日等期间的劳务报酬按照以下方式确定:
3、乙方同意甲方可以直接自其劳务报酬中扣除如下款项:
(1) 乙方依法应当缴纳的个人所得税;
(2) 乙方违反甲方规章制度所受到的罚款;
(3) 乙方应向甲方支付的违约金、培训费及给甲方造成损失的赔偿金;
(4) 甲方垫付的、应当由乙方承担的费用。
4、除上述劳务报酬外,甲方向乙方提供如下待遇: 除了上述劳务报酬及待遇外,乙方不得再向甲方主张其他任何待遇。
第五条 协议的变更、终止与解除
1、甲、乙双方协商一致可以变更或解除本协议。
2、本协议到期自动终止。乙方的聘用期满,任何一方拟续聘的,应在聘用期满前 日书面通知对方。
3、有如下情形之一的,甲方可以解除本协议,且无需承担任何违约或赔偿责任:
(1) 乙方被证明不符合工作要求、不能胜任工作的;
(2) 乙方因身体原因不能正常工作或者患有不易在岗的疾病的;
(3) 乙方有不履行职责、滥用职权、超越职权的行为的;
(4) 乙方有违反劳动纪律或甲方规章制度行为的;
(5) 乙方给甲方造成经济损失或给甲方名誉、利益造成负面影响的;
(6) 因甲方组织结构、人员编制、经营内容调整等客观原因,乙方的岗位被撤销、合并、削减的;
(7) 乙方被依法拘留、劳动教养或被追究刑事责任的。
劳务协议书(篇6)
甲方:_______________
负责人:______________
地址:_______________
乙方:_______________
居民身份证号码:_________________
住址:_________________
联系电话:______________
根据甲方与劳务派遣单位______________________签订的《劳务派遣协议书》,甲乙双方就乙方被派遣到甲方工作的相关事项约定如下:
一、工作岗位和工作内容
(一)甲方根据国家、天津市有关规定和《劳务派遣协议书》的约定,依法合理安排乙方的工作岗位和工作内容。
(二)乙方在甲方与_____________________约定的派遣期限内为甲方工作。
(三)乙方的工作岗位为____________,工作内容为______________。
二、劳动纪律和工作要求
(一)甲方告知乙方劳动纪律和工作要求。
(二)乙方应严格遵守和执行国家法律法规、甲方的劳动纪律和与工作职责相关的规章制度。
(三)发生以下情形之一的,甲方有权按照《劳务派遣协议书》约定的程序将乙方退回:
1、甲方与劳务派遣单位约定的派遣期限届满的;
2、乙方不符合上岗条件或不能胜任工作的;
3、乙方无法正常履行工作职责的(法律、法规另有规定的除外);
4、乙方严重违反甲方规章制度的;
5、乙方严重失职或营私舞弊,给甲方造成重大损害的;
6、乙方被依法追究刑事责任或劳动教养的;
7、乙方提供虚假的健康状况、学历学位、执业资格、工作经历、社会保险等证明材料或情况的;
8、乙方与劳务派遣单位以外的其他用人单位建立劳动关系的;
9、法律、法规规定的其他情形。
(四)乙方违反国家法律法规和甲方规章制度,给甲方造成损失的,应承担赔偿责任。
三、劳动报酬和社会保险
甲方统一向劳务派遣单位支付乙方的社会保险、工资,乙方每月从劳务派遣公司方领取劳动报酬。
四、劳动条件和劳动保护
(一)甲方执行国家劳动标准,为乙方提供相应的劳动条件和劳动保护。
(二)乙方工伤、职业病、生育、患病或非因工负伤的处理以及相关费用的实际承担,按照国家有关规定和《劳务派遣协议书》的约定执行。
五、本协议为甲乙双方在乙方与劳务派遣单位签订的劳动合同之外所签订的独立的附加协议,非劳动合同的组成部分,不具有甲乙双方建立劳动关系的法律效力。
六、本协议中的条款同乙方与劳务派遣单位所签劳动合同中的条款不一致或相抵触时,以该协议为准。本协议未约定的其他事项,按国家、陕西省西安市和甲方的有关规定执行。
用工单位:__________(盖章)
派遣人员:__________(签字)
______年_______月________日
劳务协议书(篇7)
甲方:项目部(以下简称甲方)
乙方:劳务工班(以下简称乙方)
为认真贯彻《中华人民共和国建筑法》和国务院《建设工程质量管理条例》,执行实施公司和项目部的质量管理制度,加强项目部质量管理工作,落实项目部各管理层次的质量责任,减少质量问题/事故给项目部及公司造成的信誉损失和经济损失,规避项目及公司施工生产/经营的质量风险,全面提升项目部质量管理水平,经协商,签订本责任书。
第一条责任目标
1、____________________施工栋号单位工程竣工验收合格率100%,并满足工程劳务分包合同质量要求。
2、满足(业主)、上级部门和项目部质量目标。
3、杜绝四级及以上工程质量事故,遏制一般工程质量事故。
第二条责任内容
1、认真贯彻落实国家、省(市)和中铁五局集团公司的有关质量方针、政策、法规及中铁五局建筑公司和项目部的相关文件,并组织宣传学习实施和做好相关记录。
2、项目部工程劳务分包责任人依法对所承建的工程质量管理工作全面负责,是承建工程施工质量管理的第一责任人,对所承建的工程施工过程中出现的质量事故负直接的领导责任和管理责任。应按照项目部质量管理要求制订劳务分包队伍的`质量管理责任制和质量管理制度,以制度约束行为,把质量责任贯穿到每个施工过程。
3、分包劳务队伍应建立各自队伍的专职质量管理员、资料员,落实分项工作责任人,应把质量管理工作和职责分解并落实到每个分项工程管理人员和施工作业人员。
4、分包劳务队伍负责做好承建工程的质量管理工作,防止质量通病,消灭质量事故。单位工程一次验收合格率100%,交验工程质量达到国家、行业验收标准,符合设计和有关技术规范要求,单位工程质量满足(业主)要求,工期履约率100%。
5、遵守项目部质量管理体系,加强质量过程控制,对项目部下发的质量整改??书及时整改,确保项目部质量管理体系有效运行。
6、按照工程设计图纸和有关施工技术标准精心组织施工,严禁擅自修改工程设计,自觉接收项目职能部门、公司职能部门和行业主管部门的检查,在检查中发现的质量问题,应及时进行整改。
7、熟悉施工图纸,合理组织施工,接收项目的技术交底和严格组强实施,努力克服施工中的质量通病。
8、认真组织劳务分包队伍作业人员进行质量教育、业务知识技能培训工作,提高施工作业人员素质,增强质量意识。
9、严禁在施工过程中偷工减料,如有违规,将追究工程劳务分包责任人的责任。
10、在施工过程中,配合项目及时收集和整理工程技术资料,确保工程资料的真实、有效、完整。
11、发生重大质量事故应及时上报,并执行四不放过原则。
第三条奖惩标准
1、单位工程合格率100%,一次性通过奖1000元,否则罚1000元。
2、无工程质量事故奖20xx元,发生一起四级工程质量事故罚20xx元;三级以上工程质量事故罚5000元。
第四条其他
1、因不可抗拒自然灾害造成的质量事故不追究责任。
2、有下列情况之一的,可以从轻处罚或减轻处分。
(1)工程质量事故发生后,主动采取有效措施防止事故扩大,减少了事故损失的。
(2)采用四新(新工艺、新技术、新材料、新设备)技术,在施工过程中已按相关规定施工而发生质量事故的。
3、本责任书自双方签字之日起生效,按年度考核。本责任书一式二份,双方各执一份。
中铁五局集团建筑工程有限责任公司工程劳务分包队伍
经理部
项目经理:
____年____月____日
承包责任人:
____年____月____日
劳务协议书(篇8)
甲方:
乙方:
钢筋分项工程劳务合同内容介绍:
xx县xx镇《福源名居》项目工程已由甲方总承包,因生产需要,经甲乙双方友好协商,由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务,双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》,协商一致,特制定如下合同条款,供双方共同遵守。
一、工程名称:xx县xx镇《福源名居》项目
二、工程地点:xx镇顺河街
三、工程概况:地上七层,地下一层总建筑面积约4662m2(以峻工后实际面积为准),为砖混结构。
四、承包方式和承包范围
4.1承包方式:设计图纸中所有结构的包工、包质量、包辅材(绑扎丝,切割片,对焊接,机具等。甲方只提供钢材)包节约材料、包工期、包安全、包文明施工。
4.2 承包范围:xx县xx镇《福源名居》项目,从基础至屋面全部钢筋制作绑扎安装。
五、工程结算
5.1 工程计价结算:本工程按建筑面积每平方米(17元)壹拾柒元计算 ,包含正负零以下及屋面女儿墙在内。
5.2 付款方式:毎月最后一天报核当月实际完成工作量(按已浇砼完毕的成品计算),按70%在7天内支付,全部主体工程完工验收后7天内进行结算,结算后一个月付清全部余款(宽限期7天)。
六、工期要求
6.1甲方根据总工期要求,编制施工总进度计划。在此基础上,乙方编制详细的周计划,月计划。如果由于乙方计划不周,组织不力,技术力量不足,造成工期延误,使甲方蒙受的损失,甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求,甲方有权安排其它班组施工,所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。
6.2 工期要求:按甲方总进度计划流水线施工,只准提前,不得拖延。
七、其它事项:
此协议一式二份,甲乙各执一份双方签字生效。
甲方:
身份证:
乙方:
身份证:
xx年xx月xx日
劳务协议
编辑为大家精选的这篇“劳务协议”文章内容详实讲解清晰,欢迎您参考,希望对您有所帮助。如今世界发展迅速,合同签订可以防止和减少不必要的纠纷,避免因采用其他形式的合同而导致合同效力上的问题。
劳务协议 篇1
工程劳务分包协议——模板工程
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
现有甲方将所承包的的模板工程分包与乙方施工,为了确保工程顺利进行,明确双方责任,经双方友好协商,特定以下条款:
一.承包方式:包工不包料,包安全、包文明施工、包质量、包进度、包工期。
二.承包范围:本工程施工图中有关的模板工程项目.三.计量方式:包括不同结构项目,按图施工,以实际完成数量按模板展开面积,以平方米为计量单位。
四.计价方式:以综合单价计价:(1)/平方米;综合单价包含内容有:
1.从模板及顶架的下料、制作、搬运、安装等一系列所需工序,直至监理及有关单位验收合格为准。
2.浇筑过程中自备所需的铁钉、铁锤、手套等有关的辅助材料和其他小型工具。
3.用完模板起钉、堆放至甲方指定地点。
4.乙方的单价包括劳动保险金在内。
5.对拉螺杆(包括止水螺杆)由甲方提供,乙方负责安装保管。
6.现场水电、消防等施工单位所需的零星木作工料制作。
(2)现场若发生计日工,每个工日综合价:25元
五.工程数量:约120000平方米。
六.工期:总工期450天,分部项目工期以项目部进度计划为准。
七.质量要求:优良。
八.付款方式:
1.现场设职工食堂,由甲方统一管理,伙食费由甲方垫付,在进度款中扣除。乙方工人进场后一个月内费用自理。
2.按进度付款,甲方在7天内按项目部核准的当月完成的工作量60%支付工程款。
3.每月乙方完成的工作量提前上报项目部,由现场施工、预算员核准后报准总施工审批拨付。
4.主体工程完成后,付至该项工程款的80%,余下20%工程款待主体工程质检部门验收合格后10天内全部付清。
5.为了保证工程款发放到位,乙方负责人必须将所有工人工资列表,在甲方的监督下将工资直接发放给所有工人,并将签名发放后的工资表交一份甲方留档。
九.双方职责
1.甲方职责
(1).甲方作为工程总承包商,制订总的施工进度计划和月进度计划,指导和协调各施工班组的施工配合,解决施工过程中存在的问题。
(2).甲方负责及时解决各班组施工过程中存在的技术问题,需要业主、监理和设计单位等有关部门解决的问题,及时上报,协调解决,出现图纸变更和特殊技术方案的决定,及时通知各班组。
(3).甲方提供住所、水、电等设施给乙方。
(4).甲方提供施工所需的主要施工工具,包括斗车、锯木机、手轮机、冲击钻等,其他小型工具乙方自理,甲方提供给乙方的工具乙方必须签收保管,用完后及时归还,如有损失,照价赔偿。
(5).提供施工图和其他技术资料,做好技术交底,提出进度、质量、安全要求,并派员落实执行。
2.乙方责任
(1).乙方负责人是乙方的全权代表,必须常驻现场,负责全面管理乙方人员的工作和生活等事务,必须与乙方工人签订劳务协议,教育工人遵守工地的规章制度和当地的法律法规,服从管理。
(2).乙方必须配备足够的技术管理人员和熟练技工,满足本工程的施工进度、质量需要,若因乙方管理不善或人员不够、技术力量不足造成工程进度落后、出现质量、安全等问题,由乙方负责,并追究其责任。
(3).乙方所承包的工程项目必须达到优良质量标准,并按施工图和技术规范要求施工,若因乙方原因造成工程工程返工或其他整改措施,除所有工料费由乙方自负外,甲方有权追加罚款。
(4).乙方必须按图施工,若出现图纸变更或技术方案的改变,甲方提前通知,乙方及时修改,若乙方原因造成工程返工,乙方自费返工,情况严重者处以罚款。
(5).乙方管理人员必须教育工人节约用水用电,各班组装专用水电表,由项目部统一登记,统一管理,按月结算,甲方根据乙方用电用水情况控制用量,超过用量由各班组自负。
(6).乙方所有进场人员必须遵守国家法律法规、当地治安管理条例和工地规章制度,严禁打架、偷窃、赌博等违法行为,如果乙方人员发生违法违章行为,甲方按工地条例进行处罚外,情节严重外,移交公安机关处理。
(7).乙方进场人员必须有身份证、计划生育证、劳务证等有关手续,并提交一份给甲方备案,进场后必须办理暂住手续。
(8).乙方负责人和技术人员必须对工人进行安全技术交底,严格按照有关安全技术操作规范施工,违章作业造成安全事故,由乙方自行负责,出现重大安全事故,5000元以下由乙方自理,5000元以上甲方补助一半,责任由乙方负责。
(9).乙方必须严格按规范施工,施工前制定详细技术措施,保证工程质量,若因乙方原因造成露筋、蜂窝、麻面、结构变形、错位等等质量问题,乙方必须自费整改至合格
为止,损失材料费由乙方负责。出现二次以上质量问题,每次罚款1000元,情节严重造成其他工种窝工由乙方负责并加重处罚。
(10).乙方管理人员必须熟悉图纸,合理安排下料计划,教育工人爱惜材料,取材必须合理,若随便浪费材料,经现场发现,每次罚款1000元。
(11).浇筑砼过程中必须派专人值班,控制墙柱定位,支架安全、结构尺寸准确,发现胀模、支架移位等质量问题及安全隐患,及时采取相应补救措施。
(12)乙方必须服从甲方管理人员指挥,教育工人与各班组友好配合,工作中出现问题协商解决,解决不了乙方负责人报项目部解决,不准打架、斗殴,闹矛盾,否则追究乙方责任,并对打架双方各处以500元罚款。
十.违约责任
1.若由于甲方施工人员指挥失误造成工程质量或安全事故,责任由甲方负责。
2.若因乙方人员不服从甲方管理,或配备技术力量满足不了施工需要,工人技术水平低劣,造成质量、安全问题或进度落后,甲方有权随时勒令退场,或另外安排施工队伍进场,乙方不得有异议并承担相应费用。
3.若因乙方未经甲方同意,随意调换工人进退场而影响工程进度和质量,甲方有权拒付工程款,并要求做出整改措施。
4.由于乙方原因造成工期拖延,乙方必须负全部责任,每延期一天,罚款一万元,乙方不得有异议。
本合同未尽事宜,双方协商解决,本合同一式肆份,双方各执两份,双方签字后生效,付清全部工程款后自然失效。
甲方签字:乙方签字:
日期:日期:
劳务协议 篇2
甲方(雇主):______代表:______地址:______电话:______邮箱:______乙方(雇员):______身份证号码:______住址:______电话:______
根据国家有关法律法规,甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。
一、合同有效期合同期限为______年,自______年______月______日起至______年______月______日止,合同期满聘用关系自然终止。
二、工作内容甲方聘用乙方在医院______岗位从事______工作。
甲方有权根据工作需要以及乙方的专业知识、工作经验及能力等综合考虑安排和调整乙方的工作岗位。
三、甲方责任
1、甲方负责安排乙方的工作,并且为其提供必要的、安全的工作条件及个人工作用品。
2、按时支付乙方劳动报酬和福利奖金。
3、为乙方提供诊室,诊疗器具等辅助材料。
四、乙方责任
1、根据甲方医院的规章和诊疗规范进行诊疗活动。
2、乙方接受聘用后,不得在本医院以外的任何单位兼职或坐诊。
如有发现,轻者处罚,重者单位有权将其辞退,其在外所产生的任何纠纷导致的后果由其本人负责。
3、乙方在聘用期间,必须遵守甲方的一切规章制度,应服从领导,团结合作,尽职尽责做好本职工作。
如有违反规定的,甲方有权调整其工作岗位或予以辞退,为此乙方应表示无异议。
4、不得私自收取病人礼物或红包等物品。
五、劳务报酬
1、聘用期间基本工资为______元/月;另外享受岗位津贴,聘用期间第一年岗位津贴为______元/月,以后随年度增加岗位津贴。
绩效工资按医院效益酌情发放。
2、每月工资于_______日汇入乙方账号,乙方账号为:____________________。
六、社会保险聘用期第______月,甲方按国家规定为乙方交纳养老保险金和医疗保险金,聘用期间若乙方违反甲方规章制度被除名或乙方自行离职,要如数退还甲方为乙方交纳的养老保险金和医疗保险金。
七、合同续订、变更、解除及其他
1、合同期满前一个月,经双方协商同意,可以续订聘用合同。
如任何一方不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。
2、乙方享受聘用单位规定的工资待遇和相关福利,按双方约定的薪酬待遇,甲方以人民币现金支付。
乙方应严格遵守医院有关经营、人事、财务、薪酬等项工作的保密制度,如有违反,甲方有权解除此合同。
3、乙方有下列情形之一的,甲方可以解除聘用合同:
(1)乙方不履行聘用合同,或违反工作纪律和规章制度的。
(2)严重失职,营私舞弊,给甲方利益造成损失的。
(3)违法乱纪,被依法追究刑事责任的。
4、乙方在接到解聘通知后,及时办理有关手续,结清有关账务,并将聘用期间掌握的甲方经营、财务、人事、印章、证照和相关物资全部移交甲方,不得扣留、损毁、灭失、转移、否则应承担相应的民事责任。
5、甲方未按合同约定支付工作报酬或者提供工作条件的,乙方有权要求解除聘用合同。
但应提前______天以书面形式通知甲方。
6、乙方因用人单位未按照聘用合同的约定支付工资报酬,而通知甲方解除聘用合同的,甲方应按合同的约定结算,在解除聘用合同的同时支付欠发的工资报酬。
7、聘用合同签订后,双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得随意变更合同。
确需变更时,双方协商同意一致,并按原签订程序变更合同,双方未能达成协议的,原合同继续有效。
八、违约责任
1、若一方发生违约行为,守约方可自行决定终止本协议,并有权追究违约方的法律责任和经济赔偿等。
2、如任何一方不履行本协议,违约一方应当向对方支付______元的惩罚性违约金,并应赔偿对方的经济损失。
九、争议解决因履行本合同发生劳动争议,双方可协商解决,协商不成可向______方所在地有管辖权的`法院诉讼。
十、附则
1、因不可抗力因素,致使本合同无法履行时,本合同自行终止,双方互不追究责任。
2、本合同一式______份,甲乙双方各持______份,经双方签字后生效。
甲方(盖章):代表(签字):_______年_______月_______日乙方(签字):
_______年_______月_______日
劳务协议 篇3
总承包单位:
分包单位:
工程名称:
工程地点:
分包范围:
为加强施工现场文明施工、安全管理,对分包方文明安全施工进行管理、监督,有效地预防、控制电气安全事故的发生,保护职工的人身安全、健康和国家财产,保障施工现场的顺利进行,依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和北京市建委关于建筑工程分包的有关规定,双方就本工程施工消防安全达成如下协议,协议未尽事宜按照国家和地方的有关法律、法规、条例、规范、规程办理。
一.分包项目开竣工时间
自__年__月__日至__年__月__日
二.管理目标
杜绝发生重大电气安全责任事故;杜绝因电气事故导致的人员伤亡和重大经济损失。文明安全施工所发生的一切费用已包含在合同价款内。
三.安全管理责任人
总承包单位:(岗位证书号:)全面负责文明安全施工管理工作,(岗位证书号:)为电气工长负责施工用电管理工作。
分包单位:(岗位证书号:)全面负责文明安全施工管理工作,(岗位证书号:)为电气工长负责施工用电管理工作。
四.协议内容、双方责任
总承包单位
1、签定工程项目施工用电安全管理协议书的同时,向分包方提供总承包单位的文明施工、安全管理规章制度一份,供分包方组织学习。
2、坚持教育领先,预防为主的方针,对进场工人进行安全教育,根据参施人员的思想动态、安全知识、操作技能情况,对分包人员进行培训、考核,提高参施人员的安全意识和操作技能。使参施人员了解、熟知国家、北京市的有关法律法规规定和总承包单位制定的文明安全施工管理的各项规章制度。
3、在涉及现场用电或机电设备的分项施工前,对分包单位承担的施工项目进行安全技术交底。
4、总包方有权对分包单位的施工作业情况进行安全检查,对分包方的违章、违纪和安全隐患进行纠正和处罚,并责令整改。分包方整改不力或不进行整改,有权停止分包方施工。
5、根据施组中的施工现场平面布置和现场的具体实际情况,合理划定施工生产和生活责任区,划分到分包单位,按北京市文明安全工地的标准进行检查和监督落实。
6、总包方应为分包方单位创造良好的作业环境,提供的安全防护设施、消防设施、供电设施、临时用水设施、大型机械设备符合国家和北京市的有关标准。完全因总包方的安全设施、设备不良造成的事故,应由总包方负责。
7、协调各分包方之间配合,安排施工时间、作业区域和机械设备使用。
8、总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育情况。
分包单位
1、分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位(法人单位)的委托书,分包与其资质相符在授权委托书范围内工程的经济组织。
2、分包方必须熟悉并能严格执行《安全生产法》《建筑法》《安全生产管理条例》以及北京市的《建设工程施工现场管理标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其他有关施工安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。
3、分包方必须学习、掌握,并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。
4、分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。依据总承包单位的安全技术交底,将交底内容落实到每个操作人员,经常对所属工人进行深入细致的安全教育,施工过程中进行安全自检,及时发现、纠正、消除安全隐患,确保施工安全。
5、分包方必须执行三级安全教育制度,项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。
6、分包方必须执行安全生产检查整改制度,安排专职、兼职的安全管理人员对现场作业进行安全、消防检查。
7、分包方必须接受总包方或总包方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。
8、分包方必须执行安全生产的`配电、机电设施、设备验收制度。
9、分包方自带的施工用电、机电设备,必须符合国家标准、规定,且机械性能良好、安全防护装置、齐全、灵敏、有效。
10、分包方必须按规定为电工及作业人员配发合格的劳动防护用品。
11、分包方必须承担因为分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。
12、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。
13、分包方不得使用超过建筑施工企业允许年龄(五十五岁)及身体有残疾、缺陷不适合从事建筑施工的人员参加施工,禁止使用童工。
(一)进场手续
1、进场后提供单位资质、营业执照、施工安全许可证、外地企业进京注册备案手续、人员花名册、专业管理人员上岗证、特殊工种操作证报总承包单位备查,并与总承包单位签订文明安全施工管理责任协议。
2、按照北京市对外地进京施工企业的管理规定,及时办理工人相关证件。
(二)现场管理
1、按照总承包单位划分的施工责任区、生活区、加工区,按北京市文明安全工地的标准管理所属区域。
2、施工使用的材料按照总包单位指定地点,负责堆放整齐(高度不超过1.5米),设有明显的材料标识。易燃易爆、化学危险品必须设专库存放,确保安全,严防火灾、爆炸事故的发生。
3、按照施工现场平面布置图,配合总包单位安装现场固定式供配电箱,现场的移动式配电、开关箱由分包单位自带,分包单位负责所属的配电、开关箱安全性能良好,开关日常试跳检测保护有效,箱内布线正规,接线压接牢固。
4、现场使用移动配电箱、机电设备,电缆线必须进行可靠支撑,电缆经过现场道路支撑高度不低于6米防止车辆挂线,电缆严禁直接支挂在现场脚手架、金属构件上防止漏电伤害。
5、现场的固定式配电箱必须按照北京市标准进行有效防护,做到“防水防砸”,固定式配电箱必须有良好接地装置和重复接地装置。箱内应有配电箱配线图,配电箱进行编号、定专人进行管理,显著位置挂电工安全技术操作规程。
6、现场的基坑临边防护、消防设施处应按照规范要求设置红色低压警示灯,夜间指示识别,防止人员误坠和方便使用消防设备。
7、在施工程地下室、积水作业面、密封房间或管道、容器内施工作业的照明用电必须使用安全电压(低于36V),严禁在上述部位设置高压(220V/380V)电源配电箱。
8、严禁挪用、破坏、损坏总承包单位提供的供配电设施、设备、器材,损坏的负责维修,严重的要赔偿或接受处罚。施工中需拆改以上现场设施,必须报总承包单位同意并安排专人负责施工。
(三)施工管理
1、分包单位设现场电工负责施工用电管理和操作作业,电工必须是经过有关部门培训合格,取得上岗证的人员。现场安装电气设备必须按照总包单位的安排和指定位置,安装后报总包单位电气工长验收合格后方可使用。
2、现场的塔式起重机、施工电梯、混凝土输送泵、钢筋加工机械、木工加工机械等机械设备进行维修、保养时,必须按照电工安全技术操作规程,申请停电挂牌作业,一人操作一人监护。作业完毕后,检验无误申请送电。
3、现场供电、配电设施因故障或其它原因需要停电的,按照规范要求,电工操作工作票制度,报告总包单位批准,逐级停电、送电,一人操作一人监护,挂停电标识牌作业。
4、分包的各类电气设备、加工机具设备,进场和使用前必须进行安全检查,保证机具安全性能完好,防护到位,单机开关控制,漏电保护有效,严禁电气机具设备带病作业,防止因电气机具设备故障引发事故。总包单位电工工长、安全管理人员可参加检查验收。
5、现场使用的配电箱、电缆、开关等电气设施,使用前、安装后必须进行绝缘电阻测试,设备安装后进行接地电阻摇测,必须符合规范要求方可投入使用。
6、严禁非专职电工人员现场进行电工操作作业,严禁现场“私拉乱接”违反规范作业。
7、总包单位日常检查发现分包单位的机具、开关箱设备存在安全隐患,可立即制止分包单位使用,整改符合要求后再行使用,不整改或整改不符合要求的,总包按照制度进行经济处罚。
8、施工现场严禁使用国家或地方建设行政管理部门明令禁止使用的电气设施、材料,如:“敞开式碘钨灯”。严禁违规使用电气设备材料,如:“塑套电缆线明线无固定拖地使用”。
(四)生活区管理
1、执行总承包单位的生活区(含食堂、宿舍、厕所)管理制度,认真搞好卫生,保持整洁干净。严禁在生活区使用“电热器具(电热毯、电炉子、电热器等)、煤炉”等易引发电气、火灾、中毒事故的器具。
2、宿舍区有条件尽可能采用安全电压供电,防止发生触电伤害事故。
3、分包单位严格管理所属工人,严禁宿舍内“私拉乱接”电源,严禁使用不合格的电线、插座等。
4、分包单位的宿舍应实行宿舍房间编号管理,房间设负责人制度,负责人对管辖房间的安全负责,日常检查发现问题及时制止,防止发生事故。
5、食堂使用的大功率电气蒸车必须使用专业开关箱控制,接线规范,防水处理,防止发生事故。
五、违约
1、根据本协议约定,若分包单位违约,总承包单位可要求分包方立即进行整改和补充完善,分包方应按总包方要求进行整改和补充完整,直到符合协议约定条件。
2、因分包方原因达不到约定条件的,由分包方承担违约责任和经济支出。
3、因总包方原因达不到约定条件的,由总包方承担违约责任和经济支出。
4、当总、分包发生争议时,可通过总、分包双方上级主管部门协商调解,若达不成一致意见,可向政府有关部门申请仲裁。
六、奖惩
1、施工过程中违章施工或存在安全隐患、造成安全事故、环境污染,总承包单位根据北京市和公司的有关规定,可视情节和造成损失情况给予20-50000元经济处罚,从工程款中扣除。
2、发现重大安全隐患,上报总承包单位杜绝了事故发生的、发生事故抢救人员和物资的有功人员总承包单位给予一定经济奖励。
六、发生安全事故的处理
分包方必须并执行“因工伤亡事故报告制度”,如分包方施工现场发生因工伤亡事故,必须立即向总包方及有关部门报告,不准隐瞒不报,并全力抢救伤员,保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时,要做记录或拍照。不准破坏事故现场。分包方须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察,不得提供伪证。
分包单位人员发生意外伤、残、亡事故,双方应尽力抢救,同时保护好现场,由有关部门进行勘察鉴定,按照有关法律法规处理。不管事故的责任在何方,分包方必须做好事故的善后处理工作。当总包方对事故的发生负有一定管理责任时,总包方应积极协助分包方做好善后工作。
总承包单位:
(签章)
地址:
法定代理人:
代理人:
电话:
日期:__年__月__日
分包单位:
(签章)
地址:
法定代理人:
代理人:
电话:
日期:__年__月__日
劳务协议 篇4
钢筋班组劳务分包协议
发包方: 江苏成章建设集团有限公司来安项目部
(下称甲方)承包方:
纪士强
(钢筋班组负责人)
(下称乙方)身份证号码:
甲乙双方根据建设工程相关法律法规的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则;结合本工程的具体情况,经甲、乙双方友好协商。为了确保工程保质、保量、安全顺利完成,明确双方职责;就本工程钢筋工程承包事宜,制定如下协议;以资共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:
来安区域研发示范区工程
2、工程地点:
来安县汊河镇104国道旁
3、建筑面积:
地下室13800㎡,主体21707.09㎡
4、工期进度:
按每月周进度计划执行
二、承包方式及承包范围及工作内容
采取包清工方式,即包单价、质量、工期、安全、文明施工,包工具用具及机械。
本工程范围内全部结构、建筑、设计变更联系单等技术文件所示的全部钢筋制作、绑扎、直螺纹接头及焊接的施工任务。具体包括以下内容:
1、本工程所有钢筋制作成型、安装,接头绑扎焊接、整理、看护、马镫和垫块安放等全部操作过程。按照图纸及规范要求完成包括电渣压力、直螺纹接头、止水钢板焊接安装、二次结构钢筋加工安装、墙体拉结筋制作、预制构件加工和安装,包括屋面刚防层钢筋。
2、场内地面楼层的钢筋 等本工程所有材料的水平和垂直运输(包括钢材到货卸车)保管、堆集;完工后对现场钢筋的修整、清理,按指定地点分类堆码整齐;移交给甲方清点验收,填写验收单据;作为办理工程结算的凭据。
3、乙方自备切断机、闪光对焊机、卷扬机、电焊机、弯曲机、调直机、直螺纹机器等所有加工安装机械,自行负责安装、操作、保养、维护、更换零配件。以及其他对讲机、钢丝绳及照明机具,乙方自备手套、雨具等机具及劳保用品和其他及铁丝、扎丝等所有辅助材料;
4、负责各自场内的垃圾清理,已完工程的保护;配合项目部迎接上级各项检查进行的各项配合工作。
5、有关的零星用工,承包范围内无点工。
6、施工期间乙方须提前5天提供给甲方1份施工段钢筋翻样单,主体完成后提供整套翻样单。
三、工程结算办法
1、按照双方确定的本工程设计蓝图上的建筑面积为准,不予增减调整。
2、具体结算价格:
1、承包价格为:地下室工程按85元/㎡(按建筑面积计),地上主楼按48元/㎡(按建筑面积计)。
2、考虑到本工程有挑高层、空洞面积较多以及加工场地狭小等施工难点存在,在工程主体竣工后另外一次性补贴钢筋班组12万元整。
3、电渣压力焊接头统一按4元/个,直螺纹接头直径16~25统一按6.5元/个。具体数量按项目部现场实际统计签证为准,止水钢板按15元/米计算。
四、付款方式:
1、根据乙方所完成工作量以结平浇完灰为准,按所完成总工程量的85%支付工程款。到月底全部付清,且打到本人卡上,否则,由此造成的一切后果,由甲方加倍赔偿。
2、本工程全部主体封顶,按合同约定的蓝图建筑面积结算支付完总工程款的95%。
3、待乙方按要求全部完成二次结构及屋面钢防层结束,一个月内必须付完全部工程款。否则,所有来讨要工资的工人一切花费及其他因此造成的费用全部由甲方承担。
五、进度及现场管理要求:
1、现场钢筋班组施工管理由施工员李留兴、彭杰负责。
2、为了保证工程进度,施工期间钢筋班组必须根据现场情况及时加班施工。
3、现场钢丝绳由甲方提供,乙方使用保管。所有安全帽和反光背心乙方保存完好后归还甲方,如有丢失乙方须按价赔偿。
4、乙方必须按照成章建设集团有限公司的关于质量、安全管理条例要求交底到每个工人,严格按总公司的安全、质量交底内容施工。认真按工程图纸及变更和建设工程施工规范要求施工,服从项目部、监理、建设单位及地方质监站的质量和安全管理。
5、在农忙及节假日期间,乙方应服从甲方的统一安排,保证施工生产的正常进行,确保甲方要求的节点工期。
6、乙方必须有专人负责钢筋加工绑扎质量,尽量一次性通过甲方、监理及相关单位的验收,符合第三方检查对钢筋分项的要求。
六、甲乙双方责任:
1、乙方对工程的施工质量、安全、文明、卫生、治安等负全责,并接受甲方的监督检查,执行甲方的指令和变更,按甲方要求及时消除安全隐患及质量缺陷。
2、乙方应将在施工过程中发现的工程设计或技术规范中的错误、遗漏、误差和缺陷及时通知甲方。及时向甲方报送隐蔽工程验收通知、竣工验收通知、结算资料及甲方要求的其他资料。
3、加强对施工人员的管理,遵守工地、国家及地方政府的法令和规章,禁止实施有损甲方声誉的行为。否则,甲方有权终止合同。
七、其他约定:
1、本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决或通过集团公司所在地法院进行法律途径解决,保护好已完工工程。
2、争议未解决或工程款未按合同如期支付,乙方有权暂停施工。
3、未尽事宜,甲乙双方另签订补充协议;并与本协议有同样效力。
本合同一式二份,甲方执一份、乙执一份,甲、乙双方代表签字、盖章后生效,工程款结清后,本合同自行失效。
甲方代表签字:
乙方(签字):
****年**月**日
****年**月**日
劳务协议 篇5
工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人):__________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于_____(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必达到质量评定____等级。
(2)本合同附件;
(3)本工程施工总承包合同;
除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:
(1)___________________
(2)___________________
7.1工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。
7.2劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。
8.1工程承包人应在劳务分包工作开工___天前,向劳务分包人提供图纸___套,以及与本合同工作有关的标准图___套。
11、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;
12、除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用:
(1)在___年___月___日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:_____________________________
劳务协议 篇6
甲方(用工单位):
乙方(劳务派遣单位):
根据《中华人民共和国劳动合同法》及其实施条例以及《劳务派遣暂行规定》等法律、法规的相关规定,为满足用人需求,甲乙双方遵循诚实信用原则,经过友好、平等协商一致,就建立劳务派遣合作关系达成如下协议:
一、劳务派遣人员的条件和提供劳务的方式
乙方按甲方要求招聘、录用符合条件的人员,以劳务派遣的方式派往甲方。招聘录用条件:身体健康(乙方负责提供劳务派遣员工岗前体检证明),男16-30周岁,女16-32周岁,男女比例1:1,实际人数;; 工作地点:,工作岗位:,工作内容:。
二、劳务派遣人员的招录与变更
1.乙方按照本协议第一条约定的录用条件进行招聘,有义务审查派遣员工的个人信息,保障所派遣员工具备合法务工身份,确保派遣员工均具备合法有效的证件及证明文件(包括但不限于:身份证、学历证明、健康证、无犯罪证明、档案证明、解除/终止劳动关系证明或就业失业证、户口本或非本地户籍派遣员工的居住证、已婚女员工需提供孕检证明或婚育证明等基于实际需要的证件及证明文件)。否则,甲方有权随时退回该员工,不予支付费用,且要求乙方就相应派遣人员给甲方造成的损失承担连带赔偿责任。
甲、乙确认的劳务派遣人员应拟定《劳务派遣人员名单》,并签字、盖章,作为本合同的附件,由乙方与劳务派遣人员签订劳动合同;
2.甲、乙双方按照商定对被派遣的劳务人员进行变更的,要相应更改《劳务派遣人员名单》,并须经双方签字、盖章认可。劳务派遣人员在甲方工作期间依法需要退回的,甲方应提前三十日,用工期限不足三十日的,可提前五日,以书面形式通知乙方,由乙方负责与劳务派遣人员办理相关的劳动劳动合同手续;
3.劳务派遣人员在甲方工作期间,因病或非因工在医疗期内、工伤(含职业病)在医疗期内的,以及女性职工的“三期”期间,甲方不得将劳务派遣人员退回乙方;派遣期限届满的,应当延续至相应情形消失时方可退回。
三、劳务派遣人员的工资、各项社会保险费的支付
1.劳务派遣人员的工资标准和福利待遇按照甲方依法制定的标准执行,实行同工同酬; 具体标准为:日工资130元,每天10小时,超时加班元/小时;甲方免费为乙方派遣的工人提供住宿和三餐;
甲方每月及时提供劳务派遣人员出勤表,乙方向甲方提供全额发票,甲方每月26日结清上月工资。
2.劳务派遣人员的工资、各项社会保险费,甲方应一次性转入乙方银行账户。乙方根据甲方提供的劳务派遣人员的工资清单,转入每个劳务派遣人员的银行工资卡账户内;
3.甲方应做好劳务派遣人员的工资、各项社会保险费明细表,乙方足额发放和缴纳工资、各项社会保险费;
四、甲方权利与义务
1.按照劳动法的规定合法规范用工,安排劳务派遣人员在甲方的具体工作岗位,监督、检查、考核劳务派遣人员完成工作的情况;
2.对劳务派遣人员是否适合要求有最终决定权,并可以和劳务派遣人员签订《岗位责任书》或《保密协议》等;
3.有权依据本协议所约定的工作地点、工作范围及岗位对派遣员工进行调整,但应取得派遣员工的书面确认,并将有关调整文件提供乙方作为派遣员工合同附件,以便乙方能够按照法律法规规定与派遣员工办理相关手续。
4.劳务派遣人员有以下情形之一的,甲方可立即通知并退回乙方,今后不得再派其到甲方工作:
(1)在试用期内不符合甲方工作要求的;
(2)严重违反甲方劳动纪律、规章制度的;
(3)严重工作失职,营私舞弊,给甲方造成重大经济损失的;
(4)被依法追究刑事责任的。
5.甲方要求劳务派遣人员进入公司前需身体健康,并根据甲方的要求提供健康证明,体检不合格的人员退回乙方,乙方自行安排;
6.甲方因生产经营发生严重困难、企业转产、重大技术革新、经营方式调整、甲方破产、吊销营业执照、责令关闭、撤销、提前解散、经营期届满不再继续经营等订立协议时所依据的客观情况发生重大变化的,需减少或退回乙方劳务派遣人员时,应提前三十日;用工期限不足三十日的,可提前五日,书面通知乙方。
6.为劳务派遣人员提供必需的劳动条件、劳动工具和业务用品,以及符合国家规定的劳动安全卫生设施和必要的劳动防护用品;
7.对在岗的劳务派遣人员进行工作岗位必需的培训;
8.对乙方不履行合同的,甲方有权追究其违约责任;
五、乙方的权利与义务
1.确保按甲方要求完成劳务派遣人员的招聘录用,并有义务把甲、乙双方签订劳务派遣协议的事实告知劳务派遣人员,并且作为乙方和劳务派遣人员签订劳动合同条款;并经常向被派遣人员进行遵纪守法,遵守乙方规章制度、劳动纪律等教育。
2.在本协议有效期内,乙方未经甲方同意,不得随意更换或撤回在甲方工作的派遣员工。如乙方确需更换或撤离派遣员工,乙方需事前取得甲方书面同意及提供适当替补人选,并提前一个月通知甲方。如未经甲方同意而撤离派遣员工,乙方须赔偿因此而造成的甲方损失。
3.按照《劳动合同法》规定,履行用人单位对其劳动者的义务,及时建立劳动关系,按月发放劳动报酬,按时缴纳社会保险费,办理支付所发生的经济补偿。负责办理被派遣员工在甲方工作期间各项保险的申报、申领、保险关系转移、理赔等相关手续。
4.负责劳务派遣人员档案管理,负责建立、接转劳务派遣人员档案;
5.按合同条款规定派遣符合条件的劳务人员到甲方工作。对于甲方按本合同相关条款停止派遣并退回乙方的劳务人员,乙方应予接收并负责处理与劳务人员之间的劳动关系等后续工作,避免对甲方的正常生产运营造成不利影响;
6.对劳务派遣人员给甲方或他人造成的人身、财产损害的,乙方应当先行垫付该损失赔偿后,有权向该劳务派遣人员行使追偿权。
7.乙方应指定专人定期到甲方了解劳务派遣人员的思想动态、工作表现、遵纪情况以及对乙方的合理要求,乙方应尽力提供最佳服务;
8.乙方负责劳务派遣人员的日常生活、工作的协调处理工作;
9.劳务派遣人员应遵守甲乙双方的规章制度,服从甲、乙双方的工作安排与管理,因个人原因需要提前结束服务期的,应提前30日向甲、乙双方同时书面申请。待批准并办理完毕与甲方的移交手续后方可离职,其相关手续由乙方负责办理。
10.应向甲方提供真实合法有效的《劳务派遣经营许可证》和《营业执照》复印件并加盖公章。
六、费用的支付
劳务派遣服务费已经包含在本协议第三条约定的甲方向乙方支付的费用中,无需另行支付。
七、劳务派遣人员的日常管理
1.劳务派遣人员在派往甲方工作期间,其日常管理工作、安全教育、月评、季评及考核等均由甲方负责落实;
2.劳务派遣人员在派往甲方工作期间,享有甲方规定的福利、劳保、工作、学习、休息等待遇和评优、评先等权利。
八、工伤事故处理
1.甲方应遵守有关安全生产和职业病防治的法律法规,预防工伤事故的发生;
2.劳务派遣人员在甲方工作期间发生工伤,甲方应积极组织抢救、保护现场,并且及时通知乙方。乙方应承担工伤认定申请和劳动能力鉴定申请,以及协调工作,甲方应积极配合。工伤认定申请和劳动能力鉴定申请结束后,因发生工伤而
引起的所有费用,除社会保险机构按政策规定支付外,其他费用均由乙方支付;
九、劳务派遣协议的期限
本协议期为年,自年月日起至年月日止。
十、合同的变更、解除、终止和其他
1.甲、乙双方应共同遵守本合同的各项条款。未尽事宜,由双方协商解决。经双方协商一致对本协议进行修改、补充达成的补充协议与本协议具有同等法律效力。
2.本合同期满即终止。双方如有继续合作意向,应重新签订书面合同。
3.甲乙双方任一方违约,违约方应向对方承担违约责任,并承担相应的经济赔偿。
十一、争议解决
合同履行过程中发生的争议,双方协商解决;如协商不成提交甲方所在地法院解决。
十二、其他
1.本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签章即发生法律效力。
2.本协议落款所列通讯方式为双方履行通知所用,通知按照下列方式发出即视为有效送达;发生通讯方式变更情形的,应提前五日书面通知对方;否则视为未变更。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人/授权人签字:法定代表人/授权人签字:
地址(必填):地址(必填):
电话(必填):电话(必填):
传真(必填):传真(必填):
电邮(必填):电邮(必填):
QQ(必填):QQ(必填):
日期: 年 月 日日期: 年 月 日
劳务协议 篇7
甲方:创智广场5#楼项目部 乙方:________________班组
依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同》有关条款及现行法律、法规的有关规定,在双方友好协商、公平、公正、互惠互利的基础上,由甲方将创智广场5#楼所有砼浇筑、砖砌体以及所有装饰工程劳务发包给乙方,双方就劳务承包签定如下条款,双方将共同遵守。
第一条:工程概况:
一、工程名称:创智广场5#楼工程
二、承包内容:
1、土方工程:创智广场5#楼工程的基础土方,包括机械开挖及回填土所发生的人工挖土方施工,以及配合工作;
2、结构工程:创智广场5#楼的所有砼浇筑、墙体工程所发生的人工及其配合人工(配合人工如包括模板下脚抹平、模板拆除后楼层清理垃圾、砼保养、预制门头过梁等等);但基础挡土墙、塔吊四周挡土墙、以及挡土墙圈梁砼浇筑不在乙方承包范围之内,楼层柱焊渣清理每层150元计价;
3、装饰工程:外装饰:除外墙保温、外墙粘贴、外墙油漆不在乙方施工范围内,其他均在;内装饰:室内墙体所有装饰(不含厕所、卫生间瓷砖面层,但粉刷层在乙方施工范围内);屋面工程:屋面所有装饰工程(不含防水层施工);楼地面工程:包括斩地平及所有地面装饰工程,(但不含厨、卫间地砖面层,但厨、卫间地面找平层在乙方施工范围内);室外工程:包括室外散水、化粪池、下水道、台阶及坡道工程所发生的人工及配合人工在乙方承包范围之内(配合人工如成品保护工作等等);
4、施工配合:在施工中如甲方发现乙方操作面上缺乏施工工人,甲方有权调遣承包所有施工段的班组人员或外界工人突击施工,发生的工程量双方最好自行协商,否则甲方将行使工程量计算独断权,乙方无条件接受;
5、文明施工:所有施工场地的一切文明施工的清理工作,包括场地硬化、砌筑石灰池、砂池、石子池、污水池、配电箱砖墩、码钢筋砖墩、人货电梯及塔吊基础土方清理、砼浇筑、四周墙体砌筑及四周硬化等等(但不含木工、钢筋工的文明施工内容)。
三、承包方式:包工不包料。在机械使用方面,甲方提供人货电梯、塔吊、搅拌机、现场生活用房、水、电(但人货电梯、搅拌机的人工由甲方安排,人工工资由甲方支出)。其他工具(如振动棒、平板振动器、小劳动车、锹、铝合金靠尺、粉刷用的尺条、泥桶、电线、和劳保用品由乙方自备),但安全帽在竣工结束后乙方可以以5元/顶价格退还给甲方,但前提必须保证安全帽不得损坏。
四、计算方式:按图纸建筑面积计算(计算规则按国家统一工程量定额计算规定。)。
五、承包价格:上述所有劳务承包:创智广场5#楼按建筑面积以65元/m2包干。(主体结构26元/M2,装饰装修39元/M2)包干价中的二次结构砼工程承包为自制砼,另外在施工中尽量不发生计时工,若发生以50元/工日计算,且必须在三天内结算,否则认为无效。
六、承包工期:整个施工期间按甲方提供的进度计划执行,发生不可抗力的可以另行计算工期延迟,不可抗力的事件标准以建筑施工承包合同标准鉴定。
第二条:工程量计算:
一、工程量结算:乙方在每月底将所完的工程量按实编制工程量报表,经项目部核实后,并将项目部各管理人员的质量、进度、安全意见以及保管员的节超意见,报施工负责人审批决定。
二、工程款支付:
按施工负责人审批决定每月所完产值的70%进行支付,工程竣工结束再支付20%,余款等竣工验收合格后一月内付清。在申请支付工程款时,必须携带职工工资表,且工资表内签字栏必须有职工签字为准,否则不予支付。另外班组在签定合同时,将承诺自负盈亏。
第三条:施工工期:
在各项工程施工前,甲方将按承包内容制订周施工进度计划,乙方根据甲方的施工进度计划,按质、按量、按天无条件完成,且在施工中要必须执行甲方的统筹安排,不得以自身的工期要求而影响其他班组的施工环境条件(必须遵照项目部的统一指挥、协调,如不得发生挣抢机械调运等)。项目部每周将召集各班组负责人举行会议,对工期、质量进行总结,且乙方合同签定人必须参加,否则给予500元/次的罚款,且会议制定的内容乙方将给予默认。在工期上如拖延一天按500元/天计算,另外如甲方根据乙方的实际施工工期有超出预定的施工进度计划的可能性时,甲方有权从建筑市场找另外班组施工,执行的工程量计算单价有权按照市场价的1~2倍进行支付,乙方不得以任何理由提出反对。若在施工中乙方提前一天按100元/天奖励。另外,在施工工期间乙方不得以任何理由无故停工或中途退场,如发生上述情况,甲方将以乙方无故违约有权不支付工程款,乙方不得以任何理由提出反对。
第四条:工程质量
乙方应按现行规范进行组织施工,积极配合现场管理人员进行质量检查,并配备专人检查,各分项工程完成后,乙方应及时进行自检,并将自检结论以数字报表形式报项目部验收。否则甲方将不予验收。对质量达不到规范标准的,甲方将根据情节轻重给予300~1000元的处罚,对坚持不返工的,将停止支付工程款,并清退出场。
第五条:安全生产、文明施工
一、乙方组织的操作人员必须是身体健康,无疾病,组织性强,职业道德好,技术过硬,严禁使用老弱病残或童工;
二、乙方在工人进场后施工前,必须提交工人身份证复印件一张及一寸照片四张,以参加项目部的职工安全三级教育、培训,考试,否则一经发现上岗将给予200元/人的罚款。工人进场后必须佩带安全帽,如一经发现第一次将给予20元/人的罚款,依次成倍处罚。罚款将从每月工程款中扣除,无须当事人或班组长认可签字。
三、乙方必须积极做好各楼层的施工现场文明施工,每天必须做到工完料尽,不打闹、不起哄、不讲脏话,不乱丢垃圾,不随地大小便,不与其他工人发生纠纷,否则视情节严重给予200~5000元的罚款。争创文明班组,做文明工人。
四、乙方应遵守本项目部的有关规章制度,积极配合和服从项目部安全员的监督管理,共建安全文明施工环境,严禁野蛮施工,严禁违章作业,否则由此发生的安全事故由乙方负责。乙方如发现安全隐患,应及时向甲方反映,在未整改完毕之前不得擅自施工,否则造成安全事故由乙方负责,并追究相关人员责任。
本协议一式三份,双方签字后即生效。甲方签字:
乙方签字:
****年**月**日
****年**月**日
后附班组安全生产责任书及职工花名册。项目部与承包班组长安全生产责任书
项目部(甲方): 班组长(乙方):
为了把安全工作落到实处,确保职工在生产中的安全和健康,结合本工地的现场特点,现项目部(以下简称甲方)特与承包班组长(以下简称乙方)签定此责任书。
一、甲方责任:
1、负责对新进场工人进行安全教育、考试、填登记表,乙方积极把新来人员名单、身份证、生育证明等证件上报给甲方;
2、严格执行分部、分项工程安全技术交底,合理安排生产;
3、负责对安全防护设施实行定期检查。
二、乙方责任:
1、坚持每天班前快会,班中检查,认真填写班组安全活动记录,发现问题及时纠正;
2、经常对使用的各种工具、设备、脚手架的牢固程度、工作环境的安全卫生状况进行检查,发现问题及时纠正;
3、发现有危及职工安全或可能造成安全事故的隐患,有权暂停操作并迅速向项目部汇报,以求解决,任何人不得刁难。现场安全防护设施不得随意挪动,如确需变动要经负责人同意,用后立即复原;
4、严格执行工地有关安全生产的规章、规程、规定、安全总细则,对职工违章作业造成的事故负主要责任。
5、如发生安全事故,乙方要积极配合甲方调查处理,并进行调查分析,明确责任。
三、奖罚规定
1、如发现事故隐患,及时报告给予奖励50~100元,及时制止违章指挥或违章作业,避免重大伤亡事故发生的给予奖励500元;
2、违章指挥作业而发生安全的事故视情节严重罚金为200~600元,发现事故险情既不采取防护措施,又不制止者、不报告的罚金为1000元。
四、本责任书与安全文明总则、细则、承包合同、安全交底操作规程具同等法律效应。
五、本表一式两份,双方签字之日生效。
甲方代表(签字):
乙方代表(签字):
****年**月**日
****年**月**日
2023学校临时劳务用工协议(精华十二篇)
在快节奏的生活中,在我们的生活或工作中,合同越来越重要了。签合同很多经济活动进行的基本程序,正规合同怎么写?根据您的需求,栏目小编为您搜集了“学校临时劳务用工协议”,希望本文能够为您的工作或学习带来帮助!
学校临时劳务用工协议【篇1】
《学校临时劳务用工协议》意在规范学校临时用工的操作流程以确保校内工作有序推进,学校的校园文化和生活环境得到有效维护,同时也保障用工人员的权益和利益。
一、背景简介
学校临时用工指的是在一段时间内,由学校针对特定的校内工作安排零散、短暂性的服务型工作,要求合格的工作者投入其中,进行必要的工作任务。例如,体育赛事、教师节庆典、社区服务日等校内活动主持、承办、运营等,都需要学校视情况而定地招募零散的临时用工。
二、协议要点
1.双方义务:《学校临时劳务用工协议》明确了学校和用工人员双方的权利义务,用工人员在参与工作时要秉持诚信、责任和奉献的精神,保证完成工作任务,并承诺不泄露学校相关机密。学校则要为用工人员提供必要的工作保障,确保用工人员的安全和权益。
2.用工时间:协议要求明确规定用工时间,确保用工人员合法用工、合理用工、用工安全,同时也为学校提供服务的品质和效率做好参考。
3.报酬方式:协议具体规定了用工人员的工资标准、发放方式,保障用工人员的合法权益,同时也促进校内工作的有序推进。
4.保险条款:协议还要求学校为用工人员购买相关意外保险,确保每一个用工人员在工作中和工作外的安全得到有效维护和保障。
5.违约条款:协议中的违约条款则规范了各个方面的行为要求,在行为发生不良影响的时候,约束双方在维护公平的基础上,采用合法措施进一步进行约束。
三、实践意义
《学校临时劳务用工协议》在学校内部实施,可以保障学校内部临时用工的合法、安全和顺畅,减少潜在工作风险,同时也可以提高工作效率和品质,为学校办事流程打一份保障。此外,协议的签署能够使用工人员感受到学校的关怀和温暖,进而激发他们的工作热情和主动性,拉近学校和员工之间密切程度,从而进一步促进学校的和谐、稳定和良性发展。
总之,学校临时劳务用工协议的出台,有助于规范学校内的临时用工行为,保障用工人员的权益和利益,提高了学校的服务品质和工作效率,与此同时,也进一步推动学校内部的和谐发展。
学校临时劳务用工协议【篇2】
甲方:_______________
乙方:_______________
本着平等自愿,协商一致的原则,甲乙双方经过共同商议,就有关事项达成以下协议:
一、双方责任
⒈甲方责任
⑴为聘用人员提供劳动用具与材料以及必备的劳动保护用品。
⑵对聘用人员的劳动进行安排与管理,本篇文章来自资料管理下载。对其在工作中出现的问题或困难进行及时的协调与解决。
⑶对聘用人员进行安全知识教育和操作技能培训。
⑷对聘用人员的工作进行考核评定,按双方的约定及时结算与支付劳务费。
⑸甲方只负责乙方的劳务费用,不包含各种保险等未约定的各种费用。
⑹乙方在校工作期间发生的一切事故(包括身体疾病、安全事故等)造成的损失都有乙方自己承担,甲方没有责任。
⒉ 乙方责任
⑴乙方人员在应遵守国家有关的法律法规,服从甲方管理人员管理。
⑵按时保质保量完成甲方下达的工作指令和任务。
⑶乙方人员对甲方提供的工具与材料必须爱护使用,若因丢失或使用不当而造成的工具材料损失,乙方应予以赔偿。
⑷严格遵守工地的安全规章制度及安全操作规程,如因违反以上制度而发生的安全事故,责任由乙方自行承担。
⑸乙方人员必须按时上下班,努力做好自己的本职工作。上班时间要坚守岗位。
⑹乙方人员自身所发生经济和民事纠纷由其自行解决,因违法乱纪所造成的后果自己承担。
二、劳务费结算及支付办法
⒈劳务费:
按照xx市工资标准:每月1300元。不提供保险及其它任何费用。
⒉乙方的劳务费每月结算一次,结算起止时间为当月的1日至30(31)日止,次月二十日前甲方向乙方支付上月的劳务费。
三、其他事项
⒈劳务协议期限未到,乙方人员提出终止合同,必须提前一个月提出申请,待甲方找到替换人员后,才可结算工资离开学校。本篇文章来自资料管理下载。对于未经许可而退场的乙方人员,甲方有权扣除其前一个月的工资。
⒉有下列情况之一,甲方可以单方解除或终止合同并视具体情况扣发其尚未支付的工资。
⑴乙方患病,医疗期满后不能从事原工作的。
⑵严重失职、营私舞弊、对甲方利益造成损害的。
⑶乙方违反劳动纪律、经教育仍无改正的。
⑷不能胜任本职工作。
⒊有下列情况之一,乙方可以单方终止合同。
⑴甲方不能按合同约定向乙方支付劳动报酬的。
⑵甲方不履行合同,违反法律法规的规定而侵害乙方合法权利的。
四、附则
本协议自双方代表签字或盖章之日起正式生效,到本工作结束,劳务费结算并支付完毕后该协议自行失效。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年___月___日
学校临时劳务用工协议【篇3】
学校劳务临时用工合同
为了满足教育工作的需要,学校在日常运作中需要使用大量的临时用工,涉及的职业范围广泛,需求量大,例如保洁、食堂、后勤、实验室等岗位。因此,学校需要与雇员签订劳务临时用工合同,明确雇用双方的权利和义务,保障用工方的合法权益,防止在日后因工资、工时、休假等问题引起不必要的纠纷。
第一条 合同目的和效力
本合同是为保护劳动者的合法权益,明确双方的权利和义务,规范合同履行期限、工作时间、工资待遇、休假等事项而签订的。
第二条 雇佣关系
本合同属于劳务派遣关系,学校作为用工方,雇佣临时工作人员,派遣到学校内各个职能部门从事相应岗位的工作。劳务派遣合同的内容应与受派遣人签订一份真实的劳动合同,而固定期限的劳动合同不能用于劳务派遣它关系。
第三条 劳务时间
劳务时间应按照学校对使用临时工作人员的需求进行协商,在双方商定的时间内完成合同约定的工作任务。具体而言,学校应该在达成双方协议后的五个工作日内将劳务临时用工合同发放给临时工作人员,并且注明工作期限、工作目的和工作内容等相关信息。
第四条 工资待遇
双方应按照有关法律法规和政策规定,商定临时工作人员的工资待遇及支付方式。雇员应准时领取工资,并且工资留存应当按照规定缴纳税款。学校应该将双方协议中的有关工资待遇、所得税代扣代缴等项目在工资单上加以明细列出,作为双方约定的证明。
第五条 保险福利
在临时用工期间,雇员有权享受和缴纳相关的社会保险,学校应按照相关规定为临时工作人员缴纳基本保险和公积金等。雇员应配合学校为其入职、办理社保等各项手续,遵守工作规程和安全操作规定,保证日常工作的安全、可靠、稳定运营。
第六条 岗位变动
因工作需要,学校有权根据实际情况制定工作计划和排班表,并且调整雇员的岗位。调整情况应经过雇员同意,并且在工作岗位内给予相应的培训。
第七条 合同终止
本合同履行期限届满,雇佣关系自动终止。但是如果临时工作人员违反学校规定,或者劳务需求已经结束,学校有权根据合同约定或相关法律法规结束优先实行“六十天通知”解散劳务临时用工合同。
第八条 合同的争议解决
如因本合同引起的争议,双方应协商解决。如协商不成,双方可以向有关劳动和社会保障监督管理机构申请调解或者向人民法院起诉解决。
综上所述,学校劳务临时用工合同是保障用工合法权益的必要手段。在合同签订前,学校应提前了解到招聘人员的资质要求、是否具有相关证书等,加强对其人身背景及家庭情况的了解。在加强管理的同时,双方应加强沟通与协作,表达自己的需求以及合理要求,以达到最佳协同效应。
学校临时劳务用工协议【篇4】
甲方:______________________________
乙方:____________________________
身份证:____________________________
联系号码:____________________________
根据《中华人民共和国劳动合同法》及有关的劳动法律、法规、行政规章制定的规章制度,遵循自愿、平等、协商一致的原则,甲方聘用乙方为园林工作人员,甲乙双方一致同意订立以下聘用合同(以下简称合同),共同信守合同所列各条款,并确认合同为解决争议时的依据。
一、聘用条件
1、要求身体健康。
2、品行端正,遵纪守法,服从管理。
二、期限
本合同期限为 年,即从 年 月 日起至 年 月 日止。
三、乙方工作职责
1、乙方负责校园内(含科技楼)绿化的除草、施肥、刷白、修剪、养护、防虫等工作的实施、管护。
2、乙方负责绿化工具、用品的保管、保养工作。
3、乙方负责甲方安排有关绿化的突击工作任务(如运动场杂草蔸的清除、围墙外杂草的清除。)
四、具体工作要求
1、乙方定期到校工作(每星期来校三次),要时常保证、绿化植物无杂草,无虫害。按时施肥、树木冬季刷白、不旱、无大病虫害、整齐美观、绿化设施保管等具体工作。
2、乙方要做好绿化工作的突击工作任务。
五、甲方每月底支付给乙方工资500 元,一年按10个月计算,
六、甲方负责提供劳动工具用品,定时发放劳保用品,按时发放
工资,负责对乙方工作检查、指导、考评。
七、合同的解除和终止
㈠、合同的解除
经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。其中非本合同约定的解除原因,甲方提出解除本合同,应当按规定支付经济补偿。
1、在合同期内,乙方提出解除合同,应当在30日前书面通知甲方,甲方不给与经济补偿;
2、乙方有以下行为,甲方可以解除合同,并在30日前书面通知乙方 ,甲方不支付经济补偿;
⑴、不认真履行自己的工作职责,完不成工作任务。
⑵、经检查指导3次达不到工作质量要求。
⑶、由于乙方工作不认真负责,未按规定工作操作程序造成重大经济损失的。 ㈡、合同期满即终止,甲方在本合同期满30日内通知乙方办理续订或解除手续。
八、其它事宜
1、工作成绩特别突出的,甲方予以奖励。
2、甲方安排工作以外的其他事务,另行支付报酬。
九、本合同一式贰份,甲、乙各执一份。合同同签字、盖章后立即生效,甲、乙双方必须严格遵守。
甲方:____________________________
乙方(签字):____________________________
签订时间: 年 月 日
签订时间: 年 月 日
学校临时劳务用工协议【篇5】
学校劳务临时用工合同范文
甲方:学校名称
乙方:个人姓名
鉴于甲方需要在某些场合、某些时期使用劳务临时用工,乙方具备相关专业知识和技能,愿意提供临时劳务服务,经友好协商,现签订如下合同:
一、工作内容
乙方为甲方提供的劳务服务具体包括:XXXXX(根据双方协商具体内容灵活安排)
二、工作时间
本合同所规定的工作时间从XXXX年XX月XX日起,至XXXX年XX月XX日止,共计XX天/个月/项工作。
三、工作地点
本合同规定的工作地点为:XXXXX
四、待遇与支付方式
1.本合同所确定的待遇以每天/项为单位,总费用为XXXX元(大写:XXXX),以下具体细则。
2.甲方应在乙方提供服务完毕时核实工作质量和业绩,并保证在签订本合同之日起5个工作日内将全部约定报酬一次性支付给乙方。
五、证书及申报
甲方负责为乙方提供本项劳务服务申报相关证书,劳务费用报销时也应由甲方负责代乙方申报税务及社保。
六、保密条款
对于双方在合作过程中交换的任何资料和技能信息均须保密,不得泄露、透露或提供给第三方。
七、交通费用
如甲方有规定的交通补贴费标准,则乙方需按照甲方规定的标准交通费用自理。
八、违约责任
任何一方违反本合同规定,均视为违约,因此产生的一切费用、责任和后果由违约方承担。
九、争议解决
由于合同违约产生的纠纷,双方同意先行友好协商解决;协商不成,甲方所在地人民法院为解决本合同纠纷的专属管辖法院。
十、合同生效及变更
本合同自双方签名后即生效,自甲方代表签字确认后生效,并对双方具有法律约束力。本合同如需变更,应经过双方同意并签署书面协议。
合同签署地:
甲方(盖章、签字): 乙方(签字):
年 月 日
合同备份:甲方一份 、乙方一份
以上为学校劳务临时用工合同的范文,如有需要,双方可以根据实际情况进行修改。服务期满后,双方应按照合同约定及时结算,以确保双方权益得到保障,实现合同的全面落实。
学校临时劳务用工协议【篇6】
甲方:_______________(简称甲方)
乙方:_______________(简称乙方)
为加强学校的安全管理,维护正常的教学工作和生活秩序,确保全校师生的人身财产安全,控制校园安全事故和治安案件的发生,乙方向甲方提供保安服务,为维护甲、乙双方的权利,经双方协商,特签定以下协议。
一、基本情况
乙方年龄不超过___岁(出具身份证,并将复印件交德育处),身体健康,道德品质良好,有一定文化程度。
二、协议期限
本合同从___年___月___日起至___年___月___日止,有效期___年。
三、甲方职责
1、为乙方提供良好的工作环境,配足配齐工作用具。
2、按时发放工资,不得拖欠。
3、为乙方提供必要的劳动保护设施设备。
四、乙方职责
1、必须服从学校的工作安排。遵纪守法,礼貌待人,热情服务,坚持原则,恪尽职守,细心工作,不擅自离岗,不无故请人代班,不迟到,不早退。
2、执行勤务时,必须着装统一保安服装,佩戴统一保安标志,并持有保安人员工作证件。
2、工作时间:每天上午_________,下午_________,星期天休息,长假及寒暑假与清洁工协商另行安排。工作时间若需调整,双方共同协商。
3、必须做好每日值班记录,来客必须登记。接待来客要热情、大方、礼貌,并问清来意。任何车辆(摩托车、自行车除外)不得进入校园。
4、做好门前三包工作,始终保持校门口周围的清洁,校门口严禁停放车辆和摆摊设点。如有不法人员进行捣乱、破坏,要及时打电话报告公安机关。
5、按时开关校门,协助德育处管理早到的学生;上课期间关闭所有校门,进出人员经门房出入,严禁学生出校门;上学和放学时间维持好校门前的秩序。
6、遇到学校重大活动或临时性活动,必须听从学校统一安排和调遣,协助德育处做好突击检查,随叫随到。
7、物品出入须有学校证明,并做好出入登记,发现可疑情况可暂扣其物品和运输工具,并及时报德育处处理。
五、待遇
1、每月工资______元(含医疗和劳动保险)。
2、甲方为乙方提供早餐。每月享受______元电话费补助,若甲方安排乙方加班,乙方享受国家规定的加班补助。
3、乙方若有失职行为,发现一次从当月工资中扣______元。如因严重失职或渎职给学校和师生造成重大损失,出现一次,扣除当月工资,经教育不改,继续出现类似错误,甲方有权单方解除合同。
4、乙方如特殊情况需解除本合同,应提前___周提出辞呈。
六、本协议一式___份,双方各执___份,德育处及总务处各执___份。双方签字即具法律效力。
甲方:______________________乙方:______________________
电话:______________________电话:______________________
日期:______年_____月_____日日期:______年_____月_____日
学校临时劳务用工协议【篇7】
学校劳务临时用工合同
一、前言
随着教育事业的快速发展,各类学校的人力需求也逐渐增加。临时用工成为了一种灵活高效的用工方式,尤其适用于学校在特定时间、特定任务、特定人员短缺的情况下。
然而,临时用工存在诸多法律风险,随意雇佣临时工存在着不合法的风险和管理困难。因此,学校应该建立规范的临时用工合同,规范工时、工资和保险等方面,确保双方权益。
二、临时用工合同内容要素
1.用工方和受雇方的基本信息。包括用工方名称、地址、法定代表人等信息,以及受雇方的姓名、身份证号等身份信息。
2.用工形式和期限。包括工作特征、劳动内容、工作地点、工作时间等信息,以及受雇方服务时间的起止日期和工作周期。
3.薪酬及其支付方式。包括受雇方的薪资、工时与加班工资、发放方式等信息。规定工资发放的周期。
4.工作保障措施。包括提供的安全保卫、职业危害防护等设施,以及考勤、休息、假期、护理机制等保障措施。
5.违约责任。包括违反合同的责任、赔偿、解除、事故等责任的承担。
三、临时用工合同重要性
1.合同规范用工关系。临时用工合同是双方约定的法定文书,规定了双方的权利和义务,明确了工时、工资、保险等福利待遇,保障了受雇方的权益。
2.提高用工效率。规范的临时用工合同能够保证劳动力充足,达到学校的办学现实需要,提高用工效率,既保证了教育教学质量,又优化了用工结构。
3.保障受雇方劳动权益。临时用工容易给学校管理带来较大挑战,合同规范了用工关系,使受雇方得到更好的工资待遇,鼓励他们认真投入工作,增加了归属感,大幅度减少了因工作不满意离职的现象。
4.避免法律风险。规范的临时用工合同能够避免不必要的法律纠纷,为学校减缓法律风险。一旦出现纠纷,合同就是重要的证据,更好地保护了学校的权益。
四、临时用工合同的执行
1.合同签订。学校应该对临时用工人员的人员信息进行核实,详细了解用工方案和工作任务,用工方应当体现出公平、公正、诚信的原则,并签订临时用工合同,发放双方各一份。
2.劳动管理。学校应当对临时用工人员的工作进展和绩效进行日常管理,规范其工作内容和劳动保障措施,及时发现并解决工作中存在的问题。
3.工资发放。学校应按合同约定及时发放工资,工资不得低于最低工资标准。工资发放要公开透明,确保受雇方收到相应报酬。
4.终止合同。临时用工合同到期或者不符合合同规定的,应及时终止。终止合同时,应按照合同约定和国家有关劳动法律法规进行解除,防止出现相关法律纠纷。
五、总结
临时用工是学校管理中非常重要的一个环节。制定规范的临时用工合同,能够保障用工方和受雇方的权益,降低用工方的法律风险,提高管理效率。同时,学校应切实履行监督责任,确保合同的执行,及时制定解决方案,以保持良好的雇佣关系。临时用工通过规范合同管理,能够更好地利用劳动力,实现教育教学效益的提高。
学校临时劳务用工协议【篇8】
学校劳务临时用工合同
随着经济全球化和人民生活水平的不断提高,教育事业也面临着极大的压力和挑战。面对如此压力,学校需要不断创新、努力提升教育质量,以适应社会的发展和人民的需求。同时,由于教育资源有限,学校也需要灵活运用各种劳动力,以满足学校工作的需要。劳务临时用工就是在这种情况下应运而生的一种雇佣方式。
劳务临时用工,简单来说就是学校雇佣短期、灵活、有特殊技能或工作经验的工人来完成某项工作。这种工作方式可以使学校更加灵活地应对工作需求,同时也可以为劳动力提供更加稳定的就业机会。但是,为了保障劳动者的合法权益,保证教育质量,学校必须与劳务临时用工签订规范的合同。这就需要学校在签订劳务临时用工合同时,严格按照相关法律法规规定,认真履行合同义务。
劳务临时用工合同主要包括以下几个方面:一是开工前,学校应与劳务临时用工协商一致,确定工作的具体内容、工资报酬、劳动时间等条件。这些条件应该公平合理、符合相关法规。二是在工作过程中,学校应尽可能为劳务临时用工提供安全、卫生、良好的工作环境。同时,学校应按照约定向劳务临时用工支付报酬,不得违法扣除工资、拖欠工资或克扣保险等费用。三是发现劳务临时用工有超时加班、过劳等情况时,学校应及时与劳务临时用工协商,采取必要的措施解决问题。四是学校应定期与劳务临时用工进行工作进度、质量、效果等方面的沟通,及时反馈工作情况,做好记录和备份,以便于日后的管理和查询。
综上所述,劳务临时用工对于学校来说是一种有效的解决人力资源问题的方式。但是,在签订劳务临时用工合同时,学校应注意保障劳动者的合法权益,遵守相关法律法规,认真履行合同义务。只有这样,才能建立良好的劳动关系,保障学校和劳动者的共同利益。
学校临时劳务用工协议【篇9】
用人单位(甲方):
职工(乙方):
甲方因工作需要临时招用工作人员,乙方申请应聘。经研究,甲方同意招聘乙方为临时工,并自愿协商达成如下协议:
一、协议期限
本协议自年月日至年月日止。
二、工作任务
乙方同意并服从甲方的工作需求,在食堂岗位承担工作。
三、劳动纪律甲方应根据国家和省的有关规定制定各项管理规章制度,乙方在甲方工作期间内,应自觉遵守国家和省规定各项劳动纪律、法规和甲方的各项规章制度,服从管理,积极完成工作。
四、劳动的时间与劳动报酬
1、甲方保证乙方在工作期间实行五天工作制。原则上不安排乙方加班,如确因工作需要,经与劳动者协商后,适当加班。
2、乙方基本工资标准为350/月,上班时经考核,另加月考核奖150元,学期考核奖500元,社会养老保险乙方自动放弃。
3、在假期若教师上课需用膳,食堂人员也需上班,且发基本工资,不发考核奖。
4、甲方每月30日前如期发放工资,由学校总务处统一发放。
五、劳动保护和劳动条件
1、国家有关劳动保护规定,切实做好乙方工作期间中的安全与健康。
2、甲方根据乙方从事的工作岗位,发放乙方必要的劳动保护用品。
3、乙方有权拒绝甲方的违章指挥,对甲方及其管理人员漠视乙方安全和健康的行为,可以提出批评,并向有关部门检举、控告。
六、终止解释劳动协议条件
1、在合同期内。有下列情况之一者,用人单位可以提出解除劳动合同:
1)试用期间被证明不符合聘用条件的;
2)患病或非因工伤负伤,医疗期满后不能从事原工作也不能从事另行安排工作的;
3)严重违反劳动纪律或学校规章制度的;
4)无理取闹,打架斗殴者;
5)不履行合同,不按质量要求完成工作或年度考核不称职的;
6)学校因教学、管理、技术条件等客观情况发生变化,使原劳动协议无法履行或岗位编制调整需裁减人员;
7)严重失职,对用人单位利益造成重大损害的;
8)被依法追究刑事责任的。
2、在合同期内,下列情况之一者,本人可以提出解除劳动合同:
1)用人单位不能按劳动合同规定支付劳动报酬的;
2)用人单位不履行劳动合同,或者违反国家政策法规,侵害临时工合法权益的;
4、任何一方需要解除劳动协议,应提前30天书面通知一方。
七、违反协议责任
一方违反协议,给对方造成经济损失的,应根据其后果和责任,按有关政策予以适当赔偿。
八、本协议未尽事宜,按国家有关政策规定办理或双方协商解决。
九、本协议期限满自行终止。
十、本协议书一式三份,临时工本人和学校各执一份。
甲方(盖章):__________________乙方:_________________________
代表人(签字):________________身份证号码:____________________
_________年________月_______日_________年________月_______日
学校临时劳务用工协议【篇10】
用人单位(甲方):__________________________________
职工(乙方):______________________________________
根据《中华人民共和国劳动法》,甲乙双方经平等协商,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、合同期限
甲方聘用乙方在甲方____________(部门)担任临时岗位工作。合同期限为_____年,自_________年_____月_____日至_________年_____月_____日。
二、乙方工作内容:_______________________________________________________________
三、甲方的权利与义务
(一)负责乙方的日常人事管理;
(二)负责支付乙方工资,每日_____元。
(三)其它;
四、乙方的权利与义务
(一)接受甲方的管理,并按合同要求认真履行岗位职责,服从工作岗位安排或调整,遵纪守法,圆满完成工作任务;
(二)享受合同规定的工资待遇;
(三)在签订本合同时自愿遵守甲方的有关规定;
(四)其他
五、聘用合同的变更、解除、终止
(一)乙方有下列情况之一,甲方可以解除合同,须提前_____天以书面形式通知:
1、履行合同差、完不成工作任务、考核不合格;
2、甲方撤并或减缩编制需要减员,经双方协商就调整岗位达不成协议的;
3、患病或非因工负伤按国家规定的医疗期满后,经有关机关鉴定,乙方不能从事原工作,或医疗期满尚未痊愈的;
4、订立合同的客观情况发生重大变化,经当事人协商不能就变更合同达成协议的。
(二)乙方有下列情况之一,甲方可以随时解除合同:
1、严重违反劳动纪律或用人单位规章制度,损害单位经济权益,造成严重后果以及严重违背职业道德,给单位造成极坏影响的;
2、连续旷工时间超过_____天或_____年内累计旷工时间超过_____天的;
3、无理取闹、打架斗殴、恐吓威胁单位领导、严重影响工作秩序和社会秩序的;
4、贪污、盗窃、赌博、营私舞弊情节严重的;
5、违反工作规定或操作规程,发生责任事故,造成严重经济损失的;
6、伪造成绩单、学历、健康证明及用其他不正当手段欺骗甲方的;
7、被开除、劳教、判刑、依法追究刑事责任的;
8、其它违反国家、学校、甲方规定的。
(三)乙方有下列情况之一,甲方不得与乙方解除合同:
1、患病或非因工负伤,在国家规定的医疗期内的;
2、因工负伤,并经劳动鉴定部门鉴定完全或大部分丧失工作能力的;
3、实行计划生育女职工在孕期、产期及规定哺乳期内的;
4、符合国家规定其它条件的。
对上述人员,可根据业务发展需要调整适当的岗位,待遇随岗而定。
(四)合同期内,乙方要求违约解除合同的,应提前_____天以书面形式向甲方提出申请。解除合同时间从甲方同意之日计算。
(五)有下列情况之一的,乙方可以随时通知甲方解除合同:
1、甲方未按规定支付劳动报酬的.;
2、甲方以暴力、监禁等非法手段强迫乙方工作的。
(六)有下列情况之一,本合同自行终止:
1、合同期限届满;
2、合同期内乙方死亡;
3、乙方按国家规定应征入伍的;
4、法律、法规规定的其它情况。
六、违反合同的责任和争议解决
合同一经签订具有法律效力。合同期未满,又不符合解除合同条件单方解除合同的,要承担违约责任。因解除合同甲、乙双方发生争议,应先由双方协商解决。协商无效的,可以向有关仲裁机构申诉。
七、其他
本协议一式_____份,甲乙方各执_____份,具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
甲方(签章):_________________乙方(签章):_________________
_________年_________月________日_________年_________月________日
学校临时劳务用工协议【篇11】
作为学校行政管理的一部分,学校劳务临时用工合同是非常重要的。这份合同规定了学校临时雇用的劳务人员的权利和义务,包括工作时间、工作内容、薪酬等方面的规定。此外,学校劳务临时用工合同还涉及到保险、劳动关系、合同终止和违约责任等问题。
一、合同签订的背景和意义
学校为了维护学校内部的正常运作,做好各项工作,需要雇用各种类型的临时工作人员。这些人员不是正式的工作人员,但他们同样需要有一份合法的合同来规范他们的劳动关系和相关的权利义务。
学校在雇用临时工作人员的时候,在合同定价和签订协议方面往往要比雇佣正式工作人员更加灵活,同时合同的期限和终止条件也与正式工作人员存在一定的差异。
学校劳务临时用工合同是较为常见的形式,它在一定程度上能够帮助学校更好地管理临时工作人员的劳动关系,确保学校的正常运作。
二、合同的主要内容
1、合同的当事人和背景:学校和劳务人员的基本信息。
2、工作内容情况:合同中应详细规定临时工作人员的工作内容、时间、地点等。
3、薪酬:谈到薪酬问题,应明确薪资待遇和付款方式等。
4、合同期限:学校劳务临时用工合同应明确合同的期限,期限内工作的时间、休息的时间等。
5、违约责任:如果临时工作人员在合同中规定的期限内未履行合同义务,则应制定相应的违约责任规定。
6、保险:在劳务临时用工合同中,学校应明确对劳务临时用工人员按照相关保障政策进行保险缴纳。
7、劳动关系:在临时工作人员与学校签订劳务合同的过程中,学校应为劳动人员建立劳动关系,并对该关系合规进行管理。
8、合同终止:学校劳务临时用工合同应规定合同终止的方式和条件。如临时工作人员或学校方发生违约行为,学校应及时终止合同。
三、合同的要点和需要注意的问题
1、学校需要严格遵照国家的相关规定来制定合同,并要求临时工作人员对合同进行签字、盖章保管好。
2、合同中的关键条款应明确、具体、合法,不得存在任何漏洞。合同内容应完整、准确、严谨,使其真正成为学校的管理工具。
3、合同内容应以理解为基础。对于劳务临时用工人员来说,合同是对他们权益的约定,因此每一项约定都要尽量让他们能够理解。
4、应及时更新合同。学校应该按照相关政策文件对劳务临时用工合同的内容和格式进行改进和更新,保证其规范性和松散性相结合。
五、合同的落实与改进
学校应建立劳务临时用工合同的制度,并严格执行。对于现有的合同,学校应根据实际情况对其进行评估,确定有哪些地方需要完善和改进。同时,学校还应监督合同的执行情况,及时解决相关问题。
总之,学校劳务临时用工合同制定是学校管理工作的一部分,应当注重合同的规范性,保持合同的灵活性,积极落实合同内容,建立和完善相关的管理机制。
学校临时劳务用工协议【篇12】
学校劳务临时用工合同
一、背景介绍
随着教育事业的不断发展,各种类型的教育机构不断涌现,为了满足各项教育任务的需求,劳务临时用工成为了学校中不可或缺的一种用工形式。而学校劳务临时用工的工作形式和聘用性质,也必须以合法的劳务临时用工合同来明确,确保工人的合法权益。
二、劳务临时用工的定义
劳务临时用工是指元器件公司等劳务派遣公司将派遣工人派遣到用工单位(学校)中,受用工单位领导直接管理、指挥和监督,按时完工后劳务派遣公司对其进行薪酬结算的一种灵活用工形式。
三、劳务临时用工合同的目的
劳务临时用工合同是规范劳务派遣公司与学校之间劳务临时用工关系的主要制度文件。其目的在于明确用工单位与劳务派遣公司之间的权利与义务,合理保护派遣工人的劳动权益。
四、劳务临时用工合同的必备内容
1. 合同有效期:合同开始和结束时间。
2. 劳务派遣公司派遣的人员:姓名、身份证号、岗位等。
3. 用工单位的工作内容和要求。
4. 工作时间、地点、工资待遇、福利保障、休息时间等。
5. 双方的违约责任以及解决劳动争议的方式。
五、劳务派遣公司的职责
1. 对派遣人员进行岗前培训。
2. 指派专业人员管理和监督派遣人员工作。
3. 对派遣人员的工资、加班费等进行核算,按时支付工资。
4. 保护派遣人员的合法权益,给予必要的保险、医疗、退休等补偿。
六、用工单位的职责
1. 为派遣人员提供必要的工作环境和工作条件。
2. 对派遣人员进行教育和管理。
3. 按时支付工资和福利待遇。
4. 接受劳务派遣公司的管理与监督。
七、劳工争议的解决
劳动争议的解决一般可以协商解决,如果协商无法解决,则双方可以向劳动部门申请调解或者直接向人民法院提起诉讼。
八、结语
劳务临时用工的形式,让教育机构在节省人力资源的同时,也能够提高人力资源利用效率,更好地完成各项工作任务。但一定要记住,只有依法合规地签署劳务临时用工合同才能确保双方的利益合法、保护派遣工人权益。因此,学校需严格遵守政策法规,保障派遣员工权益。
劳务协议14篇
我们依据您的要求,为您准备了一份详尽的“劳务协议”,以满足您的需求。随着人类社会的不断前进,人们也渐渐认识到合同的重要性。签署合同的根本目的在于保护自身利益。如需获取更多信息,请务必关注我们的网站!
劳务协议(篇1)
劳务协议
甲方:_______________________ 乙方:________________________
身份证:_______________________ 联系地址:
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本协议,共同遵守本协议所列条款。
一、协议期限
自_____年_____月_____日起,至______年_____月_____日终止。
二、工作内容及工作要求
乙方雇佣期间的所在部门为____________, 岗位为___________。乙方主要工作内容为:
三、劳务报酬
甲方支付乙方每日人民币 元的劳务报酬。
甲方根据乙方每月实际工作情况,按月结算乙方劳务报酬,并于每月 日支付当月劳务报酬。
四、双方权利义务
1、乙方负有保守甲方商业秘密或工作秘密的义务。
2、甲方有权根据实际需求安排乙方工作;
3、乙方可自由安排工作时间、工作地点;
4、甲方提供乙方必要办公设施,如办公桌、电脑等。
五、乙方保证及承诺
(一)乙方保证服从甲方工作安排,并及时完成工作任务。
(二)鉴于甲乙双方为劳务关系,乙方认可并明确:
1、雇佣期间甲方无需承担乙方的社会保障福利的费用,无需缴纳乙方的社保与公积金;
2、乙方在甲方工作期间如乙方患病或因工作原因负伤的,所有医疗费用均由乙方自行承担,乙方医疗期间甲方不支付乙方劳务报酬。
六、协议的解除
(一)经双方协商一致,可随时解除本协议。
(二)乙方有下列情形之一,甲方可以立即解除本协议,如乙方的行为对甲方造成损害的,甲方可依法追究乙方的法律责任:
1、乙方违反保密义务的;
2、乙方违反诚实信用原则,违背承诺的;
3、乙方未能合理、正当履行本协议的;
(三)甲、乙双方均可单方面解除本协议,但需提前__7___天书面通知对方。
七、协议的终止
有下列情形之一的,本协议终止:
1、协议期满;
2、乙方在工作期间工作期间因患病、负伤或其他原因导致乙方不能继续提供劳务的,本协议终止。
八、工作交接
本协议终止、解除后,乙方应在__3___天内办理工作交接。
九、双方约定的其他内容:
1、甲方与乙方发生由本协议的执行发生争议,双方协商解决,协商不成由甲方所在地人民法院管辖。
2、若乙方在甲方执业的,在职业过程中,如发生医疗责任事故或民事纠纷,甲乙双方承担责任的比例为:甲方承担50%责任,乙方承担50%责任。
十、其他事项
本协议经甲、乙双方签字生效。
甲方:
日期: 乙方:
日期:
劳务协议(篇2)
1. 有关营业执照、质资证、安全生产许可证等证件必须齐全有效(复印件加盖其单位公章)。依据国家相关安全法规规定其现场专职安全管理人员必须按规定配设到位。
2. 劳务单位现场负责人必须有劳务单位出具委托证明并由其法人签字确认。
3. 人员进场后,必须将进场人员名单等基本情况(姓名、性别、年龄、籍贯、工种、身份证号)造册上报项目安全部门,及时进行安全教育。其发放劳动报酬时必须实人实名签字。
4. 严格遵守项目部制定的各项安全生产、文明施工管理规定。
5. 作业时严格按相关安全技术操作规程、安全技术措施要求作业,正确使用“三宝”,穿戴好自身劳动防护用品,不得违章作业,自觉遵守劳动安全纪律,在工作中做到不伤害自己,不伤害别人,不被别人伤害。
6. 班前做好安全自查、安全喊话等安全活动工作,并认真做好安全活动记录,加强班组(队)内部人员安全管理。
7. 班组(队)自备的各类施工机具,应确保安全可靠有效。
8. 严格按项目安全技术交底规定要求作业,接到项目下发的事故隐患整改通知书后,应立即安排专人负责,按“三定”原则落实整改。
9. 作业前应对作业现场的安全状况进行自查,确认安全,方可作业。发现问题及时上报处理。
10. 严格用工管理,严禁使用童工、未成年工和身体有缺陷的人员进入施工现场作业。严禁将小孩带入施工现场。
11. 教育好本班组(队)人员,不得有违法治安行为发生。
12. 各类安全防护设施必须按规范、标准规定防护到位。
13.未经项目负责人同意,严禁私自拆除安全防护设施,
14.项目下发的事故隐患通知未落实,隐患未整改,又置安全人员劝阻不理,将严厉处罚,
15.积极配合事故调查,安抚受害者家属。
16.严禁超合同承接施工任务。
17.特种作业人员必须持证上岗。
此安全协议,双方共同遵守。
总包负责人; 项目部(章)
劳务协议(篇3)
经甲乙双方协商制定以下补充协议,(1)工程名称,江苏涌涞1#车间(3)建筑面积,7.2万平方米。
2、工程内容及承包范围,
(2)乙方在本工程施工中不可以用宿迁本地农民工,若发现使用本地民工,所发生的任何事故均由乙方自行处理,以及在工程施工全过程所发生的任何事故,均由乙方全权负责,甲方均不承担经济责任。
3、付款方式,
(2)本工程付款在1#车间封顶后付工程总价的30%,二层封顶后付工程总价的60%,砌墙捄灰室内地坪结束后付工程的80%,竣工验收合格后付工程总价的95%,余款作为质量保证金,在竣工两年后房屋正常使用,全部。
4、开竣工日期,开工 ,竣工, , 若遇停水停电,地方政府政策性调整和人力不可抗拒的情况下工期顺延。
本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签字后生效。法定代表人(签字),_________ 法定代表人(签字),_________
二、什么情况下签订建筑合同补充协议
民法典第五百一十条规定,“合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充。”据此,只有主合同生效,因质量、价款等没有约定或者约定不明确造成履行困难的情形下,才能通过“协议补充”没有约定或者约定不明确的事项,以利于主合同的履行,从而实现当事人订立主合同的目的。
1、补充协议的当事人应当与原合同当事人严格一致。
3、严格防止与原合同发生内容矛盾。
根据建设部的有关规定要求,施工合同要到建设部规定的主管部门进行备案,而补充协议作为施工合同的组成部分也应该到相应的主管部门备案。虽然建设部的规定要求并不属于法律要求,但为了尽可能的保障合同的法律效力和双方的合法权益,最好将施工合同补充协议也进行备案。如果建设工程施工合同是通过招投标签订的,招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的补充协议,否则是无效的。
(文章源自网络,如有侵权联系删除)
劳务协议(篇4)
甲方:
身份证号码:
乙方:
身份证号码:
依照《民法典》及其他相关法律、法规,遵循自愿、平等、公平和诚信的原则,双方协商一致,订立本合同。
一、工程地点:。
二、工程名称:。
三、工程内容:。
四、合同工期。
开工日期:年月日;竣工日期:年月日;合同总工期:天。合同工期日历天数以实际乙方进场开始施工之日起计算,因不可抗力自然因素,及甲方单方面原因造成乙方不能如期完成,合同工期顺延,不计算在合同规定施工工期内。
五、工程单项承包单价(单包工不包料)种类规格安装费(元)备注包含由进场施工合格标准、验收、退场等,所需要的高路坚及档土墙按设计要求元,全部费用甲方不再因市场变化政府政策因素,不在调整价格,此价格为全费用包干价注:以上工程包验收合格,若不合格返工费用原材料损耗由乙方负责。
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
七、现场管理施工现场使用机械及工具由乙方负责,部分材料在30米之外甲方用机械转到施工现场,领出去的物件因施工班单方面造成损耗及丢失,施工方应负责修复和照价赔偿。
八、现场处罚制度承包必须服从发包方现场施工管理人员的管理,由于措施不当造成质量事故及原材料损耗时,甲方现场施工管理人员有权进行现场处罚处罚金(50-200元),乙方拒不签字时,由甲方做施工记录为准,结算时在工程结算款中予以扣除。因乙方单方面造成工期延误时,处以每天元罚金,乙方不得有任何异议。
九、安全施工与检查乙方遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格安全组织施工,并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的.安全防护措施,消除事故隐患。承包方及其劳务人员所有安全责任和因此发生的费用,由承包方全部承担,发包方不与承担任何连带责任。施工现场必须带安全帽,严禁穿拖鞋,一经发现由发包方现场施工发包方处以个人罚款50元。
十、工程付款方式本工程无预付款,承包方进场施工之日起,每施工30天后,按确认完成工程量的80%支付承包方,施工完成后,由发包方工程师组织验收,合格后30天支付剩余款项。工程完工验收合格。
十一、质量标准及验收。
1、工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定等级。
2、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。
十二、违约责任风险提示:明确违约责任。
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
1、当发生下列情况之一时,工程承包人应承担违约责任:
(1)工程承包人违反本合同约定,不按时向劳务分包人支付劳务报酬;。
(2)工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
2、工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时,应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息,并按拖欠金额向劳务分包人支付每日的违约金。
3、工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向劳务分包人支付违约金元,工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失,顺延延误的劳务分包人工作时间。
4、当发生下列情况之一时,劳务分包人应承担违约责任:
(1)劳务分包人因自身原因延期交工的,每延误日,应向工程承包人支付元的违约金;。
(3)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向工程承包人支付违约金元,劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失,延误的劳务分包人工作时间不予顺延。
5、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十三、争议的解决工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第种方式解决争议:
(1)双方达成仲裁协议,向仲裁委员会申请仲裁;。
(2)向有管辖权的人民法院起诉。
十四、本合同未尽事宜及因施工现场额外产生的费用,双方协商拟定不纳入合同范围内。本合同一式份,至合同签订之日起生效。
甲方:
乙方:
劳务协议(篇5)
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
工程名称:______________。
工程地点:______________。
___________________________________。
3、乙方应无条件执行甲方进度计划安排(包括新调整进度计划)。
所承包工程范围内工程质量必须达到_____________________。
组成本合同文件及优先解释顺序如下:
1、本合同;
2、本合同附件;
3、招投标文件;
4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;
注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度情况下由双方协商解决。
本合同适用标准规范:____________________________。
1、负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验控制、监督、检查和验收。
2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
3、根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为人员予以清退。
4、及时提供由甲方供应施工机械设备、周转材料。
5、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
6、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用:
7、协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。
1、遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定标准,对本合同劳务承包范围内工程质量向甲方负责;根据业主或甲方计划要求(包括调整后计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起一切经济损失及各种罚款:
6、按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用机具、周转材料及其他设施:
9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下未成年人和55岁以上老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起责任和后果。
10、甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方谅解。
1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方相关工作实施情况,使其体系有效运行。发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
2、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工有关规定和要求,维护甲方良好企业形象,并承担因违反有关规定造成损失和罚款。加强现场管理,采取一切适当措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
1、甲方提供给乙方使用周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供。
2、乙方就妥善保管、合理使用甲方供应材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时价格赔偿。
3、材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分费用由乙方承担;材料节约部分,由甲乙双方按_______比例分成。
1、承包方式及单价:
2、承包价格所包含内容:
3、本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,5日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用依据。
2、甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款_______%。所承包工程完工后付结算款_______%,余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后数额为基数)。
3、在每月承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%劳务管理费。
1、乙方应按本合同约定质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致甲方相关损失。
竣工验收时,业主、监理等相关方提出工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
2、乙方应配合甲方对其工作进行初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方工作必须乙方配合时,乙方应按甲方指令予以配合。(配合第三方工作费用另外协商)。
1、保修范围、期限:______________。
2、保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。
1、乙方负责人必须为从事危险作业人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
2、保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要措施减少损失。
1、甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
2.1单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
2.2调解要求停止合同工作,且为双方接受;
2.3仲裁机构要求停止合同工作;
2.4法院要求停止合同工作。
1、乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。
2、本工程完工后,乙方按双方所签订合同内容完成,经有关部门验收符合本合同规定要求,则甲方在一月内返还乙方履约保证金(不计利息)。
1、不可抗力标准执行甲方与业主签订合同,当甲方与业主签订合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。
2、不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。
3、因不可抗力事件延误工作时间相就顺延。
4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力,不能免除迟延履行方相应责任。
1、如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行,可以解除合同。
2、因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。
本合同一式_______份,甲方_______份;乙方_______份。
本合同双方约定_______后生效。
甲方(盖章):______________。
合同签订时间:______________。
合同签订地点:______________。
乙方(盖章):______________。
合同签订时间:______________。
合同签订地点:______________。
劳务协议(篇6)
劳务承包,是指企业由自己的员工来完成对外承包项目的劳务经济活动。在劳务承包中,承包企业从发包方获得项目及承包费用,赚取利润并为劳动者发放劳动报酬,劳动者与发包方没有关系。以下是小编为大家精心准备的:3篇劳务承包协议书范本。内容仅供参考,欢迎阅读!
劳务承包协议书范本一
甲方:中基建设工程有限责*公司(通江丽*尚城)工程项目部
乙方:(劳务公司)
根据本工程具体特点,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就通江县通江丽*尚城建筑工程劳务的人工费、文明施工、施工管理、设备机械费用等事项协商一致,订立本协议事书。
一、工程概况:
工程名称:通江县通江丽*尚城abc幢房屋建筑。
工程地点:通江县。
工程规模:a#:33层,b#:11层,c#:28层,总建筑面积:约45000m2。
承包内容:施工图(含散水沟)以内劳务的人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用。
二、合同工期:
施工工期:2年,即:
开工日期:20__年2月26日。
竣工日期:20__年2月26日。
除基础超深,重大设计修改,人力不可抗因素及室外附属工程外,双方不得更改工期,若有发生事况所有必须甲方主管负责人签字认,
否则无效。
三、工程质量:
必须达到现行国家规范标准,质量等级为:力创优良,必须合格。并保证达到:(1)按设计施工图和甲方以及业主要求施工,施工行标准按《建筑工程施工质量统一验收标准》gb50300以及相关配套的现行国家规范标准;(2)分户检测合格:即房间几何尺寸、层高均符合设计,偏差值小于规定误差值;(3)实体检测合格:即设计梁板柱几何尺寸、钢筋位置、砼保护层厚度,偏差值小于规定误差值。
所完成工程质量不合格,以及由于乙方使用材料引起后续施工出现质量问题的返工等,所有损失均由乙方承担。
四、承包内容:
1、甲方职责:
①负责提供本程材料;
②负责监督管理乙方施工,以及业主、监理等上级领导部门检查验收工作;
③负责审查支付乙方申报进度款所有工作;
2、乙方职责:
负责本工程设计施工图范围和图纸会审记录内劳务费用,除门窗、水电安装、保温层、防水层外,其余所有人工费、机械、文明施工、施工管理等费用,即含以下列内容:
(1)施工图范围内所有设计内容施工人工劳务费用(含水电安装预埋费用);
(2)完成施工图所有设计内容的一切机械设备、施工用具和机具、模具架料及其铺助材料模具架料及其铺助材料自备,(机械设备如塔吊、提升机、搅拌机等;施工用具如钢筋、模工、水电工、砼工机具等;模具架料及其铺助材料如钢管及扣件、模板、安全网以及钉子、铁丝、绑扎丝、电线和灯(施工操作工作面内)等);
(3)完成施工图范围内所有设计内容的安全文明施工管理和投入此项材料设备费用,即:①安全文明施工管理工作,如安全教育、专职安全员管理等;②安全保证措施的人工、安全设施:如安全帽、安全带、安全网以及劳保用品等,其他项目施工涉及的安全设施、材料(如外架和架板高凳等)应无偿使用;
(4)负责本工程临设搭拆人工费用;
(5)负责本工程承包范围内的施工管理费用,即①施工组织工作安排;②指导工人按图施工,并检查其质量合格,交验甲方以及监理或业主;③本工程按图施工抄平放线;④本施工内容以及相关安全文明施工管理,工程材料管理及保卫工作费用;
(6)负责本工程承包范围内的人员施工安全保险费用,应达到不记名60万元保险金额,承包范围内直接的、间接的(含提供安全设施所引起的)一切安全事故均由乙方负责;
(7)负责配合有关施工项目的配合费用;
(8)负责本工程承包范围内的以及相关成品保护等费用;
(9)负责相应工程的进场材料及使用临时设施材料的御货。
五、工程单价:
1、乙方所完成工程量计算方式:以施工图设计建筑面积计算一次性包干,单价按设计建筑面积计算元/m2。
2、所有粘贴(指内外墙砖、地砖)安设计图收方计价:外墙:30元/㎡;内墙:20元/㎡;地面:12元/㎡。
3、施工图和图纸会审记录以外和5000元从以上变更另行按实计算(但所有变更应无条件按甲方要求执行)。
五、工程款支付:
1、为了保证本工程质量信誉,乙方必须交纳100万元质保金,签订本协议时缴纳。若乙方单方违约,甲方有权拒退作违约金。
2、工程款先由乙方自行垫支,完成主体第八层框架后,支付已完工程量巡工程款;完成主体第十六层框架后,支付已完工程量60%工程款;完成主体验收合格后,支付已完工程量75%工程款;装饰工程按主体工程的施工节点支付方式进行工程款支付;初验前支付至总价75%;竣工经验收合格后四月内支付至总价95%;其余5%,1年保修期满
3、无承包范围内的质量事故由甲方一次支付给乙方,若有发生的应当扣除发生费用一并扣减。
六、其他事项:
1、施工期乙方必须遵守甲方一切管理制度,服从甲方监督管理,否则甲方有权对乙方进行处罚。
2、乙方必须加强安全管理,全体职工自觉按安全管理制度施工,在施工前要进行质量安全交底,坚持班前教肓,严禁酒后作业,严禁违章施工,保证达到安全文明施工检查(现场部分)合格,否则所出现一切后果均由乙方自行负责,甲方有权对乙方人员予以处罚。上班不戴安全帽罚款50元/人次,高空不系安全带罚款200元/人次。
3、乙方在施工期间应按月支付工人工资,并上报甲方一份证明,禁出现拖欠工人工资闹事,否则甲方有权对乙方罚款5000-XX0元/次。
4、乙方应爱惜甲方材料,严禁浪费材料,注意成品保护,否则甲方有权对乙方罚款100-5000元/次。
5、乙方必须文明施工,严禁出现打架斗殴,否则甲方有权对乙方罚款500-1000元/人次。
6、乙方应抓紧时间施工,因乙方原因造成工期延误或影响其他工序施工,造成业主和公司对甲方处罚,以及给予第三人的赔偿,乙方必须赔偿甲方相应损失
7、若因业主方资金不到位給乙方造成损失按业主方給甲方劳务部分的赔偿额度直接支付給乙方
8、本协议双方自觉遵守,否则违约方应承担合同部分5%违约金。
9、其它未尽事宜,双方协商解决。
七.本协议书甲乙双方签字或盖章后生效,一式四份,甲乙双方各持二份,具有同等法律效力。
甲方:中基建设工程有限责*公司(通江丽*尚城)工程项目部( 励志天下 )
负责人(签章):电话:
委托代理人(签章):电话:
乙方:(劳务公司)
负责人(签章):身份证:电话:
委托代理人(签章):身份证:电话:
20__年1月日
劳务承包协议书范本二
甲方:___________________(以下简称甲方)
乙方:___________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程为___________________工程,地点在___________________。
二、承包方式与要求
该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容
经双方协商,该_______工程按_______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
四、文明施工与奖罚
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,办好暂住证,严禁有非典疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。
五、工程质量与安全
根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。
六、付款方式与工期:
该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务
(一)甲方
1.甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
2.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方
1.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。
2.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。
3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5.为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
6.乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
八、违约责任与其他
1.以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。
2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
4.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。
本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。
甲方:______________
代表:______________
_____年_____月____日
乙方:______________
代表:______________
_____年_____月____日
劳务承包协议书范本三
甲方:___________________(以下简称甲方)
乙方:___________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程为长沙某学校教学实验楼工程,地点在长沙市体育新城。
二、承包方式与要求
该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容
经双方协商,该_______工程按 _______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全
根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,办好暂住证,严禁有非典疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。
六、付款方式与工期:
该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务
(一)甲方
1.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
2.甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方
1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。
2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。
3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5.乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
6.为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
八、违约责任与其他
1.以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。
2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
4.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。
本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。
甲方:______________
代表:______________
_____年_____月____日
乙方:______________
代表:______________
_____年_____月____日
劳务协议(篇7)
发包人:_________________(以下简称甲方)
承包人:_________________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方友好协商,签订本合同。
第一条合同内容与承包方式
一、工程名称:_________________土石方工程
二、工程地点:_________________
三、工程范围:_________________范围内的土石方工程。
四、工作内容:_________________
1、工程范围内的清表,包括林木砍伐、树兜挖除及灌木、杂草、农作物、垃圾清理等内容,所有清表垃圾均需外运弃置。
2、场内土石方平衡。
3、基坑/地下室土石方开挖、装运、回填。
4、石方爆破或机械处理。
5、淤泥、流沙的开挖、清运。
6、多余土石方外运。
五、承包方式:_________________
1、本工程采用清单综合单价包干的形式,在承包范围内以包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工、包协调各类外部关系、包验收合格、包市场风险、包税金、包利润、管理费、规费、检测费用的形式由乙方承包。
2、如本工程需采用爆破,则由乙方负责办理爆破许可证等相关工作并承担相关费用。
3、如本工程需办理外运弃置或外购土石方等手续的,则由乙方办理相关的手续并承担相关费用。
第二条工期要求:_________________
一、开工日期:暂定 年 月 日进场施工,具体开工日期以甲方下发的开工令为准。
二、合同总工期:_________________日历天。乙方需在总工期期限内完成合同约定的所有工作,并完成所有设备离场工作。本工程的`所有工期均指日历天数,包括所有法定假期、休息日在内。
三、节点工期:_________________。
四、甲方可以根据现场的施工条件,合理安排本合同工程项目进行分段施工,乙方需无条件的按甲方现场管理代表下发的分段施工指令组织施工。
五、因甲方原因或不可抗力原因导致工期延误的,经甲方确认后,相应工期予以顺延。
第三条施工技术要求
一、按国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关法律、法规要求和设计要求组织施工。
二、施工技术要求详见本合同附件3。
第四条:_________________验收标准
一、本工程的施工及验收应严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行,要求工程质量合格;
二、施工质量验收按附件3《土石方工程施工技术要求》执行。
三、其它条款按通用条款第12条执行。
第五条合同价
一、合同暂定总价:_________________。
二、计价方式:_________________综合单价包干,暂定工程量,按乙方实际完成的合格工程量据实结算。
三、包干单价及暂定工程量详见附件1。
第六条工程量计算
一、计量依据:_________________本工程开挖前的原始地形图以甲方、乙方签字认可的测量数据为计量依据;各施工区段完工后以甲方、乙方、场地接受方三方签字认可的测量数据为计量依据。
二、甲方指定的本工程内的零星机械台班和其它临时性工作,能按方量计算工程量的按方量乘以相应的综合单价计算费用,不能以方量计算的,以实际发生的签证确认,单价按《零星土石方机械台班租赁单价表》执行。
第七条付款方式
一、乙方需在合同签订后七个日历天内向甲方缴纳的履约保证金或银行履约保函。乙方未及时缴纳的,甲方有权在进度款中扣除相应金额作为履约保证金。
二、甲方每月支付至乙方实际完成施工合格工程量金额的80%。乙方每月10日前申报上个月的进度,《工程进度款申请表》经现场核实确认后,甲方在七天内完成进度款审核、并将审核结果通知乙方,甲乙双方代表共同审定、确认进度款金额,在收到乙方等额、合格有效的发票后五天内支付。
三、工程全部竣工验收合格,乙方按甲方要求提交齐全相关结算资料后,甲方在30天内回复审核意见,双方达成一致后余款在结算完成后叁个月内付清。
四、施工用水、电费扣除:_________________施工用水、用电量经甲方、总承包单位、乙方签字确认,水电费由甲方代缴后在乙方当期进度款中扣回。当期进度款不足以抵扣的,从乙方下期进度款或结算款中扣除。
第八条双方责任
一、甲方责任
1、甲方委派(电话:_________________)为现场管理代表,代表甲方处理日常管理事宜,监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更,工程期间的质量验收及其他事宜。
2、及时确认乙方所完成的工作量,并按合同约定支付工程款。
3、及时提供施工过程中的相关图纸和技术资料(含地下管网位置)。
4、负责坐标点设置及提供水平控制点。
5、提供本工程所需施工用水、用电的接驳点。
二、乙方责任
1、乙方委派:_________________(电话)为项目经理,委派的项目经理须持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书,负责现场管理工作与相关资料的签字确认,负责施工期间的施工质量、安全等问题。如甲方指令更换不能胜任、玩忽职守的项目管理人员(包括项目经理等及施工管理人员)及班组的,乙方必须服从并在24小时内执行。
2、乙方负责施工区内的测量、定位、放线工作,并报甲方复核无误后方可进行下一步施工。
3、乙方应在开工前7天提交施工组织设计、材料机械人力进场计划、施工进度计划送甲方审核,并根据甲方合理的审核意见予以修改、完善。甲方核准后,乙方应严格遵照执行。
第九条违约责任
一、乙方项目经理非经甲方同意不得更换。否则每发生一次需向甲方支付违约金3000元。乙方现场代表未经甲方同意不得随意离开施工现场,否则每发生一次需向甲方支付违约金500元。
二、乙方须严格按照附件3《土石方工程施工技术要求》施工,否则每违反一条需按合同暂定总额的5%向甲方支付违约金,并需按工程施工技术要求进行整改,整改费用由乙方自行承担;拒不整改的,甲方有权解除合同,乙方需按合同暂定总额的30%向甲方支付违约金,违约金不足以弥补甲方损失(包括但不限于甲方另行委托的其他施工单位进行挖、运、填等整改费用及管理费用等)的,甲方有权对不足部分予以追偿。
三、严禁乙方将清表垃圾、施工垃圾等用于场内回填,否则甲方有权解除合同,乙方需按合同暂定总额的30%支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失(包括但不限于甲方另行委托的其他施工单位进行挖、运、填等整改费用及管理费用等)的,甲方有权对不足部分予以追偿。
四、其他条款按通用条款第25条执行。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:___________________________
传真:_______________________ 传真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
劳务协议(篇8)
工程承包人(施工总承包人或专业工程承/分包人)(甲方):
代表人: 通讯地址: 联系电话: 风险提示:劳务分包人资质 必须严格审查分包单位的资质。主要是审核资质证书、营业执照的真实性、有效性、是否与承接的任务等级要求相符。分包人提供的有关证书复印件应与原件核对并加盖对方套红印章留存。 承包方一旦没有严格审核分包人资质,将工程分包给没有资质的分包单位或者分包单位超越资质等级的,造成合同无效情形,甚至给承包单位造成额外损失。 劳务分包人(乙方): 资质证书号码: 发证机关: 资质专业及等级: 复审时间及有效期: 通讯地址: 联系电话: 风险提示:严格签订劳务分包合同 承包方与劳务分包方应当严格签订劳务分包合同,避免一旦发生工期、质量问题,由于未签订劳务分包合同或虽然签订劳务分包合同但合同约定不明确,施工企业就很难维护自己的权益。: 劳务分包人合法运作必须包含两种形式: 一是与有劳务资质的建筑施工企业即劳务分包人(总承包企业或专业承包企业)建立劳务分包合同关系; 二是与特定地区若干经过岗前培训的自然人中的每一个工人签订劳动合同。 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),双方就分包事项协商达成一致,订立本合同。 第一条 工程概况及承包工作内容 1、工程名称: 2、工程概况: 3、分包工作内容: 4、范围包括: 5、工程监理单位(全称): 6、工程质量标准: 第二条 作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条 合同工期 1、开工日期:________年___月___日开工。 2、竣工日期:________年___月___日竣工。 3、总工期为:日历天______天。 4、阶段性工期目标:以甲方阶段施工计划为准。 第四条 承包方式与工程造价 1、承包方式:综合单价承包,工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2、工序单价包含的内容:指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润,工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。 3、本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复,有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外,其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作,不再另行计价。 4、工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。 5、本工程造价单项价格一次包死,不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响,如遇不可抗力,双方协商解决(不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情)。本工程营业税、城市建设维护税及教育费附加由甲方代交,其他税费由乙方自行负责缴纳。 第五条 合同价款的结算和支付 1、结算、决算资料: ①发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 ②承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 ③有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 2、合同价款的结算和决算: ①发包人应于每月____日对承包人完成的 工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。 ②工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。 3、合同价款的支付: ①合同价款分期支付:在________年___月___日付款_______元,在________年___月___日付款_______元。 ②分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。 ③合同价款的支付必须以银行转账的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。 ④办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。 第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 1、安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。 2、重大伤亡及其他安全事故处理: 3、发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。 4、按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。 5、对本工程的安全生产标准,双方约定如下:_______________________. 第七条 工程质量、验收与保修 1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。 2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原 因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。 3、分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。 4、对本工程的质量标准,双方约定如下:_________________________。 第八条 履约保证金 1、合同签订之前,乙方必须向甲方交纳不少于合同造价10%的履约保证金(若乙方以进场设备作为抵押,应按照担保法规定到国家相关部门办理抵押手续)。 2、若乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完成本工程或给甲方工程施工和企业信誉造成了损害,甲方有权扣留部分或全部履约保证金,剩余部分在乙方所承包工程施工完成并结算完毕后一次性付清。 3、乙方在工程施工完成并撤离施工现场后,出现所雇佣民工或债主到甲方索要欠款,甲方将从履约保证金中代付相关款项,并加扣5%的手续费,不足部分从保留金中扣除。剩余的履约保证金在工程结束并结算完毕满一年且甲方撤离施工工程现场后付清。 第九条 施工图纸 1、甲方在开工前5天内,向乙方提供一套复印的施工图纸。 2、甲方提供的施工图纸、说明、技术交底和有关材料作为施工的有效依据,正式开工前由乙方会同甲方共同审阅,施工中如有疑问及时向甲方专业工程师请示,由甲方专业工程师负责解释。 3、非经甲方提供的施工图纸、技术交底,不能作为乙方永久性工程的施工依据。 4、变更设计按甲方专业工程师书面提供的变更设计文件为准。 5、乙方因施工需要根据设计图纸自行绘制的施工用图纸,必须报请甲方审核批准后方可使用。 第十条 材料设备的供应 (一)甲方供应的材料、设备 1、甲方供应的主要材料设备,按附件二《甲供材料设备单价汇总表》计算,相应款项在甲方拨付乙方工程款时予以扣除。未列明的材料原则上由乙方自行采购,但对工程质量或工程进度会有重大影响的材料仍由甲方统一采购。 2、水电由乙方自行解决,若利用甲方供电的,电费按1.0元/度收取,用电数量为正常消耗量加损耗量。 (二)乙方的材料、设备 1、乙方按合同规定采购的材料和设备必须满足设计和规范的要求,并提供产品合格证明及检验材料。委托甲方进行检验的,费用由乙方承担,自行检验的项目,其材料、设备应满足业主、设计、监理要求,并应得到以上部门的认可,否则甲方按使用不合格材料、设备处理。 2、由于乙方原因或技术需要拟代用的材料,必须报请甲方批准,超支的费用由乙方承担。 风险提示:劳动力管理员职责 劳务分包是将简单劳动从复杂劳动剥离出来单独进行承包施工的劳动,期间涉及到的劳动关系也需要专业的人员负责管理,以免分包单位面临劳动纠纷的风险: 1、发包人劳动力管理员的主要职责为监督劳务承包人的《劳动合同》签订情况、要求劳务承包人劳动力管理员提交全部劳务作业人员的《劳动合同》原件用以备案;要求劳务承包人劳动力管理员每月提时提交《劳务作业人员花名册》、《工资支付表》、《考勤表》。 2、承包人劳动管理员的主要职责为:负责《劳动合同》的签订与备案;严格记录考勤并按时进行工资结算,每月按时提交《劳务作业人员花名册》、《工资支付表》和《考勤表》。 无论是发包方还是承包方,应当避免触犯劳动法律关系造成不必要损失;建议在订立合同的时候,将合同交由专业的律师处理,律师能依据具体情况定制有效的解决方案。 第十一条 乙方驻工地代表和主要人员 1、乙方驻工地代表姓名:_____________,身份证号码_____________________________。 2、乙方驻工地技术负责人姓名:______________,身份证号码_________________________。 第十二条 甲乙方的工作及责任 (一)甲方工作及责任 1、申请项目开工报告,审批单位工程和单项工程开工报告。 2、编制项目实施性施工组织设计,审查乙方报送的工程施工方案,并监督实施。 3、负责对乙方进行施工技术交底,并对乙方工程质量、进度及安全文明施工进行监督。 4、按本合同约定办理计量支付手续,拨付和结算工程价款。 5、甲方及监理人员对乙方的任何认可和指导均不能免除或减少乙方按合同规定应负的任何责任和义务。 6、根据施工现场情况及时会同监理进行检查验收。 (二)乙方工作及责任 1、编制施工方案报送甲方,经甲方审定后组织实施。 2、负责工程局部测量和施工中的放样及试验检验工作,并承担相应的费用,配合甲方做好测量和试验工作,服从甲方的监督和检查。 3、服从甲方在施工中的统一调度,处理好与本工程段其他施工队伍的关系。处理好与其他工程项目施工干扰问题,服从甲方统一调度,不得以此为理由要求甲方增加相关费用。 4、严格按照设计文件和实施性施工组织设计要求进行施工,确保工程创优目标,按合同约定时间完工和交付使用(包括阶段性进度计划)。 5、时提报计量支付报表资料,办理工程价款结算和竣工结算。 6、乙方撤场之前必须将当地的民工费、材料费等外欠款清还完毕,保证不因外欠款问题影响甲方施工和损害甲方企业信誉,否则甲方有权要求乙方承担赔偿责任。 7、时发放所雇佣民工的工资,严禁拖欠民工工资。因拖欠民工工资造成不良影响或恶劣后果的,其责任由乙方自负,给甲方造成影响的乙方必须承担相应责任。乙方必须对所使用的民工就工资发放,运行妥善解决,春节前甲方对乙方支付的工程款,乙方必须优先考虑民工工资。 第十三条 工程检查与签证 1、甲方专业工程师在对工序检查前,乙方应严格自检。 2、乙方自检合格以后,按规定格式填写工序检查证及附件后(检查证的填写格式及其完备性、文整要求要服从甲方的指导与监督检查,否则甲方有权要求乙方改正),通知甲方专业工程师到现场进行检查,验收合格后方可下道工序施工。检查不合格或检查证及附件与实际不符,甲方专业工程师不予签证,待乙方改正后重新检查,合格后方可签证。 3、乙方未按规定通知甲方专业工程师到现场进行检查即进行检查即进行后继施工的工程需要新检查及返工的费用均由乙方负责,并给予乙方不少于__________元/次的处罚。 第十四条 工程转包与分包 本工程不允许分包或转包,若乙方违反这一规定,甲方有权单方终止本合同,并没收履约保证金。 第十五条 补充协议 1、本合同未尽事宜,双方另行协商解决并根据实际和需要签订补充协议,补充协议和本合同具有同等的法律效力。 2、经双方确认的电报、会议纪要、施工图表、技术交底部是合同的组成部分。 第十六条 争端与解决 1、本合同具有法律效力,任何乙方违反合同的约定,对方均可提出协商,协商不成可依法申请调解、仲裁、诉讼。 2、在本工程业主没有拨付保留金前,乙方不能以甲方拖欠工程款为由到法院起诉。 3、本合同发生诉讼,选择法院是_________ 省________市人民法院。 第十七条 合同的生效和终止 1、本合同由甲方、乙方均签章之日起生效。全部工程竣工验收合格、保修期满并将工程结算费用支付完毕后合同终止。 2、本合同一式___份,甲方___份,乙方___份,双方共同遵守。 甲方(盖章): 甲方代表(签字): ______年___月___日 乙方(盖章): 乙方代表(签字): ______年___月___日劳务协议(篇9)
2022借用人员劳务协议(样式一)是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。借用人员劳务协议(样式一)能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022借用人员劳务协议(样式一)正文内容
甲方:
法人代表:
住所:
邮政编码:
乙方:
法人代表:
住所:
邮政编码:
甲乙双方经友好协商,就甲方员工派往乙方参与××项目管理工作事宜,达成如下协议:
一、甲方员工__________自________年____月____日至________年____月____日派往乙方参加××项目的管理工作。
二、甲方员工________在乙方工作期间,须遵守乙方的劳动纪律和各项规章制度,服从乙方的管理,完成乙方交给的工作任务。该员工如有严重违纪行为,乙方可将其退回甲方,由甲方进行处理。
三、乙方承担甲方员工_________的工资,标准为________元/月。每月____日支付上月工资。
四、甲方承担其员工________的各项社会保险费用,并为之办理缴纳手续。
五、甲方员工________若提出离职,应提前____日书面通知甲方和乙方。否则,应向乙方支付一个月工资的代通知金。
六、甲、乙任何一方若解除或终止本协议,应提前____日通知对方。协议期满前一个月任何一方未提出终止合同意向,本协议自动延续一个周期。否则,协议期满本协议即行终止。
七、本协议签字或盖章生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:(签字或盖章)乙方:(签字或盖章)
________年____月____日________年____月____日
劳务协议(篇10)
劳务协议是指劳务供应商与劳务接受方就劳动力提供与接受进行的一种法律约定。在现代社会中,劳务协议在各行各业中都扮演着重要的角色,为双方提供了一种明确的合作框架和保障。本文将围绕劳务协议这一主题进行详细、具体和生动的叙述。
劳务协议是劳务市场的重要组成部分之一。在劳务供应商与劳务接受方之间,劳务协议具有合同的属性,双方在协议中明确约定了劳动力供应的方式、数量、质量、工资待遇、工作地点等重要条款。劳务供应商会根据劳务接受方的需求,向其提供相应的劳动力资源。这些劳动力通常由合同工、临时工等构成,可以是个人也可以是公司,劳务供应商会保证提供的劳动力具备相应的技能和素质。
劳务协议的签订对于双方来说都有着重要的意义。对于劳务供应商而言,签订劳务协议可以为其提供稳定的劳务市场,确保其劳动力资源在市场上得到合理流转和充分利用。同时,签订劳务协议也可以为劳务供应商带来可观的经济利益,提升其在市场上的竞争力。对于劳务接受方而言,签订劳务协议可以确保其获得具备相应技能和素质的劳动力资源,满足其生产和经营的需要。同时,劳务协议也可以为劳务接受方提供一定程度的灵活性,避免了劳动力管理和招聘的繁琐过程。
在劳务协议中,双方通常会就工作内容、工资待遇、工作时间、劳动保护、违约责任等方面进行明确的约定。工作内容指劳务供应商提供的劳动力需要完成的具体任务和工作要求。工资待遇则涉及到劳务供应商出具的发放工资的标准和方式,以及提供福利待遇的具体规定。工作时间则规定了劳动力需要按照哪些时段和时间参与工作。劳动保护是指劳务供应商需要确保劳动力在工作中的安全和健康,在法律法规的要求下提供相应的保护措施。违约责任是指双方就违反协议条款后所应承担的法律责任和违约金。
劳务协议的签订也会牵涉到一系列的法律法规和程序。在很多国家和地区,劳务协议在法律上是受到保护的,双方需要在签订协议前了解相关法律规定,并确保协议内容合法合规。一些国家还会要求劳务供应商和劳务接受方在签订协议前进行资格审核和登记备案,以确保双方合法经营并履行相应的义务。
劳务协议作为劳务市场的重要组成部分,为劳务供应商和劳务接受方提供了一种明确的合作框架和保障。劳务协议的签订对于双方来说都具有重要的意义,可以确保劳动力及时供应和利用,满足生产和经营的需求。劳务协议的签订也需要双方遵守相关法律法规,并明确约定劳动力提供的方式、数量、质量以及工资待遇、工作时间、劳动保护、违约责任等重要条款,以确保协议的合法性和可执行性。通过劳务协议的签订,劳务供应商和劳务接受方可以在良好的合作氛围中实现互利共赢。
劳务协议(篇11)
依据、及其它有关法律法规遵循平等自愿公平和诚信的原则鉴于与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业分包合同,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同,以资双方共同遵守。
1劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称:
工程地点:
分包项目:主体工程
2分包工作期限
开始工作日期:年月日
结束工作日期:年月日
总日历工作天数为:天
3劳务报酬:
支付方式:
4质量标准
工程质量按和实施.
5标准规范
本合同适用标准规范如下:
6图纸
甲方应在劳务分包工作开工3天前,向劳务乙方提供图纸一套.
7项目经理
甲方委派的担任驻工地的项目经理为
乙方委派的担任驻工地的工长为
8工程甲方义务
组建本工程项目管理班子,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量负责.
在施工现场应提前做到场地平整无施工障碍物
水准点和坐标控制点应以书面的形式向乙方技术员提供准确的位置并加以保护
工人宿舍,水、电、小型器具及安全劳动保护用品,应按乙方提供的数量要求为标准
按时提供图纸、供应材料、机戒设备、周转材料、安全设施、必须保证施工所需.
按合同规定按时向乙方支付劳动报酬
负责与监理设计及有关部门联系,协调现场工作关系.
9工程乙方义务
按照设计图纸施工按有关技术要求及施工组织设计精心组织施工确保达到质量要求
投入足够的人力物力保证工期
加强安全教育认真执行安全技术规范遵守安全制度落实安全措施确保安全施工
接受有关部门的管理监督和检查与现场其他单位协调配合照顾全局
作好工程部分的成品保护由于自己责任发生的破损由自行承担
特殊的工作人员要持证上岗
乙方须服从甲方管理及工程师的指令.
10双方约定的其他形式:
临时用工项目内用工不记劳动报酬
在施工中如发生对远工作量加大的变更须向乙方支付增加的费用
11合同终止
双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,本合同终止.
本合同一式两份双方各持一份签字后生效
甲方
乙方
年月日
劳务协议(篇12)
经甲乙双方友好协商,甲方同意将所承包的 工程楼所有的模板制作,安装人工费分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,订立本合同。
第一款:工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:1.3结构类型:框剪结构
1.4合同工期:按总包方的要求确定。
第二款:承包范围
施工图纸上所有的模板的制作、安装、人工及大型裁板机及小型电锯和钉子、铁丝,具体包括以下内容:
2.1模板现场内制作、安装、拆除的所有工序和所有机械,圆盘锯不能上楼。
2.2场内地面和楼层的全部模板、架料及所有配件的运转、模板拆除(包括二装支模的拆出,但费用另计)后楼层间的上下传递,每层刷一道隔离剂。
2.3清理模内杂物,拆模后清理模板、架管、扣件、蝴蝶卡,对 1
拉杆并堆放到指定地点。
2.4协助工长抄平放线,每次不得少于2人,安放预埋件,预留空洞及插筋,混泥土浇注时的值守看模。
2.5柱、墙的定位,钢筋焊接内撑的安装。
2.6如天棚不能达到相应的刮腻子条件,剔打由乙方负责。
第三款:承包价款
第四款:质量要求
4.1乙方必须按照国家和地方现行的《模板工程施工及验收规范》进行施工,保证此工程剪力墙不抹灰。如果因乙方原因达不到剪力墙不抹灰的标准,所有的人工费、材料费由乙方全部承担。
4.2如果因乙方质量多次达不到要求,且屡教不改,并导致总包单位要求更换班组,甲方有权单方面解除合同。乙方应在甲方解除合同通知后三天内无条件退场。乙方退场后甲方将对乙方的产品进行质量检查和工程量核算,检查合格付已完工的60%,余款六个月付清。
第五款:工程工期
5.1乙方必须按照总包方劳务项目部的工期安排组织劳动力,并按时完成承包范围内的工作。
甲方直接结算,结算费用从乙方的工程款中扣出,结算单价是乙方承包价的1.2倍,如拖延工期达到48小时,班组无条件付给劳务公司租赁费和管理费。
5.3如果因乙方原因不能按时完工并影响工期,甲方有权依照总包方的处罚规定对乙方进行处罚,且有权不退还保证金。如因材料原因造成工期延后,乙方可要求甲方相应顺延工期。
第六款:安全施工
6.1乙方进场时必须协助甲方对其工作人员进行上岗安全培训并填写三级教育卡。
6.2上班时间必须戴安全帽,高空作业必须系挂好安全带。
6.3乙方必须按照施工安全操作规程的要求足额、保质的配给工作人员劳动保护用品,并接受劳务项目部的检查。
6.4如因乙方工作人员自身原因(违章操作或未配备相应的防护措施、物品等)造成自身或他人伤、亡、残的所有一切费用由乙方自行负责处理。
6.5轻伤事件3000.00元以内班组自行负责处理并承担。
第七款:文明施工
7.1乙方必须按照甲方的.要求组织文明施工,做好木工施工范围内的场地清理、材料堆码,必须做到工完场清。
7.2工作人员不得在施工现场打架斗殴,(打架每次双方各罚5000元),不得酒后上班,寝室每天必须清理打扫干净。
7.3班组长及工人要服从甲方安排,如乙方乙方违反文明施工规定的,按甲方与总包方的协议进行处罚。
7.4乙方应积极配合相关部门定期或不定期的文明施工检查,如文明施工检查不合格造成的罚款由班组承担。
第八款:甲方责任
8.1指定为本工程驻工地负责人),对工程质量、进度、成本、安全、文明施工进行指导、监督和检查,并负责验收、变更和工程量审核等工作。
8.2配合总包方将施工所用的水、电线路接至施工现场内。
8.3按合同的约定向乙方支付工程款。
8.4负责协调同总包单位和其他有关单位的关系。
第九款:乙方责任
9.1指定,负责模板工作劳动力组织和模板工程的质量、进度、材料租赁、安全文明进行严格的控制,并做好施工现场的各种协调工作。
9.2按照合同约定的质量和工期要求完成所承揽的工程。
9.4对工作范围内的安全负责,并承担因安全事故而产生的全部费用。
9.5严格按施工图纸、会审记要、设计变更、施工规范、安全操作规程的要求施工,做好各项质量验收记录。
9.6下道工序施工前,负责对所做工作的成品保护。
第十款:付款方式
10.1工程以上二层砼浇筑完后按所做工程量的工程
款 %支付,其余付款与甲方与施工单位签定的主合同为准(每月工程量所涉及工程款 %支付),主体封顶后15个工作日内支付所做全部工程款的 %。
10.2工程余款内外抹灰全部完工,经甲方验收合格40天内支付。 第十一款:如因甲方原因停工,乙方工人车旅费及相应的人工费均由甲方负责。
第十二款:解决争议:
发生争议由甲方双方协商解决,如协商解决不能达成一致,可委托仲裁机构调解,调解不成则可申请法院裁决。
第十三款:未尽事宜由甲、乙双方共同协商解决。
第十四款:本合同经甲乙双方签字盖章生效,合同一式四份共五页。甲乙双方各执两份。
甲方:
甲方代表: 身份证号码:
乙方:
乙方代表: 身份证号码:
年 月 日
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:
一、 工程概况及承包方式
1、 工程名称: xx-xx小区xx栋x单元xx-x房
2、 工程地点:xx-xx小区
3、 工程承包方式:包工不包料(一切装修所需材料由甲方购买并运送至工地现场,施工机具由乙方负责)
4、 工程概况:建筑面积
二、 工程装修内容
本套房屋室内各工程部位木工、泥工及油漆等分项装饰工程一切劳务工作,具体工程劳务项目详见设计图纸及设计变更文件。
三、 劳务分包单价
工程造价以施工图纸、甲方的使用及设计要求为依据;具体分项工程项目劳务单价如下:
(一)木工部分
除单列部位工程项目外,天棚面吊顶及其余墙面木作装修层等均按甲方购买至现场并施工完成后的木工板(或石膏板)取整数量计算,双方约定:人工费按每张木工板或石膏板60元结算,木工项目均包含基础木作造型、贴装饰面板及五金件安装调试等所有工序。
1、 鞋柜:600元(除油漆外包干)
2、 酒柜:1200元(除油漆外包干)
3、 窗帘盒:28元/m
4、 包门套:80元/m(单面包门套按此单价折半计算)
5、 包窗套:80元/m
6、 空调风口:依据现场情况协商定价。
(二)泥工部分
1、地砖铺贴:25元/m2
2、墙面石材(ab胶粘接):60元/m2
3、墙面石材线条(ab胶粘接):30元/m
4、墙面马赛克镶贴:60元/m2
5、地面水泥砂浆找平:10元/m2
6、水泥砂浆抹墙面:10元/m2
7、踢脚线砖镶贴:4元/m
8、墙面砖镶贴(规格100mm):60元/m2
9、墙面砖镶贴(规格100mm以上):25元/m2
10、窗台石安装:50元/块
11、门槛石材安装:10元/块(按标准门洞计算,多出部分累加)
12、踢踏步石材安装:100元
(三)乳胶漆部分(含找平、角尺、找方正、除锈、贴纸、打磨等所有工序)
1、墙面、天棚面腻子灰底乳胶漆面:12元/m2
2、有色油漆:40元/m2
3、石膏线条修补及乳胶漆:2元/m
4、线条(5cm以上):8元/m
(四)全屋零星工程以计日人工结算,技工:150元/工日
四、 工程期限
工程开工日期: 年 月 日
工程竣工日期: 年 月 日
五、 质量要求
按国家建设部行业标准gb 50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到设计及规范要求。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一年。
六、 付款方式
1、合同签定后,按乙方工程进度情况由甲方分期支付给乙方劳务工程款,乙方收到后应出具相关收据给甲方。
2、工程竣工验收合格后,甲方应付给乙方工程款总额至 95% ,预留 5%作为工程质保金。
3、乙方剩余工程款作为质保金,在工程完工并验收合格后一年 内付清。
七、双方责任
2、 乙方:保质保量完成甲方提供工程装饰施工设计图纸及变更文件相关装修项目,装修机具由乙方自行负责。
八、其它事宜
1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。
2、 本工程报价外的分项工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。
3、 工程量发生变化时,按竣工后双方认可的工程量计算为准。
4、 如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
5、 其它未尽事宜由双方协商解决。
6、 合同一式贰份,双方签字生效,各持壹份,并具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
(印) (印)
身份证号码:
日期: 年
劳务协议(篇13)
2022借用人员劳务协议一是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。借用人员劳务协议一能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022借用人员劳务协议一正文内容
甲方:________________________________
法人代表:____________________________
住所:________________________________
邮政编码:____________________________
乙方:________________________________
法人代表:____________________________
住所:________________________________
邮政编码:____________________________
甲乙双方经友好协商,就甲方员工派往乙方参与________________项目管理工作事宜,达成如下协议:
一、甲方员工__________自_____年_____月_____日至______年_____月____日派往乙方参加________________项目的管理工作。
二、甲方员工________在乙方工作期间,须遵守乙方的劳动纪律和各项规章制度,服从乙方的管理,完成乙方交给的工作任务。该员工如有严重违纪行为,乙方可将其退回甲方,由甲方进行处理。
三、乙方承担甲方员工_________的工资,标准为________元/月。每月_______日支付上月工资。
四、甲方承担其员工________的各项社会保险费用,并为之办理缴纳手续。
五、甲方员工________若提出离职,应提前___日书面通知甲方和乙方。否则,应向乙方支付一个月工资的代通知金。
六、甲、乙任何一方若解除或终止本协议,应提前_________日通知对方。协议期满前一个月任何一方未提出终止合同意向,本协议自动延续一个周期。否则,协议期满本协议即行终止。
七、本协议签字或盖章生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:(签字或盖章)__________
________年________月________日
乙方:(签字或盖章)__________
________年________月________日
劳务协议(篇14)
甲方:
代表:
联系电话:
乙方:
身份证号码:
联系电话:
经甲乙双方商议,同意聘任乙方为甲方公司的水泥工,双方自愿签订本劳务协议,以资共同遵守。
风险提示:工作岗位及工作时间
雇员从事的工种和工作实践。
从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作,如电机房的值班电工或大厦照明的维修电工(因为工种不同工资差别很大);
工作时间包括聘用期限,应注明从何时起知何时止;每周工作多少天,每天工作多少小时;一般每周至少有一天的休息日;按国际惯例,在,雇员应享受所在国家规定的节假日,如所在国国庆、等。
建议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位,工作时间以及劳务报酬等问题,避免之后因履行合同发生纠纷。
一、工作内容
1、乙方在甲方承包的装修工程中负责装修泥工的工作。
2、工作期限:______年______月______日至______年______月______日。
合同期满后双方可协商续签本合同。
二、劳动报酬
风险提示:劳务费用
劳务合同雇员提供劳务服务,雇主主需要依据协议支付劳务报酬,这里要区别于劳动关系中的劳动者除获得工资报酬外,还需要为劳动者缴纳保险、福利待遇等;劳务关系中的自然人,一般只获得劳务费,雇主也不用像那样为雇员缴纳的义务,是否缴纳可以双方协商约定。
另外,如果是在工作时间以外加班或上夜班,雇主应付或夜班津贴等相应劳务费用,并据此作出详细约定,以免给雇主一方造成不必要纠纷。
1、劳务费每月______元整。
2、每月_____日为工资发放日,以银行转账的形式转入乙方账户:____________。
3、每完成一项优质装修,可获得奖金_______元。
三、双方的责任
风险提示:雇主义务
劳务关系主要由民法、经济法调整,双方当事人在不违背法律规定情况下自由协商,任意性很强,雇主可以与雇员协商约定相关义务;
但是,雇主必须按所在国有关规定提供符合安全生产的场所和必须发放劳动保护费用或物品,如安全帽、手套、滤光墨镜等;在所在国工作期间,如果发生疾病或工伤,雇主都应提供必要的医疗和购买必要的药物。
另外,建议雇主应给雇员购买人生意外保险,使劳务人员在受到意外伤害时能得到及时合理的赔偿,保险费由雇主负担。
1、甲方应当依据合同约定按时支付乙方劳务费用。
2、甲方按国家和省、市有关劳动保护规定,提供符合国家安全卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品,切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。
对从事有职业危害作业的,应当定期进行健康检查。
3、甲方按国家和省、市有关规定,做好女员工和未成年工的特殊劳动保护工作。
4、乙方应遵守甲方的各项管理规定。
5、乙方应准时上下班,上班期间认真履行工作职责。
6、在施工现场,乙方应当服从施工负责人指挥管理,并严格按照泥工施工规范和图纸操作进行施工。
四、社会保障
风险提示:
劳务合同中,企业没有义务为劳务提供者缴纳。
劳动者若想要取得“五险一金”就应当在劳务合同中做出明确的约定。
否则,在合同实际履行时,企业有权拒绝缴纳投保。
甲方应按规定为乙方办理社会保险,并按规定足额缴纳社会保险费用。
双方劳务合同解除后,应按有关规定转移社会保险手续。
乙方因工负伤,其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。
五、合同解除
1、本合同期满的。
2、双方就解除本合同协商一致的。
3、乙方由于健康原因不能履行本合同义务的。
4、因乙方个人原因连续请假_______天以上或累计请假达_______天的。
5、甲、乙双方若需解除或终止本合同,需提前______天通知另一方即可。
六、违约责任
1、如乙方在施工过程中出现返工、浪费损耗材料的,乙方需偿还材料款及其造成损失的费用。
2、如乙方故意拖延工期,未在甲方所要求的工期内完工,延期每天按_____元扣除工资。
七、争议解决
因履行本合同发生,双方可协商解决,协商不成可向__________委员会申请仲裁。
八、其他
1、其他未尽事宜经双方共同协商后作补充,补充条款同具本民法典律效力。
2、本协议一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等效力。
甲方:
________年_______月_______日
乙方:
________年_______月_______日
以上祝福语大全的精彩内容由祝福语网zfw152.com提供,感谢您阅读《员工劳务协议(精华8篇)》相关内容,如需访问更多关于员工劳务协议内容,请访问员工劳务协议专题!