在当今社会中，人们对法律的意识不断提高，合同在维护人民利益方面的重要性也越来越大。签订合同可以确保双方口头承诺具备法律效力。如果您对“钢材买卖合同”感兴趣，栏目小编已为您整理了详细资料，希望能够积极拓展您的思路和思维方式！此外，您还可以浏览范文大全栏目的小松鼠找花生课件(汇编9篇)。
钢材买卖合同 篇1
2022简洁钢材买卖合同范本是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。简洁钢材买卖合同范本能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
2022简洁钢材买卖合同范本正文内容
甲方(卖方)：____________
乙方(买方)：____________
甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，经充分协商，就乙方所需钢材买卖一事，为明确双方权利义务，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条、产品的名称、品种、规格、材质、单价和生产厂
第二条、产品的质量要求和技术标准：甲方提供的钢材产品其中：钢应符合，生产厂材质书复印件。
第三条、产品的数量、计量方法：
1.产品的数量：以单为准。
2.计量方法：______________，计量磅差按国家标准执行。
第四条、产品的包装标准和包装物：
第五条、产品的交货时间、交货方式、交货地点：
1.产品的交货时间：________________________。
2.交货方式，按下列第____项执行：
(1)甲方送货，运杂费由甲方承担;
(2)甲方代运运杂费由乙方承担;
(3)乙方自提自运，费用自理。
3、交货地点
4、接货代表：乙方指定本单位下列职员代表乙方在双方约定的交货地点接收货物，他们在甲方送货单上的签字，作为乙方收货的依据。乙方提供由接货代表签名的身份证复印件给甲方留存。姓名：______________，身份证号：_____________________，手机：_____________________。乙方接货代表发生变更时，应及时书面通知甲方。
第六条、产品的价格、货款的结算和付款方式
1.产品的价格，按双方书面确定的含税价格执行，价格确定后，不受市场行情涨跌的影响。
2、每批次钢材乙方应在收货后双方按照书面约定的单价执行;如乙方逾期并未付清货款的，则该结算批次钢材在原约定单价基础上按每天每吨(按平均单价折算吨位)加价______________元进行结算，加价计算期为_______天。
3、付款方式：个月以上承兑汇票支付的，应按月息_______‰承担银行贴息。
第七条、乙方验收标准及异议提出的方式及期限：乙方凭甲方交付的磅码单和材质书进行数、质量验收。数量异议甲方交货时提出;质量异议甲方交货后日内提出，并附书面异议书和相关检验报告，甲方协助乙方联系生产厂及时进行处理。甲方所供钢材，乙方应按照国家相关规定先检验后使用，未经检验就使用造成损失由乙方自行承担。
第八条、违约责任：乙方在加价期满仍未能付清全部货款的，应在加价期满的次日起按照欠款总额每天_______‰的标准承担违约责任。甲方为实现债权而产生的诉讼费、保全费、差旅费、律师费由乙方承担。
第九条、争议解决方式：本合同如发生纠纷，双方应当及时协商解决，协商不成时，由甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十条、其他约定：
第十一条、本合同自双方签字盖章生效。本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
钢材买卖合同 篇2
2022上海市钢材买卖合同书是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。上海市钢材买卖合同书能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
2022上海市钢材买卖合同书正文内容
买受人
签订地点：计量单位：
合同编号
出卖人
收货单位
到站
品种
规格
型号
产地
等级
单价
总数量
总金额
交货时间、数量
路局
车站
买受人
出卖人
开户银行
帐户名称
开户银行
帐户名称
帐号
通讯地址
帐号
通讯地址
邮编
电话
-
邮编
电话
-
1.本合同按《民法典》等有关规定执行。
8.如需提供担保，另立合同担保书，作为合同附件。
2.运输方式：
9.违约责任：
3.结算方式：
10.合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决协商不成的，按下列第种方式解决：
提交仲裁委员会仲裁
依法向人民法院起诉。
4.交货地点、方式：
5.验收意见：
6.检验标准、地点、期限及费用负担：
11.其他约定事项：
备注
买受人：
委托代理人：
出卖人：
委托代理人：
年月日
钢材买卖合同 篇3
2022钢材买卖合同质保期是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。钢材买卖合同质保期能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
2022钢材买卖合同质保期正文内容
原告：_____市_____区_____公司，住所地：_____省_____市_____区_____街道_____门牌号_____楼_____层_____室，组织机构代码：____________。
法定代表人：__________，职务：经理，电话：____________。
被告：_____市_____区_____公司，住所地：_____省_____市_____区_____街道_____门牌号_____楼_____层_____室，组织机构代码：___________。
法定代表人：__________，职务：经理，电话：____________。
诉讼请求
1、请求判令被告支付货款________________元。
2、承担逾期付款银行利息_________________元
3、诉讼费由被告承担。
事实与理由
_____年_____月_____日，原告与被告签订《_____合同》，被告购买原告方钢材八十余吨，后原告多次催收，被告仅支付部分款货款，尚欠原告钢材款_________________元，按照约定被告违约应支付违约金，为维护原告合法权益，特诉至法院，请求依法支持原告的诉讼请求。
此致
__________人民法院
起诉人：__________公司
_____年_____月_____日
钢材买卖合同 篇4
贵州建工集团第四建筑工程公司小河星河国际城工程
卖方(全称)：
签 订 时 间：20xx年8月30日
合同编号：
买方：贵州建工集团第四建筑工程公司贵阳市延安西路二号大院紫林广场B栋商住楼工程贵州建工集团第四建筑工程公司小河星河国际城工程(以下简称甲方)
卖方：贵阳秋林物资有限公司(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，双方根据互惠互利、配合协作的精神，在对本合同进行充分理解的基础上，友好协商达成共识，自愿订立本合同，并严格执行。
一、 物资名称、规格型号、生产厂家、数量、金额：
二、 交(提)货时间、地点、方式：
按甲方指定地点(紫林广场B栋工地)(小河星河国际城工地)、现场验收交货。乙方在接到甲方提前3-10天下达的书面采购计划，保证按照书面计划的要求，在规定的`时间内，将全部货物供应到甲方指定地点。注：市场缺货双方共同协商解决。
三、 交货的方式：
1、乙方应送货至甲方指定地点，所需费用包括运费、吊装费及卸车费等费用均由甲方承担。如乙方不能按时交货，赔偿甲方损失，每天每吨按拾元人民币计算(每月按30天计算)。
四、质量要求、技术标准及验收标准与方法：
(1)、质量要求、技术标准：按国家标准GB1499.2-20xx、GB1499.1-20xx验收。
验收标准与方法：
(2)、材质证明书必须随货同行。
(3)、货到先验收后使用，甲方如有质量异议，应在货后3日内向乙方提出，过期视为验收合格使用，一切责任甲方自行负责，乙方不承担责任。
(4)、因质量发生争议，双方同意共同取样并送交省级检测站进行检验，并以该机构的检验结果为准，因此而发生的费用均由责任方承担。出现不合格品，乙方应在甲方规定时间内包退包换。
五、数量验收：
(1)验收方法：一级钢盘元以过磅为准(东方交易市场计量单为准)螺纹钢以理论计算为准，甲方收料人签字为生效。甲方可以用电子称复量，一次性计量误差在200Kg以内。
六、付款方式：
甲方每月按货款的总金额支付百分之伍拾(50%)给乙方，现金或银行支票，欠款部分加价每天每吨按人民币柒元计算。主体完工叁个月(月按30天计算)之内所欠的钢材款必须全部付清，如有付不清所欠的钢材款，就按每天每吨加收人民币拾元计算(月按30天计算)。
七、违约责任： 违约方负责一切损失。
八、解决合同纠纷方式：双方协商解决，如有争议协商不成，提起诉讼的由合同签订地人民法院解决。
九、此合同一式四份，双方各持两份。
十、合同生效：
合同订立时间：20xx年8日30 合同订立地点：贵阳市云岩区
本合同双方约定签字并盖章后生效，价款结清后废止。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
单位地址： 单位地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
账 号： 账 号：
钢材买卖合同 篇5
供方：
需方:
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确买卖双方的权利义务关系，双方本着互惠互利、公平公正的原则，平等协商达成如下协议：
第一条：质量标准及技术要求：线材执行_____标准，螺纹执行_____标准，并随货出具当批次货物的.质量证明书。
第二条：交(提)货方式及地点：
第三条：包装方式及损耗计算：应符合当地环境体系。第五条：合理损耗计算方式：以供方计量为依据。
第四条：检验标准、方法及提出异议：按国家规定的验收办法进行，如有异议须在货到七日内提出，且不运用或转移货物，否则视同无效。
第五条：提货时间：____年______月____日至____年______月____日
第六条：结算方式及付款方法：现款现货，多退少补。
第七条：违约责任：由违约方按货款总值20%支付违约金。
第八条：合同争议的解决方式：若发生纠纷，由双方协商解决;协商不成，由合同签定地人民法院裁决。
第九条：合同有限期：
第十条：本合同双方签字生效，传真件与原件具有同等法律效力。
第十一条：本合同一式二份，自合同签订之日起开始生效，双方各执一份。
供方：
需方:
____年______月____日
钢材买卖合同 篇6
供方：__________合同编号：签订地点：
需方：签订时间：年月日
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确买卖双方的权利义务关系，双方本着互惠互利、公平公正的'原则，平等协商达成如下协议：
第一条：质量标准及技术要求：线材执行GB1499.1—20__标准，螺纹执行GB1499.2—20__标准，并随货出具当批次货物的质量证明书。第三条：交（提）货方式及地点：
第二条：包装方式及损耗计算：应符合当地环境体系。第五条：合理损耗计算方式：以供方计量为依据。
第三条：检验标准、方法及提出异议：按国家规定的验收办法进行，如有异议须在货到七日内提出，且不运用或转移货物，否则视同无效。
第四条：提货时间：年月日至年月日第八条：结算方式及付款方法：现款现货，多退少补。
第五条：违约责任：由违约方按货款总值20%支付违约金。
第六条：合同争议的解决方式：若发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，由合同签定地人民法院裁决。第十二条：合同有限期：
第七条：本合同双方签字生效，传真件与原件具有同等法律效力。
第八条：本合同一式二份，自合同签订之日起开始生效，双方各执一份。
甲方：__________
乙方：__________
日期：__________
扩展阅读
钢材买卖合同(集锦八篇)
随着社会的不断发展，合同可以给人的安全感就更实际了。签订合同可以防范可能存在的风险，如何拟合同？欢迎您的大力支持喜欢我们的内容请收藏并关注。
钢材买卖合同【篇1】
C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨C某陆续付款计C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。
我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款违约金C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。
诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。
因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。
因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。
钢材买卖合同【篇2】
钢材买卖合同
一、引言
随着全球经济的发展，钢材作为重要的工业原材料，在国内外市场上扮演着至关重要的角色。由于市场竞争激烈，保障双方权益的买卖合同变得极为重要。本文将详细介绍一份钢材买卖合同的内容，以确保合同的生动性和具体性。
二、合同双方的基本信息
买卖合同的第一部分阐明双方的基本信息。买方（以下简称"甲方"）和卖方（以下简称"乙方"）分别提供其公司的名称、地址、法定代表人等基本信息。此外，还包括双方之间的联系方式，以便双方在交易过程中能够及时沟通和解决问题。
三、产品详细说明
钢材作为买卖合同的主要产品，具体的产品信息应在合同中准确描述。该部分应该包含钢材的规格、种类、数量和质量要求等详细信息。例如，合同可以明确规定钢材板的厚度、宽度和长度，或者针对特殊的用途，合同可以注明特殊要求，如相关认证或检测要求等。
四、价格和付款方式
钢材的价格是买卖合同中一个关键的因素。合同中应当确切指明买卖双方商定的价格和货币单位，如人民币、美元等。此外，还应明确支付方式和期限。合同可以规定是一次性付款，或者分期付款。同时，还应明确支付的时间和方式，例如银行转账、现金支付或信用证等。
五、交货方式和时间
交货方式和时间是钢材交易中的核心内容之一，它直接关系到双方的合作和效益。在合同中应明确指明交货方式，如货物自提、运输或邮寄等。同时，还应确定交货的地点和具体时间。这有助于避免不必要的纠纷和误解，并确保货物能按时到达买方指定的地点。
六、验收和索赔
合同中的验收条款是确保买卖双方权益的重要保障之一。合同应规定买方验收钢材的标准和程序，并明确需提供的验收证明文件。如果买方发现钢材存在质量问题，合同还应规定索赔的内容、途径和期限。这有助于妥善解决任何可能的纠纷，并确保合同的执行顺利进行。
七、违约责任和争议解决
合同中应包含双方的违约责任和争议解决条款。违约责任规定了买卖双方在合同履行不符合约定的情况下应承担的责任。同时，应规定违约责任的赔偿方式和金额。争议解决条款明确约定了买卖双方在合同纠纷解决时的途径，如选择仲裁还是法院审理。
八、附加条款
根据具体需求，合同可以附加一些特殊条款。例如，可以增加保密条款，确保双方对商业机密的保护；或者增加不可抗力条款，以应对自然灾害或政府政策变化等无法控制的情况。
九、合同的签署和生效
为了确保合同的有效性，应明确规定合同的签署和生效方式。合同中应有双方的签名，以及代表公司签署的授权文件。并且，应规定合同的生效日期和期限。
结论
一份钢材买卖合同的详细具体的写作可以为双方在交易过程中提供明确的指导和保障，以确保双方利益的最大化。通过合同的规定，可以减少误解和纠纷的发生，保持良好的商业关系。因此，在签订钢材买卖合同之前，双方应充分了解并明确约定合同的各项条款，以确保交易的成功进行。
钢材买卖合同【篇3】
供方(甲方)：_______________________
需方(乙方)：_______________________
甲乙双方就钢材购销事宜经协商一致，订立合同如下：
一、品名、品种、规格、材质、数量
_______________________________________________________________
二、质量标准
_______________________________________________________________
三、产品单价及总金额
_______________________________________________________________
四、交货时间、地点、运输方式及费用负担
_______________________________________________________________
五、质量检验及验收方式
_______________________________________________________________
六、付款日期及结算方式
_______________________________________________________________
七、违约责任
_______________________________________________________________
八、争议的解决方式
_______________________________________________________________
九、其他约定事项
_______________________________________________________________
本合同一式份，双方当事人各执_________份。
供方(甲方)：_____________
供货方： (以下简称甲方)
需货方： (以下简称乙方)
担保方： (以下简称丙方)
钢材买卖合同【篇4】
需货方(简称甲方)______________
供货方(简称乙方)______________
为了明确钢材买卖过程中双方的权利和义务，甲乙双方协商达成如下协议。
一、甲方厂里所有需要的钢铁材料全部由乙方供应。
二、乙方供货的价格由双方协商决定后方可定价。
三、甲方所需要的钢铁材料，乙方送到甲方厂里后，由甲方委派工人卸车为准。
四、乙方送给甲方的材料，在到达甲方厂里清点入库后，甲方在乙方的送货清单上签字方可。
五、甲乙双方协定付款方式，乙方把货送到甲方厂里后，每次的货款甲方按送货清单上的金额付给乙方支票或现金，账户上有钱方可进账，若是不能进账的支票定为期票，期限为______________，如果甲方经济周转有特殊情况，必须提前通知乙方支票不能进账，在没有通知乙方的情况前提下，乙方进账了甲乙双方支票造成不必要的损失由甲方自负。
六、甲方开给乙方的货款支票期限为______________天，但是在甲方资金周转特殊的前提下，乙方在次让步给甲方筹备时间定为______________天，如诺甲方依然不能给乙方对现，乙方将在第______________天后起算甲方的违约金。
七、甲方违反上述第六条之约定，未能按期足额支付货款，应承担违约责任，甲方按所欠货款每日______________向乙方支付违约金，如甲方在______________天内还未支付所欠货款，违约金在______________后按每日______________计算直到付清货款。
八、在履行本合同中若发生纠纷双方不能协商解决，甲乙双方指定由______________法院裁决。
九、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方;______________乙方;______________
代表;______________代表;______________
电话;______________电话;______________
身份证号码;______________身份证号码;______________
日期，______________
钢材买卖合同【篇5】
甲方(卖方)________
法定代表人：________
委托代理人：________
乙方(买方)________
法定代表人：________
委托代理人：________
合同履行地：________
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：
一、乙方工程的地点及名称：___________。
二、乙方因工程需要，自(公历)______年____月____日至______年____月____日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约______吨。
三、乙方工程日期：自(公历)______年____月____日起至______年____月____日完工。
四、交易方式：
1.在本合同有效期内，乙方指定________作为乙方代表，可以口头或书面形式向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切行为均予以认可。除该代表外，乙方其他人员除有书面特别授权外，无权行使本合同项下乙方之权利;
2.在合同有效期内，乙方代表可以用电话、订货单等形式通知甲方所需采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的要货通知在五天之内将乙方所需之钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方;
3.乙方在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证;
4.前两个月甲方的送货量只限定在____吨—____吨之间;此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过____吨，并不得少于____吨;超出部分甲方可不予送货。
五、钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，按国家标准理算。
六、钢材的价格：按送货当本优质钢价每吨加____元。
七、交货(提货)地点、方式：每批钢材的交货地点为________现货市场，由甲方代办托运至合同约定的工程地点。
八、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。
九、验收标准、方法;乙方应于甲方送达钢材之日起48小时内(法定节假日除外)取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的，甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格，乙方应当在收到检测报告后24小时内书面通知甲方，甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于48小时内(法定节假日除外)及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担。
十、结算及付款方式
1.基于乙方需货量大、工程周期长，加上甲方同意对此800吨款项乙方可于合同终止前最后六个月(即：______年____月____日起至______年____月____日)内予以结清，乙方同意给予甲方每个月______元补偿，此项补偿款乙方应于每月结款日(即：每月____日)同货款一同结算;
2.对于甲方最初两个月(即______年____月与______年____月)所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的800吨货款外，乙方应于送货之日起两个月内予以结清其余货款;
3.若每个约定结算月乙方需甲方送货量超过第四条第四款之约定，并甲方予以送货的，乙方应予该货物送达之日起____日内，对超出部分之货款用现金结算;
4.付款方式：________________________。
十一、违约责任
1.若乙方未对前述第十条第一款之补偿金及甲方在合同之初所送之钢材货款(除乙方可延期结款的800吨钢材货款外)未在送货之日起两个月内予以结清，甲方可中止合同，并可自逾期之日起按总货款(含可延期之800吨货款及前述第十条第一款之补偿金)每日千分之三计算逾期违约金;
2.在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前15日通知甲方，并于通知到达甲方之日起五日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠款项千分之三的违约金;
3.因甲方所提供钢材不合格，并且没有及时予以更换的，每逾期一日，甲方应向乙方支付该批不合格钢材相应货款千分之三的违约金;
4.乙方未按合同约定付款的，甲方有权中止合同，并开始按所欠款项每日千分之三向乙方收取违约金，待乙方结清相应货款后，合同继续履行;若乙方逾期付款达____日，甲方有权单方终止合同，并于终止合同之日起五日内，予以结清所有款项。若逾期，则乙方应按所欠总款项每日千分之三向甲方支付逾期违约金;
5.因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起五日内向甲方结清所有款项。逾期支付的，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的千分之三的逾期违约金;
6.乙方每个约定结算月应按照第四条第四款之规定数量要求甲方送货，如未达到此数量，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方于五日内付清所有货款，逾期，则每逾期一天按所欠货款总额千分之三向甲方支付逾期违约金。
十二、纠纷解决方式
若合同发生纠纷，由双方协商解决;协商不成，可向合同履行地人民法院起诉。
十三、其他约定事项
1.约定钢材厂家为：马钢、沙钢、西城、南钢、永刚、中天、日照、苏钢、杭钢、山西长冶、江苏鸿泰、无锡雪浪等厂家;
2.“约定结算月”：即从第一个结算日起至第二个结算日计一约定结算月;此后以此类推。
3.每月____日作为结算日;
本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。
甲方单位：________(章)甲方委托代理人：________
代理人身份证号码：________电话：________
甲方单位开户行：________账号：________
乙方单位：________(章)乙方委托代理人：________
代理人身份证号码：________电话：________
乙方单位开户行：________账号：________
______年____月____日______年____月____日
钢材买卖合同【篇6】
买受方：____________________________________项目部；出卖方：__________________销售部；工程名称：_____________________________________________。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，依照平等互利的原则，为明确买卖双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。
第一条钢材的规格、数量、价格
本合同钢筋单价按以上表格中单价执行，若在本合同履行期间钢筋市场单价发生变化，本合同钢筋单价不作调整，买卖双方对此确认无异议。
第二条合同价款及支付
2．1合同总价款：按买卖双方确认的实际交货数量计价。交货总量不得
低于本合同数量。
2．2支付方式：出卖方按本合同约定供货，在_________年春节前支付买卖双方确认的实际交货价款的50%，出卖方按本合同约定全部供货完成后，第二次供货到货后支付买卖双方确认的实际交货价款的80%，工程完工合格后无供方责任时一个月内支付完全部货款。
2．3交货地点：本项目工程工地。
2．4交货时间：_________年_________月_________日前。
第三条计量
3．1以买卖双方确认的实际交货数量计量。买卖双方确认交货钢筋规格、数量的单据应由买卖双方书面委托人签字有效，并作为本合同有效附件和结算依据。
第四条供应时间和地点
4．1出卖方在接到施工单位的钢筋供应通知后，在规定时间24小时内将钢筋送至指定地点。
第五条其他约定事项
5．1交货地点钢筋下车费用由买受方负责。
5．2本合同所指钢筋规格、质量为国标。
第六条双方的义务
6．1买受方的义务
6．1．1按合同约定支付价款。
6．1．2完成钢筋供应前的准备工作，并应提前12小时以书面形式通知出卖方供应钢筋的时间、规格、数量等。
6．1．3保证施工工地道路畅通，照明良好，水电设施齐全。
6．2出卖方的义务
6．2．1按合同约定的质量标准、数量标准供应钢筋。
6．2．2按时供应钢筋，提供所供钢筋的试（检）验报告、合格证书。
6．2．3在钢筋供应过程中因特殊情况而不能继续正常供应时，应自情况发生之日起以书面形式通知买受方，并与买受协商处理办法，不得对买受方施工造成损失，否则出卖方承担责任。
第七条违约责任
7．1买受方的违约责任
7．1．1买受方未按合同约定付款，出卖方有权停止供料，买受方应赔偿由此造成的损失。
7．2出卖方的违约责任
7．2．1未按合同约定的质量和数量供应钢筋，赔偿因此给买受方造成的损失。
7．2．2未按合同约定的时间供应钢筋，赔偿因此给买受方造成的损失。
7．3违约方承担给对方造成的实际和预期损失的全部经济和法律责任。第八条争议的解决方式
8．1本合同如在履行过程中发生争议，双方协商解决。
8．2协商不成的可向有管辖权的人民法院起诉。第九条不可抗力
9．1不可抗力的范围包括：战争和国家宣布的严重自然灾害。
9．2一方因不可抗力无法履行合同时，不承担违约责任，但应及时通知对方。
9．3一方延迟履行合同发生不可抗力的，不能免除其违约责任。
第十条合同签订地点
___________________________。
第十一条生效
本合同自双方签字盖章后生效。
第十二条附则
本合同一式四份，买方执二份，卖方执二份。第十三条本合同未尽事宜，双方另行解决。以下无合同正文。
买受方：___________________________
委托代理人：_________电话：__________________开户行：__________________账号：__________________
出卖方：（公章）__________________委托代理人：__________________电话：__________________开户行：__________________账号：__________________
合同签订日期：_________年_________月_________日
钢材买卖合同【篇7】
卖方：
买方：
签订地点：
签订时间： 年 月 日 卖方和买方就《 》所用钢材供方一事本着友好协商，平等互利的原则，就卖方向买方供货的相关事宜订立以下合同条款，双方共同遵守：
第一条：标的、数量、价款及交(提)货时间：
1、标的物为钢材，合同签订数量为
2、价格以买方提货之日《我的钢铁》网站上公布地区合肥地区最新钢材价格为基础结算价_______________。
3、标的货物产地由买方指定生产厂家。厂家，品种，数量及价格以卖方开具的发货凭证或由买方签字收条中确定为准。生产厂家指定：
4、结算数量以买方实际收到钢材数量为准。
第二条：质量标准：GB/T701-1997,GB1499.2- 。
第三条：卖方对质量负责的条件及期限：按国家标准，如出现不合格产品，由此产生的相关费用由卖方承担。卖方在交货时出具相应厂家的有关资料产。
第四条：合理损耗标准及计算方法：线材按磅重计交货，螺纹按理重计量交货。
第五条：标的物抽有权自买方提货时转移。
第六条：交(提)货方式、地点：由卖方送货到买方书面指定地。
第七条：卖方提价的产品，买方应指定专人接收，在本合同履行期内买方指定_________、_________、_________负责收货，如该指定人员发生变动，买方应及时以书面方式通知卖方;卖方送货时，买方指定收货人员如不在现场，应由买方负责人_________在送货单据上签字或加盖买方公章方为有效;如买方不能按前述约定办理收货手续，卖方有权拒绝交付该批货物。
第八条：运输方式及到达站(港)和费用负担：汽运。运费、吊装费等其他费用由买方承担计_________元每吨。
第九条：检验标准、方法、地点及期限：按照国家标准验收，检验合格后方可使用，如有异议收到货物7日内应书面提出，卖方无条件及时处理。
第十条：结算方式、时间及数量：货到工地后7日内买方付清货款免息。7日后结算价格以买方提货之日《我的钢铁》网站上公布的合肥地区最新钢材价格的基础上每天吨加价1.2元，从提货之日起到付款之日止。
第十一条：违约责任：
1、卖方违约责任：买方每次需要钢材的数量，品种以书面形式(双方签字)通知卖方，卖方接到买方通知后3日内(如买方需要的规格合肥市场缺货，需要从外地购买，可延长5日)送货到买方，如因卖方接到供货通知没有及时给买方供货，造成买方停工的工期延误由此产生的违约责任由卖方承担。
2、买方违约责任：
① 买方如果未能按照本合同第十条之约定付清货款，70日后卖方有权解除本合同，买方还应向卖方支付未付款部分每天每吨千分之伍的逾期付款违约金。
第十二条：合同期限：本合同自签订日起至 年 月 日止。
第十三条：本合同未尽事宜，由双方协商补充，合同的补充协议与合同有同样的法律效力。
第十四条：本合同产生纠纷按照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定执行。
第十五条：解决合同纠纷方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的向卖方所在地人民法院起诉。
第十六条本合同一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。
卖方： 买方：
钢材买卖合同【篇8】
2022合格钢材买卖合同是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。合格钢材买卖合同能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
2022合格钢材买卖合同正文内容
买方：________(下称甲方)卖方：________(下称乙方)
地址：____________________地址：____________________
电话：____________________电话：____________________
甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。
第一条名称、品种、规格和质量
1、名称、品种、规格：_________(应注明产品的牌号或商标)
2、质量，按下列第_________项执行：
(1)按照_________标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)
(2)按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式)
(3)按双方商定要求执行，具体为：_________(应具体约定产品质量要求)
第二条数量和计量单位、计量方法
1、数量：_________。
2、计量单位和方法：_________。
3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：_________。
第三条包装方式和包装品的处理：_________(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。)
第四条交货方式：
1、交货时间：_________。
2、交货地点：_________。
3、运输方式：_________(注明由谁负责代办运输)
4、保险：_________(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)
5、与买卖相关的单证的转移：_________。
第五条验收：
1、验收时间：_________。
2、验收方式：_________(如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例)
3、验收如发生争议，由_________检验机构按_________检验标准和方法，对产品进行检验。
第六条价格与货款支付：
1、单价：_________;总价：_________(明确币种及大写)
2、货款支付：
货款的支付时间：_________;
货款的支付方式：_________;
运杂费和其它费用的支付时间及方式：_________。
3、预付货款：_________(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)
第七条提出异议的时间和方法：
甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后_________日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起_________日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。
第八条甲方违约责任：
(1)甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的_________%违约金。
(2)甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之_________计算，向乙方支付违约金;如_________日内仍不能提供的，按中途退货处理。
(3)其它约定：_________。
第九条乙方的违约责任：
(1)乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款_________%的违约金。
(2)乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价;甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
(3)其它：_________。
第十条不可抗力：
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后_________日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条争议解决：
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提交_________仲裁委员会，按照申请仲裁时该会实行的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第十二条附加条款：_________。
第十三条其它事项：
1、按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后_________日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。
2、本合同自_________年_________月_________日起生效，合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。
4、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
5、6、本合同正本一式_________份，双方各执_________份;合同副本一式_________份，分送_________等单位。
甲方：_________授权代表或委托代理人：_________(签字)
乙方：_________授权代表或委托代理人：_________(签字)
本合同于_________年_________月_________日订立于_________(地点)
钢材买卖合同(集合7篇)
为了避免不必要的纠纷，人们愈发意识到合同的重要性。如果违反了合同中的规定，将要承担相应的法律责任，怎么才能写出全面而又规范的合同呢？扩宽视野需要不断参考与研究欢迎大家阅读以下参考资料。
钢材买卖合同【篇1】
甲方：(购买方)法定代表人
乙方：(销售方)法定代表人
本着平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲乙双方协商确定，甲方承建的成渝钒钛科技有限公司钒深加工项目中所需钢材由乙方提供，为此，特达成如下钢材买卖协议。
一、钢材品种及数量：
所需钢材以实际供货量为准。
二、钢材价格
钢材结算价格组成：_网站价+组织费+吊装费+运输费=合同价。
1、_网价：甲方必须提前两天提出进货计划给乙方。
2、乙方负责车辆运输到四川威远钢铁有限公司。
三、钢材的质量验收及交货方法：
1、建材：盘元、圆钢、螺纹钢，型材：槽钢、角钢、工字钢、焊管、板材等的质量符合国家标准，盘元以过磅计量为准。建材和型材以理论重量计算为准，甲乙双方当场验收，并在送货单上标明该批钢材的重量，单价和金额，以供货_网的所供钢材指导价作为办理结算的依据，并附甲方所需一切检验、检测报告等资料，甲乙双方授权代表须在送货单上签字确认。
2、甲方在收到货后三日内应对该批钢材进行质量检验，检验合格后方能使用，否则造成的一切损失均由甲方自行负责，如出现质量异议，甲方须在收到货的五日内通知乙方，并附检验机构的检验报告单，甲乙双方共同派员到现场取样送质检部门复检，如依然不合格，则乙方应立即收回不合格钢材并马上组织合格钢材送到工地。
四、双方义务：
1、甲方义务：
(1)货到工地后组织人员及时验收卸货，卸货费用由甲方承担。
(2)按协议的约定按时支付钢材款。
2、乙方义务：
按甲方所提供的计划单及时供货。
五、结算方式及期限：
1、甲方给乙方结算方式为月结，盘元每吨钢材的单价组成是：_网上的价格/吨+150元/吨资金占有金+130元/吨运输费+30元/吨吊装费=钢材单价/吨。
螺纹钢每吨钢材的单价组成是：_网上的价格理论重量计算+130元/吨运输费+30元/吨吊装费=钢材单价/吨。
钢板每吨钢材的单价组成是：_网上的价格/吨+100元/吨资金占有金+130元/吨运输费+30元/吨吊装费=钢材单价/吨。按过磅重量计算。角钢/槽钢每吨钢材的单价组成是：_网上的价格/吨+130元/吨运输费+30元/吨吊装费=钢材单价/吨。按理论重量计算。
2、乙方从送货之日起(以第一次送货开始)每月的20日之前甲方必须付清乙方所供的全部钢材款。
3、甲方给乙方付款：现金或网转，甲方支付30%的承兑汇票。
4、乙方给甲方所供的全部钢材(型材、建材)不开任何发票(增票、普票)，将发票费用作为一个月的资金利息，只以送货单作为结帐依据。
六、违约责任：
1、甲方如果在当月内未付清乙方钢材款，送货后第二个月按每天每吨4元计算作为乙方的资金占有金。
2、甲方要求乙方所供不符合和厂家的货，乙方不负任何责任。
七、授权代表：
甲方指定王鹏安、钟平身份证号码
身份证号码二位同志为甲方钢材验收并在送货单上签字，以作为甲乙双方结算依据。
八、争议解决方式：
因本合同发生的任何争议，甲乙双方均应友好协商解决，如协商达不成一致协议，由重庆市璧山县人民法院管辖。
九、此协议共计三页，如有未尽事宜，双方友好协商，协商后可达成补充协议，所订补充协议与原合同具有同等法律效力。
_________
十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字或授权代表签字并加盖公章或手印后生效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
授委托代表人：
电话：
电话：
____年__月__日____年__月__日
钢材买卖合同【篇2】
安全生产合同书
甲方：中国建筑第八工程局第X建筑公司
乙方：公司、队
双方本着安全第一、预防为主的方针，加强管理，落实安全责任制，实现如下安全生产控制目标和责任目标合同（以下简称合同）。
（一）安全合同控制目标：
1．无因工死亡，无重伤事故。
2．不得发生2人以上轻伤事故。
3．不得发生因安全生产防护状况、施工现场混乱，被上级和当地政府主管部门电台、电视台爆光、通报批评。
4．认真落实甲方按上级规定安排的各项责任目标。
（二）甲方的权力和义务：
1．审定乙方安全生产等方面的规章制度和安全措施，并督促乙方遵照执行。
2．监督乙方对普通工种职工进行安全生产知识教育和培训。通过培训，由甲方发给安全上岗证后方可上岗。特殊工种必须经当地有关部门培训持证上岗。
3．督促乙方遵章守纪，按章操作，强化现场安全防护工作。乙方如有违犯，甲方有权对其批评教育，并视情节轻重，按规章制度进行处罚。
4．甲、乙双方统一执行使用上级制定的文件、规定、规范及表格资料。
5．乙方在施工现场的安全管理工作达到标准化，受到上级有关部门嘉奖、表彰者给予5000-10000元奖励。
6．乙方的施工现场受到上级有关部门通报批评的给1-2万元处罚。
（三）乙方的权利和义务：
1．自觉服从甲方对安全生产工作的安排、监督，严格遵守甲方的一切规章制度。
2．乙方应严格按照现场安全防护标准化和要求管理现场，做好安全技术交
底工作，教育职工提高自我保护能力，确保安全生产。
3．乙方对职工必须进行三级教育，培训考核合格后，签订安全合同，登记造册报甲方安技部门发给安全上岗证后方可上岗。离队时甲方收回安全上岗证。乙方职工调换工种、人员应造册报给甲方，乙方对更换工种的人员及时做好安全教育。
4．乙方对所使用的机械和电气设备。做到安全防护、维修、保养等工作，使其正常运转并做到定机人。
5．乙方对职工宿舍的管理，做到宿舍内严禁烧电炉、乱拉乱接电线、点大灯泡，文明、卫生、整洁。
6．乙方应对甲方提出的安全方面的有关文件、规范、标准等要求严格执行。
7．在合同期内乙方发生伤亡和机械设备事故等，甲方积极配合上级有关部门调查、处理，确认后所发生的一切费用由乙方负责。
（其中死亡一人罚款5万元，重伤一人罚款3万元）
甲方负责人：乙方负责人：
公安机关：
二0年月日
钢材买卖合同【篇3】
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下合同条款：
一、乙方工程的名称及地点： 。
二、乙方因工程需要，自 年 月 日至 年 月 日 不定时多批次向甲方采购钢材，总量约 1400 吨，每月不多于 300 吨。
三.、方式：
(一)在本台同有效期内，乙方指定 作为乙方代表。以书面形式通知甲方所需钢材的具体规格、数量，甲方应当按照乙方的要货通知在五日内将乙方所需钢材达到指定地点。
(二)乙方在甲方钢材送到工地后，应及时安排人员进行清点，核对所供钢材的规格、数量、价款，核对后应在甲方的送货单上签收，该送货单作为甲乙双方交付及结算货款的凭据。
四、钢材产品：国标(包检测合格)。
五、钢材的计量方式： ￠6-8线材、￠8-10盘螺过磅，螺纹钢按国家规定理论计量标准。
六、钢材的价格：甲方垫资200吨以内， 以货到工地当天的上海西本新干线会员指导价南京区域价上浮150元每吨每月价格结算。垫资部分六个月以内结清。(此价格不含税金，开票另加150元/吨)。垫资部分以外的每80吨结算一次，此价格以货到工地当天的上海西本价上浮60元每吨。货款应及时结算逾期每日按5‰给付违约金给甲方 。
七、交货地点：每批钢材的交货地点为本合同第一款标明的工程地点，由甲方负责运送到达。甲方运输途中的安全及相关费用甲方自负。货到工地由乙方负责卸货及承担相关费用和责任。
八、质量要求、技术标准;甲方所供钢材必须符合国家规定的相应质量标准，并供方(甲方) 需方(乙方)随货出具每批次的质量保证书。
九、验收标准、方法：乙方应在收到甲方送达钢材后24小时内取样送当地法定检测部门进行检测(节假日顺延)，检测合格后方可使用。如乙方未经检测即将甲方货物使用后产生损失，甲方仅负责退货的费用，如钢材在检测后出现质量不合格;乙方应当在收到检测报告后24小时内书面通知甲方，甲方应当负责退回并及时调换供应合格产品，由此产生的运费、检测费由甲方自负。
十、结算及付款时间：
(一)在合同履行期间，若乙方更换钢材供应商，应事先书面通知甲方。并在更换之日起五日内偿清所欠甲方的所有钢材款，逾期不付清货款的，乙方每日应当按照未付货款金额的千分之五付给甲方违约金。
(二)甲方未经乙方书面同意，延迟送货，影响乙方工程进度，甲方应当赔付乙方所受的损失，每逾期一日，按照延迟送货的金额的千分之五付给乙方违约金。
(三)合同履行中如因不可抗力致合同无法履行时，甲、乙双方均可解除合同通知到达之日起五日内结清已经交易的钢材款。逾期支付的，乙方应当每日按照未偿清金额的千分之五付给甲方违约金。
(四)甲乙双方应认真履行合同，双方任何一次违约，对方均可要求解除合同结清全部款项并承担合同的全部违约责任。
十一、未经事宜经双方协商解决。
本合同一式两份，甲、乙双方签字、盖章后生效。
甲方： 乙方：
年 月 日
钢材买卖合同【篇4】
卖方：(以下简称甲方)
买方：(以下简称乙方)
乙方因工程机械矿山设备整机生产项目工程建设的需要，向甲方购买钢材总量约90吨左右。依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规、遵守平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，签订本合同，供双方共同遵守。第一条钢材数量与质量
第二条合同价格
钢材价格合同价为准，需发票加130元/吨。
第三条钢材质量及验收方式
甲方所供钢材执行国家质量标准。乙方使用钢材必须先检测后使用，乙方未检测就使用造成的损失由其自行承担。乙方对质量有异议的，应在收货后七个工作日内向甲方提出。对该质量异议，以永川区质量监督检测站的数据为最终结果。超出七个工作日的，视为乙方对甲方所供的钢材质量无异议。甲方钢材经检测为不合格，则该不合格的钢材，甲方在三个工作日内包换、包退，换货过程中所产生往返运输、吊装费用由甲方承担，(包括检测费)提供每种型材的合格证、质保书或检测报告。
第四条垫资金额、垫资期限及付款方式
1、甲方为乙方垫资金额钢材数量约90吨。
2、甲方为乙方垫资期限为180天(6个月)从货到乙方场地之次日起计补，垫资货物从提货之日计算资金利息3%利息不计复利。
第五条提货地点及计量方式
1、提货地点：甲方货场。乙方将每批次建筑钢材供货计划提前7天通知甲方，以供甲方提前为乙方备足货源，满足乙方建设需要。
2、计量方式：过磅计量。以乙方指定提货人吴兆伦签字的送货单为准，该送货单作为双方结算的凭证。
第六条甲方的违约责任
1、甲方应按乙方书面通知的供货计划时间三天内完成每批次供货。
2、甲方延期供货或甲方未按期足额供货的，均视为延期供货，每延期一天，甲方应向乙方支付伍佰元/天的违约金。
第七条乙方的违约责任
乙方如不按合同约定期限付款，每逾期一天，应按乙方所欠甲方钢材款的数量向甲方支付3元/吨/天的违约金。
第八条其他约定条款
1、乙方在按合同约定未付清所欠甲方货款时，不得要求甲方再次垫资发货。
2、甲方交货时应提供产品质量证明文件及相关使用说明等。
第十一条甲、乙双方发生任何异议应协商解决，协商不成，由合同签订所在地人民法院裁决。
第十二条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
钢材买卖合同【篇5】
钢材供应合同
需货方：（简称甲方）河南省第二建设集团有限公司
供货方：（简称乙方）郑州市管城区超胜物资供应站
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经双方协商一致，就甲方向乙方购买钢材一事达成共识如下：
一、 工程名称及地点： 平原新区凤湖人家1~6号楼项目部
二、 甲方购买产品名称、型号及厂家规定。
1、 物资名称：建筑用螺纹钢、圆钢、盘圆、盘螺等。
2、 规格型号：以需方预算规格为准。
3、 预算钢材数量：（ 1000吨 ）
三、 数量、运输、验收规定
1、 螺纹、圆钢均按国家理论计算核收，盘螺、盘圆可按过磅单据为准。乙方向甲方交货时，对于螺纹钢双方须当场清点支数，以现场确认的数量为准，若甲方现场不清点，则以乙方提供的清单数量为准签收。对于线材、盘螺按过磅重量结算，若磅差在正负千分之三内以乙方的供货榜单为准；若超过负千分之三，双方重新复磅无误后超出负千分之三的部分由乙方承担。
2、 未经检验合格，甲方不得动用钢材，否则乙方不承担甲方由于未经检测先行使用产生的任何经济赔偿责任。若甲方对产品质量有异议，应在货到之日起七日内提出，并出示国家认可的检测机构的检测报告，乙方经确认后再第一时间内予以处理。若未在到货之日起七日内提出异议并出示检测报告，视同此批产品全部合格。
四、 钢材价格及付款方式规定.
第一款、 该工地自第一次送货之日起钢材数量累计至 500 吨（或自供货之日起70日，先到为准）的钢材价格以货到当日“我的钢铁网”郑州市场建筑钢材价格行情”网上对应厂家型号，（规格12/14/16/18的螺纹以网价为结算基价，规格20/22/25/28及以上规格网价每吨上浮50元为结算基价，盘螺、盘元均以济源钢铁的网价为
结算基价）。达到双方约定数量或日期甲方应在3日内结清所有款项。若甲方未结清所欠款项，后续采购价格均以第一款结算基价为准，直至结清所欠款项。
第二款、 上述价格均为含运费不含税的价格。
五、 违约责任界定
1、 经双方协商，甲方所欠款项应在20xx年1月31日前结清，每次甲方需现款转账支付货款（甲方若使用银行承兑汇票付款，愿意承担为此产生的贴现利息），超过三天（3天）后未结清，乙方有权停止供货，结算款应每天每吨加收3元违约金，直至结清。
2、 乙方所供钢材如出现不合格产品，应积极地做出调换该批产品的工作，不得影响甲方的正常施工，否则视为违约，应承担该批产品总值的千分之二的违约金。
3、 甲、乙双方在履行本合同时，甲方不得擅自购进他人钢材，否则视为违约。甲方应向乙方支付合同总值的百分之三的违约金并清付所欠所有款项。
六、 甲方指定收货人、打欠条人、对账人，向乙方提供上述人员的身份证复印件，指定收货人为： 身份证号： ，打欠条人： 身份证号：，对账人： ，身份证号：。乙方以甲方出具的欠条为结算依据。上述人员均得到甲方的授权。
七、 争议的解决。
1、
2、 双方如有异议，可采取协商达成共识后签定补充协议。 若甲方中途终止合同，应立即付清所欠款项，并支付合同违约金拾万元整。
八、 其他事项
1、
2、 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。 未尽事项另行协商。
注：1、本合同签订地点为郑州市。
2、自发货之日起生效。
3、甲方付清货款后本合同自动作废。
甲方（印章）： 乙方（印章）：
代表人： 代表人：
身份证号码：身份证号码：
电话：电话：
签订时间：年月 日签订时间：年 月 日
钢材买卖合同【篇6】
甲方（需方）：
乙方（供方）：
根据中华人民共和国《合同法》的有关规定，为明确甲乙双方在合同期内的权利和义务，经双方友好协商，特签订本合同，以资共同遵守。
第一条产品名称、商标规格、生产厂家、数量、金额及供货时间。
第二条质量要求：符合国家标准。
第三条计算方法：线材过磅，螺纹过磅，型材过磅。
第四条运输方式及费用承担：由供方负担，由供方送到需方指定地点。
第五条乙方（供方）对钢材的质量负责条件及期限：货到现场，供方为需方提供相对应的材质单及相关资料。三日内如出现质量问题，请以书面形式通知供方，供方无条件退换货物。但是在复试未出结果前，甲方不得动用钢材，否则甲方将承担一切责任。
第六条结算方式、时间：货到现场，验收合格后（）日内付清全部货款。乙方向甲方提供正规发票。
第七条甲方（需方）违约责任：甲方如不按合同付款，供方有权到需方工地拉回同等价值的货物，甲方承担一切费用。
乙方（供方）违约责任：如乙方所供货物不属甲方指定厂家范围，造成甲方工程质量问题，甲方没收乙方全部货款，并处以货款5倍罚款，并承担甲方所造成的一切损失。
第八条合同争议的解决方式：如发生争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政部门调解，协商或调解不成的，提交当地劳动仲裁委员会仲裁。
第九条本合同一式两份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。
第十条本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（需方）：
法定代表人：
或委托代理人：
电话：
帐号：
年月日：
乙方（供方）：
法定代表人：
或委托代理人：
电话：
帐号：
年月日：
钢材买卖合同【篇7】
甲方(施工单位)：_______________
乙方(供货单位)：_______________
本着平等的原则，经甲乙双方反复协商，就钢材买卖一事达成如下协议：
一、乙方向甲方_______________项目部___________________楼供应钢材。
二、按原有合同的时间垫资一个月改为从现在_______年_______月_______日进货时开始计算时间期限为二个月付款。在此时间内的钢材从进货之日起计算方式为每天每吨钢材另加收10元资金占用费，大写拾元。如甲方到期不按协商的时间付款，每超一天，乙方另加收甲方每天每吨千分之三的违约金，累计超过15天不能付清付款项，乙方有权终止合同并停止供货。
本协议一式二份，甲、乙双方各持一份，并具有同等的法律效力，本协议未尽事宜，双方协商解决或通过乙方所在地人民法院提起诉讼。
甲方：_______________
乙方：_______________
电话：_______________
电话：_______________
身份证：_______________
身份证：_______________
担保人：_______________
_______年_______月_______日
钢材买卖合同精华
钢材买卖合同 篇1
二手钢材买卖合同范本是针对二手钢铁交易的一个标准合同样本。它是一份合法合规的书面协议，规定了卖方和买方之间的权利和义务，保障二手钢铁买卖交易的安全和合法。在这篇文章中，我们将详细介绍二手钢材买卖合同范本的内容和要点。
首先，二手钢材买卖合同范本主要内容包含以下几个方面：一是合同的基本条款，包括合同的定义、卖方和买方的身份信息及联系方式、合同的有效期、约定的交货方式和地点等。二是货物的品种、质量和数量方面的约定，包括货物的品种、规格、性能、技术要求等。三是价格和支付方面的约定，包括货物的单价、总价、支付方式、结算期和应付金额等。四是交货和验收方面的约定，包括交货时间、方式、运输及保险规定、验收条件等。五是违约和争议解决方面的约定，包括双方违约责任、争议解决方式等。
其次，二手钢材买卖合同范本的主要要点可归纳为以下几个方面：
一、卖方和买方必须具备合法的资格和权利。在合同签订前，双方应对对方的身份、资信等情况进行了解和核实，确认其具有进行本次交易的资格和权利。
二、货物的品质和数量应符合合同约定。卖方应保证所提供的钢铁是完好无缺、质量合格、数量无误的，买方在接收和验收时应严格按照合同约定进行。
三、价格和支付方面的约定应明确。双方应明确货物的定价方式、单价、总价及支付期限等方面的内容，并确保各项费用的支付合理合法。
四、交货和验收方面的约定应明确。双方应明确交货的时间、方式、地点，卖方应按照合同约定的方式交货，买方应按照合同约定及时验收，并确保货物的完好无损。
五、违约和争议解决方面的约定应明确。双方应明确违约的责任及相应的赔偿方式，以及在交易中出现争议时的解决方式及处理程序。
总体来说，二手钢材买卖合同范本是规范二手钢铁交易的重要保障。卖方和买方应认真履行合同，确保交易的合法性、安全性和质量稳定性。同时，双方在签订合同前应充分了解对方的情况，从而保证货物的真实性和可靠性。在合同执行过程中，双方应加强沟通和协作，及时解决出现的问题，保证交易成功完成。
钢材买卖合同 篇2
买方：(下称甲方)
地址：
邮编：
电话：
传真：
电子邮箱：
卖方：(下称乙方)
地址：
邮编：
电话：
传真：
电子邮箱：
甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。
第一条名称、品种、规格和质量
风险提示：标的物信息
买卖合同中应根据标的物的类型，在合同中将其特定化。防止因产品约定不清，而产生纠纷。
数量、价款要明确，包括数额的计量单位，大多数事项应由双方协定，同时需要标出标的物的单价、总价，币种、支付方式及程序等，各项须明确填写，不得含糊。
1、名称、品种、规格：_________(应注明产品的牌号或商标)。
2、质量，按下列第_________项执行：
(1)按照_________标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。
(2)按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式)。
(3)按双方商定要求执行，具体为：_________(应具体约定产品质量要求)。
第二条数量和计量单位、计量方法
1、数量：_________。
2、计量单位和方法：_________。
3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：_________。
第三条包装方式和包装品的处理：_________(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。)
第四条交货方式
风险提示：履行期限、地点和方式
履行期限、地点和方式要明确，履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承担，而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承担问题;履行期限约定不明将会严重影响到合同内容的顺利履行、实施，产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会容易引发争议。
如：有的合同对履行期限作出模糊约定，如“一个月内履行完毕”，但从何时起算一个月没有约定，这就容易使双方产生歧义，都作出对自己有利的解释;如果将期限明确化，约定在“某年某月某日前履行完毕”则就避免了歧义的产生。
1、自本合同生效之日起，一般送货时间为两个工作日或以订单甲方要求时间为准，如遇采购方有急用商品订单，则当日以最短时间针对甲方所订货物送到指定地点(特殊商品除外)。
2、货到甲方后，甲方按送货单内容收货，确认产品符合要求后甲方在验收单上签字确认，月末结款时以验收单上产品数量价格为准，对于更换的产品需在验收单上注明，对于增加产品或价格有变动的产品，需另外填写验收单。
3、乙方应保证所提供产品为报价单中所规定之原厂产品，质量要符合报价单中规定的标准，如甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵，有权要求乙方进行换货。
风险提示：交货地点
对于“交货地点”应当明确约定，因为它涉及双方的`利益实现和标的物毁损灭失风险承担问题。一般情况下，标的物的所有权自交付时转移，风险承担随之转移。如：在合同中约定交货地点为卖方的仓库，则意味着该货物一旦出库，其毁损、灭失的风险则转移到买方处，因此，在签订合同时，对于交货地点的选择上，应慎重对待。
第五条验收
1、验收时间：_________。
2、验收方式：_________(如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例)。
3、验收如发生争议，由_________检验机构按_________检验标准和方法，对产品进行检验。
第六条价格与货款支付
风险提示：价款支付
在实务中，有的买卖合同只是简单地约定合同款项的金额，对于款项的支付时间和支付方式却未作出约定。这一漏洞将为支付方无限期不支付或迟延支付找到借口。
另外，需方应尽量采取银行转账方式来履行支付货款。明确付款的具体期限及条件，尽量要简单、明确易实施，避免催款方因为无法举证付款条件成就而不能主张货款的风险。设定明确的逾期付款的违约责任，有效督促或威慑合同付款方。
1、单价：_________。总价：_________(明确币种及大写)。
2、货款支付：
货款的支付时间：_________。
货款的支付方式：_________。
运杂费和其它费用的支付时间及方式：_________。
3、预付货款：_________(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。
第七条提出异议的时间和方法
1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后_________日内向乙方提出书面异议。在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起_________日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。
2、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3、乙方在接到甲方书面异议后，应在_________日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
风险提示：违约责任
违约责任要条款化，在出现违约情形时，能有效执行，避免纠纷。很多合同对违约责任没作约定或约定太过含糊，不具可操作性。比如有的合同约定“违反合同约定，支付违约金10万元”，这个约定就太过笼统，实务中很难操作。
具体应明确，违反合同的哪条约定，应承担何种违约责任，如：质量不符、数量不符、未按时足额付款、未及时交货等等，不同违约情况应制定相应的违约责任，另外，违约金的数额要具体化、数字化，以便于向违约方主张。
第八条甲方违约责任
(1)甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的_________%违约金。
(2)甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之_________计算，向乙方支付违约金。如_________日内仍不能提供的，按中途退货处理。
(3)甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之_________计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
(4)甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之_________计算，向乙方支付逾期付款的违约金。
(5)甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。
(6)甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。
(7)其它约定：_________。
第九条乙方的违约责任
(1)乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款_________%的违约金。
(2)乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价。甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
(3)乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。
(4)乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之_________计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过_________日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。
(5)乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。
(6)货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。
(7)乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款。合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任。甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后_________日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。
(8)其它：_________。
第十条不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后_________日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
风险提示：争议解决方式
合同双方一旦发生争议，协商不成的只能求助于仲裁机构或法院。那么具体选择哪一种方式，则需要当事人双方约定，如果选择仲裁机构就一定要明确是哪个仲裁委员会，否则就会因约定不明而致约定条款无效。
当然双方也可以约定管辖的法院，而约定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一，而不能随意选择，否则该条款无效。
第十一条争议解决
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，协商不成时均向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。
风险提示：证据保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函件、备忘录、会议纪要、传真件，交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料，一旦发生纠纷，这些证据都将有可能成为有力的事实证据。
第十二条其它事项
1、按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后_____日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。
2、约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
3、本合同自______年___月___日起生效，合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。
4、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
5、双方来往函件，按照合同规定的地址或传真号码以_________方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的_________日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
6、本合同正本一式_________份，双方各执_________份。合同副本一式_________份，分送_________等单位。
甲方：
授权代表或委托代理人：(签字)
签订日期：______年___月___日
乙方：
授权代表或委托代理人：(签字)
签订日期：______年___月___日
钢材买卖合同 篇3
买方(全称)：贵州建工集团第四建筑工程公司贵阳市延安西路二
号大院紫林广场B栋商住楼工程
贵州建工集团第四建筑工程公司小河星河国际城工程
卖方(全称)：贵阳秋林物资有限公司
签 订 时 间：20xx年8月30日
材料(钢材)买卖合同
合同编号：08
买方：贵州建工集团第四建筑工程公司贵阳市延安西路二号大院紫林广场B栋商住楼工程贵州建工集团第四建筑工程公司小河星河国际城工程(以下简称甲方)
卖方：贵阳秋林物资有限公司(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，双方根据互惠互利、配合协作的精神，在对本合同进行充分理解的基础上，友好协商达成共识，自愿订立本合同，并严格执行。
一、 物资名称、规格型号、生产厂家、数量、金额：
二、 交(提)货时间、地点、方式：
按甲方指定地点(紫林广场B栋工地)(小河星河国际城工地)、现场验收交货。乙方在接到甲方提前3-10天下达的书面采购计划，保证按照书面计划的要求，在规定的时间内，将全部货物供应到甲方指定地点。注：市场缺货双方共同协商解决。
三、 交货的方式：
1、乙方应送货至甲方指定地点，所需费用包括运费、吊装费及卸车费等费用均由甲方承担。如乙方不能按时交货，赔偿甲方损失，每天每吨按拾元人民币计算(每月按30天计算)。
四、质量要求、技术标准及验收标准与方法：
(1)、质量要求、技术标准：按国家标准GB1499.2-20xx、GB1499.1-20xx验收。
验收标准与方法：
(2)、材质证明书必须随货同行。
(3)、货到先验收后使用，甲方如有质量异议，应在货后3日内向乙方提出，过期视为验收合格使用，一切责任甲方自行负责，乙方不承担责任。
(4)、因质量发生争议，双方同意共同取样并送交省级检测站进行检验，并以该机构的检验结果为准，因此而发生的费用均由责任方承担。出现不合格品，乙方应在甲方规定时间内包退包换。
五、数量验收：
(1)验收方法：一级钢盘元以过磅为准(东方交易市场计量单为准)螺纹钢以理论计算为准，甲方收料人签字为生效。甲方可以用电子称复量，一次性计量误差在200Kg以内。
六、付款方式：
甲方每月按货款的总金额支付百分之伍拾(50%)给乙方，现金或银行支票，欠款部分加价每天每吨按人民币柒元计算。主体完工叁个月(月按30天计算)之内所欠的钢材款必须全部付清，如有付不清所欠的钢材款，就按每天每吨加收人民币拾元计算(月按30天计算)。
七、违约责任： 违约方负责一切损失。
八、解决合同纠纷方式：双方协商解决，如有争议协商不成，提起诉讼的由合同签订地人民法院解决。
九、此合同一式四份，双方各持两份。
十、合同生效：
合同订立时间：20xx年8日30 合同订立地点：贵阳市云岩区
本合同双方约定签字并盖章后生效，价款结清后废止。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
单位地址： 单位地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
账 号： 账 号：
钢材买卖合同 篇4
卖方：
买方：
签订地点：
签订时间： 年 月 日 卖方和买方就《 》所用钢材供方一事本着友好协商，平等互利的原则，就卖方向买方供货的相关事宜订立以下合同条款，双方共同遵守：
第一条：标的、数量、价款及交(提)货时间：
1、标的物为钢材，合同签订数量为
2、价格以买方提货之日《我的钢铁》网站上公布地区合肥地区最新钢材价格为基础结算价_______________。
3、标的货物产地由买方指定生产厂家。厂家，品种，数量及价格以卖方开具的发货凭证或由买方签字收条中确定为准。生产厂家指定：
4、结算数量以买方实际收到钢材数量为准。
第二条：质量标准：GB/T701-1997,GB1499.2-20xx。
第三条：卖方对质量负责的条件及期限：按国家标准，如出现不合格产品，由此产生的相关费用由卖方承担。卖方在交货时出具相应厂家的有关资料产。
第四条：合理损耗标准及计算方法：线材按磅重计交货，螺纹按理重计量交货。
第五条：标的物抽有权自买方提货时转移。
第六条：交(提)货方式、地点：由卖方送货到买方书面指定地。
第七条：卖方提价的产品，买方应指定专人接收，在本合同履行期内买方指定_________、_________、_________负责收货，如该指定人员发生变动，买方应及时以书面方式通知卖方;卖方送货时，买方指定收货人员如不在现场，应由买方负责人_________在送货单据上签字或加盖买方公章方为有效;如买方不能按前述约定办理收货手续，卖方有权拒绝交付该批货物。
第八条：运输方式及到达站(港)和费用负担：汽运。运费、吊装费等其他费用由买方承担计_________元每吨。
第九条：检验标准、方法、地点及期限：按照国家标准验收，检验合格后方可使用，如有异议收到货物7日内应书面提出，卖方无条件及时处理。
第十条：结算方式、时间及数量：货到工地后7日内买方付清货款免息。7日后结算价格以买方提货之日《我的钢铁》网站上公布的合肥地区最新钢材价格的基础上每天吨加价1.2元，从提货之日起到付款之日止。
第十一条：违约责任：
1、卖方违约责任：买方每次需要钢材的数量，品种以书面形式(双方签字)通知卖方，卖方接到买方通知后3日内(如买方需要的规格合肥市场缺货，需要从外地购买，可延长5日)送货到买方，如因卖方接到供货通知没有及时给买方供货，造成买方停工的工期延误由此产生的违约责任由卖方承担。
2、买方违约责任：
① 买方如果未能按照本合同第十条之约定付清货款，70日后卖方有权解除本合同，买方还应向卖方支付未付款部分每天每吨千分之伍的逾期付款违约金。
第十二条：合同期限：本合同自签订日起至 年 月 日止。
第十三条：本合同未尽事宜，由双方协商补充，合同的补充协议与合同有同样的法律效力。
第十四条：本合同产生纠纷按照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定执行。
第十五条：解决合同纠纷方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的向卖方所在地人民法院起诉。
第十六条本合同一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。
卖方： 买方：
法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电话： 电话：
传真： 传真：
钢材买卖合同 篇5
供方：_________________
需方：_________________
签订时间：________________
第一条：根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确买卖双方的权利义务关系，双方本着互惠互利、公平公正的原则，平等协商达成如下协议：
第二条：质量标准及技术要求：线材执行GB1499.1-20______标准，螺纹执行GB1499.2-20______标准，并随货出具当批次货物的质量证明书。
第三条：交(提)货方式及地点：_________________
第四条：包装方式及损耗计算：应符合当地环境体系。
第五条：合理损耗计算方式：以供方计量为依据。
第六条：检验标准、方法及提出异议：按国家规定的验收办法进行，如有异议须在货到七日内提出，且不运用或转移货物，否则视同无效。
第七条：提货时间：______年______月______日至______年______月______日
第八条：结算方式及付款方法：现款现货，多退少补。
第九条：违约责任：由违约方按货款总值20%支付违约金。
第十条：合同争议的解决方式：若发生纠纷，由双方协商解决;协商不成，由合同签定地人民法院裁决。
第十二条：合同有限期：
第十三条：本合同双方签字生效，传真件与原件具有同等法律效力。
第十四条：本合同一式二份，自合同签订之日起开始生效，双方各执一份。
钢材买卖合同 篇6
2022钢材买卖合同质保期是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。钢材买卖合同质保期能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
2022钢材买卖合同质保期正文内容
原告：_____市_____区_____公司，住所地：_____省_____市_____区_____街道_____门牌号_____楼_____层_____室，组织机构代码：____________。
法定代表人：__________，职务：经理，电话：____________。
被告：_____市_____区_____公司，住所地：_____省_____市_____区_____街道_____门牌号_____楼_____层_____室，组织机构代码：___________。
法定代表人：__________，职务：经理，电话：____________。
诉讼请求
1、请求判令被告支付货款________________元。
2、承担逾期付款银行利息_________________元
3、诉讼费由被告承担。
事实与理由
_____年_____月_____日，原告与被告签订《_____合同》，被告购买原告方钢材八十余吨，后原告多次催收，被告仅支付部分款货款，尚欠原告钢材款_________________元，按照约定被告违约应支付违约金，为维护原告合法权益，特诉至法院，请求依法支持原告的诉讼请求。
此致
__________人民法院
起诉人：__________公司
_____年_____月_____日
钢材买卖合同 篇7
8、1甲方的违约责任
8、1、1未按合同约定进行验收，甲方拒收货物，须赔偿因此给乙方造成的损失。
8、1、2未按本合同约定支付钢材价款，每延迟一日，应按甲方延期付款总额的付材料款，直至货款全部付清之日止。分批次供货的，前期款项没有结清，乙方可以停止供货，经催告后3天内，甲方仍不能结清货款，乙方有权解除合同并要求甲方承担违约责任。
8、1、3如甲方不按合同约定付款及其他违约，除按前款约定外，还应承担乙方采取任何合法途径追索货款所发生的费用，包括并不限于（诉讼费、执行费、律师费、误工费等等）。
8、1、4甲方不得将乙方所供钢材变卖作为资金周转，如违约则按合同总价款的赔偿给乙方。
8、2乙方的违约责任
8、2、1未按合同约定的时间和地点供应钢材，承担因此给甲方造成的全部损失，经甲方催告后3日内，仍不能按期供应，甲方有权单方解除本合同。
8、2、2未按合同约定的质量和数量供应钢材，赔偿因此给甲方造成的全部损失，在甲方指定的期限内，仍不能达到合同约定的标准，甲方有权单方解除本合同。
8、2、3未按合同约定提供各种单证的，甲方有权拒收未提供单证的钢材，同时，乙方应支付未提供单证的钢材价款的1、5‰赔偿金。
钢材买卖合同 篇8
C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨C某陆续付款计C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。
我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款违约金C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。
诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。
因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。
因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。
钢材买卖合同 篇9
签订时间：__________
签订地点：__________
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就钢材买卖事宜达成协议如下：
第一条所购钢材基本情况单位：__________
第二条质量标准：__________
第三条交货：__________
第四条验收：对于钢材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方有权提出异议，异议经核实成立的，卖方应无条件补足或换货。造成逾期交货的，应当合同承担违约责任。验收标准：
第五条付款方式及时间：双方约定以第1种方式支付价款。
，货到验收合格后一次性支付余款；
2、付款前，卖方应当向买方开具合法发票。
第六条违约责任：
退货，或赔偿买方由此受到的损失。买方还有权解除合同。卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，并应向买方支付合同总额20%的违约金，同时买方还有权要求卖方双倍返还定金。
预付款或价款应全部返还，并应向买方支付合同总额20%的违约金，同时买方还有权要求卖方双倍返还定金。
第七条争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第（二）种方式解决：
（一）提交仲裁委员会仲裁；
（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。
第八条其他约定事项：__________
第九条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。
第十条本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。
第十一条本合同自买卖双方签字盖章后生效，本合同一式两份，买卖双方各执一份，具有同等法律效力。
买方（章）：__________
住所：__________
邮编：__________
电话：__________
法定代表人：__________
委托代理人：__________
开户银行：__________
帐号：__________
卖方（章）：__________
住所：__________
邮编：__________
电话：__________
法定代表人：__________
委托代理人：__________
开户银行：__________
帐号__________
钢材买卖合同 篇10
建筑钢材买卖合同是建筑行业中常见的一类合同。它旨在明确双方的权利和义务，规范双方在建筑钢材购买和销售方面的行为。建筑钢材作为建筑过程中必备的原材料，其质量和供应情况对建筑工程的进展和质量起着至关重要的作用。建筑钢材买卖合同的签订和履行对于保证建筑工程的顺利进行具有重要意义。
一、合同的签订
买方和卖方需要签订一份建筑钢材买卖合同。合同中应该明确规定双方的基本信息，例如买方和卖方的名称、地址、联系方式等。同时，合同还应该明确规定建筑钢材的种类、规格、数量、质量标准等具体要求。买方需根据实际需要提供这些信息，并确保其准确性。双方还需商定建筑钢材的交付时间、地点和方式。合同还应该明确规定支付方式和支付期限，以确保双方的权益。
二、合同的履行
在建筑钢材买卖合同中，卖方有义务按照合同规定的时间和地点，以合格的钢材交付给买方。卖方必须确保所提供的钢材符合合同中约定的种类、规格和质量标准。同时，卖方还有义务确保建筑钢材在交付前得到妥善保管，避免任何损坏或质量问题。如果卖方无法按时交付钢材，买方有权要求赔偿或解除合同。
买方在接收钢材时应检查质量和数量是否与合同相符。如果发现问题，买方应立即与卖方联系，并提出书面通知。卖方有义务及时回复，并尽快解决问题，以保证建筑工程的正常进行。在接收和使用建筑钢材过程中，买方有义务妥善保管，确保钢材的安全和质量。
三、违约和争议解决
合同中应明确规定双方在违约情况下的处理方式。如果任何一方未能履行合同义务，另一方有权要求违约方履行合同或赔偿损失。合同还可以约定违约方应支付的违约金以及争议解决的方式。一般来说，双方可以选择通过协商、调解或仲裁解决争议。在解决争议时，双方应本着诚实守信、友好协商的原则，确保争议能够得到公正和合理解决。
四、其他事项
除了上述内容外，建筑钢材买卖合同还可以包含其他事项，以进一步明确双方的权益和义务。例如，合同可以规定补充协议的签订方式、合同的解除条件、不可抗力的处理等。合同还可以规定保密协议，保护双方的商业秘密和利益。
建筑钢材买卖合同对于建筑工程的顺利进行具有重要意义。通过明确双方的权利和义务，规范买卖行为，可以有效保证建筑钢材的供应和质量，并为双方提供一种争议解决的方式。双方应本着公平、公正、诚实守信的原则签订和履行合同，确保双方的合法权益得到有效保护。
钢材买卖合同 篇11
合同编号：
签订时间： 年 月 日
出卖人(甲方)：
买受人(乙方)：
甲乙双方依据国家法律的相关规定，在平等自愿、诚实信用的基础上，就钢材买卖事宜，经协商一致，达成合同条款如下：
第一条合同基本情况
型号、规格、结算价格等详见附表、甲乙双方按每天价格涨跌定价)。
1.2 乙方有钢材需求时应发送书面需求计划给甲方，甲方签收后能满足乙方需求计划所有项目要求时由甲方签署同意后按乙方计划供应。如不能完全满足乙方计划要求的，甲方应在钢材供应计划单签收之日起两个工作日内与乙方协商，由双方书面确认该批钢材的供货细节。
1.3 乙方向甲方下达的供应计划单是书面原件或者清晰的传真件，并应有相关负责人签字;如需改动也应传送书面文件予以变更。
合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：磅差按国家规定的千分之三范围内，以吨为计算单位保留后三位小数。
第二条价款支付
银行电汇)。
2.2 乙方只能向持有甲方明确书面授权的收款人办理货款支付手续;否则将视为乙方违约，视为未支付货款，由此造成对损失全部由乙方承担。
2.3 支付期限按以下第
2.4 甲方每批钢材交付之日(含交付当日)起清全部货款。
第三条钢材的运输
3.1 钢材的运输由方负责;运输方式为：;运费由 方承担。
3.2 如有甲方送货的，甲方只负责将钢材运输至目的地，卸货由乙方负责。
第四条钢材的验收及交付
4.1 钢材的质量按国家标准执行。
第五条钢材的验收及支付
5.1 乙方按照甲方在交付钢材时提供的质量证明文件对钢材进行验收;
5.2 甲方送货到乙方指定工地，乙方必须派专人验收，并在甲方提供的销售单据上签字，乙方签收后双方即已办理交付手续;乙方自行提货的在提货后即已办理交付手续。
规格有异议的，应当在交货时提出异议;对质量有异议的，应在交货之日(含当日)起有三天内提出书面异议。逾期则视为对钢材无任何异议。
5.4 乙方对钢材质量有疑问并经相关权威部门检验后如质量不合格的，在钢材包装完好的情况下乙方可以退货给甲方。
第六条违约责任
6.1 乙方的违约责任：
6.2 未按合同约定支付相应款项，每延迟一日，则每日按延期付款的之一 支付违约金;
6.3 乙方中途退货的，应向甲方支付退货部分货款的金。
6.4 乙方未按合同约定时间提货的，每日应按逾期提货部分货款金额的分之一 支付违约金;
6.5 乙方违反合同约定拒绝接收货物的，按拒收部分货款总额的十 支付违约金;
收货人，或者对甲方提出错误异议的，应承担甲方因此所受到的实际损失。
6.7 甲方的违约责任：
地点供应钢材的，赔偿因此给乙方造成的实际损失。经乙方催告后 7 日内，仍不能供货的，乙方有权解除合同;
数量供应钢材的，赔偿因此给乙方造成的实际损失。在乙方指定的合理期限内，仍达不到约定的标准的，乙方有权解除合同;
6.10 货物错发到货地点或者收货人的，甲方除应负责运到合同规定的到货地点或者收货人外，造成逾期交付的，还应按本合同约定承担逾期交货的责任。
第七条 争议解决方式
7.1 本合同发行过程中发生争议，由双方协商解决;协商不成的，向本合同签订地人民法院起诉。
第八条 其他约定事项
8.1 本合同签订地为：
8.2 本合同正式执行时间为：
8.3 本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
8.4 本合同一式份。
(附表)
第一条产品规格
1.1钢材生产厂家
型号
规格
结算价格
(甲乙双方按每天价格涨跌定价)
第二条其他事项
甲方： 甲方：
法定代表人： 法定代表人
委托代表人 委托代表人
年 月 日
钢材买卖合同 篇12
2022合格钢材买卖合同是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。合格钢材买卖合同能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
2022合格钢材买卖合同正文内容
买方：________(下称甲方)卖方：________(下称乙方)
地址：____________________地址：____________________
电话：____________________电话：____________________
甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。
第一条名称、品种、规格和质量
1、名称、品种、规格：_________(应注明产品的牌号或商标)
2、质量，按下列第_________项执行：
(1)按照_________标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)
(2)按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式)
(3)按双方商定要求执行，具体为：_________(应具体约定产品质量要求)
第二条数量和计量单位、计量方法
1、数量：_________。
2、计量单位和方法：_________。
3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：_________。
第三条包装方式和包装品的处理：_________(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。)
第四条交货方式：
1、交货时间：_________。
2、交货地点：_________。
3、运输方式：_________(注明由谁负责代办运输)
4、保险：_________(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)
5、与买卖相关的单证的转移：_________。
第五条验收：
1、验收时间：_________。
2、验收方式：_________(如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例)
3、验收如发生争议，由_________检验机构按_________检验标准和方法，对产品进行检验。
第六条价格与货款支付：
1、单价：_________;总价：_________(明确币种及大写)
2、货款支付：
货款的支付时间：_________;
货款的支付方式：_________;
运杂费和其它费用的支付时间及方式：_________。
3、预付货款：_________(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)
第七条提出异议的时间和方法：
甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后_________日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起_________日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。
第八条甲方违约责任：
(1)甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的_________%违约金。
(2)甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之_________计算，向乙方支付违约金;如_________日内仍不能提供的，按中途退货处理。
(3)其它约定：_________。
第九条乙方的违约责任：
(1)乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款_________%的违约金。
(2)乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价;甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
(3)其它：_________。
第十条不可抗力：
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后_________日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条争议解决：
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提交_________仲裁委员会，按照申请仲裁时该会实行的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第十二条附加条款：_________。
第十三条其它事项：
1、按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后_________日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。
2、本合同自_________年_________月_________日起生效，合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。
4、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
5、6、本合同正本一式_________份，双方各执_________份;合同副本一式_________份，分送_________等单位。
甲方：_________授权代表或委托代理人：_________(签字)
乙方：_________授权代表或委托代理人：_________(签字)
本合同于_________年_________月_________日订立于_________(地点)
钢材买卖合同(汇集七篇)
钢材买卖合同(篇1)
购货方(甲方)：
供货方(乙方)：
第一条目的及标的物
根据《中华人民共和国合同法》、及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，就工程所需的供应事宜签订本合同，以资共同遵守。
双方约定本次工程中，乙方提供的产品，应与业主方之前提供的样品型号、规格、质量一致，但窗帘上方的铝合金金属管，由薄管壁型号该为改为厚管壁型号。
名称规格定尺(米)数量(吨)吨价(元)金额(元)备注
合计：大写合计：小写
上述价格为到货和安装价，并最终以实际结算为准，且是综合单价(含运费、装卸费、拆除费、安装费、保险费(如有)、税款及所有配件及五金件等)。
第二条材料交货地点、供货期限
2、1交货地点：
2、2供货起止时间：______年_____月____日至____年____月____日
第三条结算和资金支付条款
3、1结算方式：双方签订合同后个工作日内，甲方向乙方支付材料预付款100000元人民币(大写：拾万元人民币整)，待全部材料到交货地点后，经甲方验收合格后支付余款。
3、2送到工地，甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认最新钢材购销合同范本最新钢材购销合同范本。但签字并不视为乙方材料合格，有关材料质量应按本合同第四条约定办理。
3、3在结算材料款时，乙方必须提供符合甲方要求的发票，否则甲方有权拒绝支付材料款。
第四条质量标准和验收
4、1乙方应对供应材料的质量负责，同时乙方必须提供供应材料的检验报告、供应材料合格证及公司资质复印件。(以上材料均需提供一式五份，并且加盖公司红色公章，同时保证字迹清楚)。
4、2材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，并符合业主及甲方的要求
4、3乙方货到后甲方应组织人员初验，初验合格的`，甲方签收;初验不合格的，甲方退回乙方，由此引起的损失由乙方自担;如果本项工程对材料验收有特殊要求的，应按此规定办理;甲方初验合格，不意味材料最终完全合格，甲方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收，如发现质量不合格或不能满足施工要求，甲方应立即通知乙方更换或作退货处理，乙方应立即做出处理，并承担相关损失和费用，否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。
4、4具体的验收标准为：乙方必须按之前为福建南隆
提供的材料质量和规格一致(用于公安部第一研究所的外墙结构工程)最新钢材购销合同范本合同范本。槽钢应为河南安阳钢铁厂生产;矩形钢应为天津智宇制管有限公司生产。(以上槽钢、矩形钢都要求经过热镀锌)
第五条甲方的责任和义务
5、1甲方应根据施工进度，提前__3_天向乙方提出购货通知，通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。
5、2乙方按时送达材料后，甲方应及时组织初验，初验合格的，及时签收确认，初验不合格的，通知乙方退货或作换货处理。
钢材买卖合同(篇2)
买受方（以下称甲方）：
出卖方（以下称乙方）：
根据【中华人民共和国合同法】及有关规定，为明确买卖双方的权利义务关系，经双方协商一致，订立本合同。
第一条钢材情况
第二条合同价款
2、1钢材价格定价时间
2、2暂订合同总价款（人民币）：小写：万元，大写：伍佰陆拾万元；钢材总量计：吨（以实际供应单据为准）。
第三条价款支付
3、1支付方式：
3、2前甲方付清当月货款的80%，以此类推。余款20%在倒班宿舍楼封顶后（预计在十月三十日）一个月内，甲方需向乙方付清所欠货款，如逾期，则按余款总额每天加收1‰材料款，最终结算日不得超出15天。
第四条钢材的运输，运费、履行地点
4、1钢材运输由：负责。
4、2采用：方式运输。
4、3运输费由：承担。
4、4项目施工地址：。
4、5本合同履行地为乙方营业机构所在地，不因送货方式及甲方指定之收货地点而改变。
第五条钢材的质量
第六条钢材的验收
6、1验收方式：
6、2验收时间：
6、3甲方的验收人员：乙方的验收人员：
6、4甲方不按合同约定验收，并接受乙方所售钢材，视为质量验收合格。
6、5甲方在收受乙方供应的材料时，需在乙方开具的送货清单结算联上加盖项目部公章，每月对账在核实无误的对账单上加盖项目部公章。
第七条双方的义务
7、1甲方的义务
7、1、1甲方须提前三个工作日以短信、传真、E—mail的形式向乙方报送钢材供应单。
7、1、2按合同约定对钢材进行验收。
7、1、3按合同约定支付钢材价款。
7、1、4若所需钢材情况发生变化，及时将变化后的各项要求以书面形式通知乙方。
7、1、5在乙方向甲方供应钢材期间，不得有第三方供应钢材。如违约，则按合同总价款的15%向乙方支付违约金。
7、2乙方的义务
7、2、1按合同约定的时间和地点供应钢材。
7、2、2按合同约定的质量和数量供应钢材。
7、2、3交付钢材时提供材质证明书和磅码单，钢材出厂质量证明书，钢材试验报告单，合格证等一式壹份。
第八条违约责任
8、1甲方的违约责任
8、1、1未按合同约定进行验收，甲方拒收货物，须赔偿因此给乙方造成的损失。
8、1、2未按本合同约定支付钢材价款，每延迟一日，应按甲方延期付款总额的付材料款，直至货款全部付清之日止。分批次供货的，前期款项没有结清，乙方可以停止供货，经催告后3天内，甲方仍不能结清货款，乙方有权解除合同并要求甲方承担违约责任。
8、1、3如甲方不按合同约定付款及其他违约，除按前款约定外，还应承担乙方采取任何合法途径追索货款所发生的费用，包括并不限于（诉讼费、执行费、律师费、误工费等等）。
8、1、4甲方不得将乙方所供钢材变卖作为资金周转，如违约则按合同总价款的赔偿给乙方。
8、2乙方的违约责任
8、2、1未按合同约定的时间和地点供应钢材，承担因此给甲方造成的全部损失，经甲方催告后3日内，仍不能按期供应，甲方有权单方解除本合同。
8、2、2未按合同约定的质量和数量供应钢材，赔偿因此给甲方造成的全部损失，在甲方指定的期限内，仍不能达到合同约定的标准，甲方有权单方解除本合同。
8、2、3未按合同约定提供各种单证的，甲方有权拒收未提供单证的钢材，同时，乙方应支付未提供单证的钢材价款的1、5‰赔偿金。
第九条争议的解决方式
9、1因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不成，双方通过诉讼程序解决，由本合同履行地的所在地法院管辖。
第十条不可抗力
10、1不可抗力的范围包括：洪水、地震、战争、罢工、政府禁令。
10、2一方因不可抗力无法履行合同时，不承担违约责任，但应在合理期限内及时书面通知对方。不可抗力情况消失后，合同继续履行。
10、3一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除其违约责任。
第十一条本合同的签定地点为：武汉市洪山区烽火钢材市场A区特2号
第十二条本合同自双方签字盖章后生效。
第十三条本合同壹式贰份，双方各执壹份，如需提供担保，另立担保合同，作为合同附件。
第十四条本合同未尽事宜，双方另行协商，协商达成的补充意见，作为合同附件，与本合同具有同等效力。合同履行中经双方确定的信函、传真等，视为合同的组成部分，亦具有同等效力。
第十五条本合同在结算完毕后自动失效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
钢材买卖合同(篇3)
甲方(卖方)________
法定代表人：________
委托代理人：________
乙方(买方)________
法定代表人：________
委托代理人：________
合同履行地：________
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：
一、乙方工程的地点及名称：___________。
二、乙方因工程需要，自(公历)______年____月____日至______年____月____日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约______吨。
三、乙方工程日期：自(公历)______年____月____日起至______年____月____日完工。
四、交易方式：
1.在本合同有效期内，乙方指定________作为乙方代表，可以口头或书面形式向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切行为均予以认可。除该代表外，乙方其他人员除有书面特别授权外，无权行使本合同项下乙方之权利;
2.在合同有效期内，乙方代表可以用电话、订货单等形式通知甲方所需采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的要货通知在五天之内将乙方所需之钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方;
3.乙方在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证;
4.前两个月甲方的送货量只限定在____吨—____吨之间;此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过____吨，并不得少于____吨;超出部分甲方可不予送货。
五、钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，按国家标准理算。
六、钢材的价格：按送货当本优质钢价每吨加____元。
七、交货(提货)地点、方式：每批钢材的交货地点为________现货市场，由甲方代办托运至合同约定的工程地点。
八、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。
九、验收标准、方法;乙方应于甲方送达钢材之日起48小时内(法定节假日除外)取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的，甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格，乙方应当在收到检测报告后24小时内书面通知甲方，甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于48小时内(法定节假日除外)及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担。
十、结算及付款方式
1.基于乙方需货量大、工程周期长，加上甲方同意对此800吨款项乙方可于合同终止前最后六个月(即：______年____月____日起至______年____月____日)内予以结清，乙方同意给予甲方每个月______元补偿，此项补偿款乙方应于每月结款日(即：每月____日)同货款一同结算;
2.对于甲方最初两个月(即______年____月与______年____月)所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的800吨货款外，乙方应于送货之日起两个月内予以结清其余货款;
3.若每个约定结算月乙方需甲方送货量超过第四条第四款之约定，并甲方予以送货的，乙方应予该货物送达之日起____日内，对超出部分之货款用现金结算;
4.付款方式：________________________。
十一、违约责任
1.若乙方未对前述第十条第一款之补偿金及甲方在合同之初所送之钢材货款(除乙方可延期结款的800吨钢材货款外)未在送货之日起两个月内予以结清，甲方可中止合同，并可自逾期之日起按总货款(含可延期之800吨货款及前述第十条第一款之补偿金)每日千分之三计算逾期违约金;
2.在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前15日通知甲方，并于通知到达甲方之日起五日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠款项千分之三的违约金;
3.因甲方所提供钢材不合格，并且没有及时予以更换的，每逾期一日，甲方应向乙方支付该批不合格钢材相应货款千分之三的违约金;
4.乙方未按合同约定付款的，甲方有权中止合同，并开始按所欠款项每日千分之三向乙方收取违约金，待乙方结清相应货款后，合同继续履行;若乙方逾期付款达____日，甲方有权单方终止合同，并于终止合同之日起五日内，予以结清所有款项。若逾期，则乙方应按所欠总款项每日千分之三向甲方支付逾期违约金;
5.因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起五日内向甲方结清所有款项。逾期支付的，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的千分之三的逾期违约金;
6.乙方每个约定结算月应按照第四条第四款之规定数量要求甲方送货，如未达到此数量，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方于五日内付清所有货款，逾期，则每逾期一天按所欠货款总额千分之三向甲方支付逾期违约金。
十二、纠纷解决方式
若合同发生纠纷，由双方协商解决;协商不成，可向合同履行地人民法院起诉。
十三、其他约定事项
1.约定钢材厂家为：马钢、沙钢、西城、南钢、永刚、中天、日照、苏钢、杭钢、山西长冶、江苏鸿泰、无锡雪浪等厂家;
2.“约定结算月”：即从第一个结算日起至第二个结算日计一约定结算月;此后以此类推。
3.每月____日作为结算日;
本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。
甲方单位：________(章)甲方委托代理人：________
代理人身份证号码：________电话：________
甲方单位开户行：________账号：________
乙方单位：________(章)乙方委托代理人：________
代理人身份证号码：________电话：________
乙方单位开户行：________账号：________
______年____月____日______年____月____日
钢材买卖合同(篇4)
甲方（需方）：
乙方（供方）：
根据中华人民共和国《合同法》的有关规定，为明确甲乙双方在合同期内的权利和义务，经双方友好协商，特签订本合同，以资共同遵守。
第一条产品名称、商标规格、生产厂家、数量、金额及供货时间。
第二条质量要求：符合国家标准。
第三条计算方法：线材过磅，螺纹过磅，型材过磅。
第四条运输方式及费用承担：由供方负担，由供方送到需方指定地点。
第五条乙方（供方）对钢材的质量负责条件及期限：货到现场，供方为需方提供相对应的材质单及相关资料。三日内如出现质量问题，请以书面形式通知供方，供方无条件退换货物。但是在复试未出结果前，甲方不得动用钢材，否则甲方将承担一切责任。
第六条结算方式、时间：货到现场，验收合格后（）日内付清全部货款。乙方向甲方提供正规发票。
第七条甲方（需方）违约责任：甲方如不按合同付款，供方有权到需方工地拉回同等价值的货物，甲方承担一切费用。
乙方（供方）违约责任：如乙方所供货物不属甲方指定厂家范围，造成甲方工程质量问题，甲方没收乙方全部货款，并处以货款5倍罚款，并承担甲方所造成的一切损失。
第八条合同争议的解决方式：如发生争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政部门调解，协商或调解不成的，提交当地劳动仲裁委员会仲裁。
第九条本合同一式两份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。
第十条本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（需方）：
法定代表人：
或委托代理人：
电话：
帐号：
年月日：
乙方（供方）：
法定代表人：
或委托代理人：
电话：
帐号：
年月日：
钢材买卖合同(篇5)
买受方：____________________________________项目部；出卖方：__________________销售部；工程名称：_____________________________________________。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，依照平等互利的原则，为明确买卖双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。
第一条钢材的规格、数量、价格
本合同钢筋单价按以上表格中单价执行，若在本合同履行期间钢筋市场单价发生变化，本合同钢筋单价不作调整，买卖双方对此确认无异议。
第二条合同价款及支付
2．1合同总价款：按买卖双方确认的实际交货数量计价。交货总量不得
低于本合同数量。
2．2支付方式：出卖方按本合同约定供货，在_________年春节前支付买卖双方确认的实际交货价款的50%，出卖方按本合同约定全部供货完成后，第二次供货到货后支付买卖双方确认的实际交货价款的80%，工程完工合格后无供方责任时一个月内支付完全部货款。
2．3交货地点：本项目工程工地。
2．4交货时间：_________年_________月_________日前。
第三条计量
3．1以买卖双方确认的实际交货数量计量。买卖双方确认交货钢筋规格、数量的单据应由买卖双方书面委托人签字有效，并作为本合同有效附件和结算依据。
第四条供应时间和地点
4．1出卖方在接到施工单位的钢筋供应通知后，在规定时间24小时内将钢筋送至指定地点。
第五条其他约定事项
5．1交货地点钢筋下车费用由买受方负责。
5．2本合同所指钢筋规格、质量为国标。
第六条双方的义务
6．1买受方的义务
6．1．1按合同约定支付价款。
6．1．2完成钢筋供应前的准备工作，并应提前12小时以书面形式通知出卖方供应钢筋的时间、规格、数量等。
6．1．3保证施工工地道路畅通，照明良好，水电设施齐全。
6．2出卖方的义务
6．2．1按合同约定的质量标准、数量标准供应钢筋。
6．2．2按时供应钢筋，提供所供钢筋的试（检）验报告、合格证书。
6．2．3在钢筋供应过程中因特殊情况而不能继续正常供应时，应自情况发生之日起以书面形式通知买受方，并与买受协商处理办法，不得对买受方施工造成损失，否则出卖方承担责任。
第七条违约责任
7．1买受方的违约责任
7．1．1买受方未按合同约定付款，出卖方有权停止供料，买受方应赔偿由此造成的损失。
7．2出卖方的违约责任
7．2．1未按合同约定的质量和数量供应钢筋，赔偿因此给买受方造成的损失。
7．2．2未按合同约定的时间供应钢筋，赔偿因此给买受方造成的损失。
7．3违约方承担给对方造成的实际和预期损失的全部经济和法律责任。第八条争议的解决方式
8．1本合同如在履行过程中发生争议，双方协商解决。
8．2协商不成的可向有管辖权的人民法院起诉。第九条不可抗力
9．1不可抗力的范围包括：战争和国家宣布的严重自然灾害。
9．2一方因不可抗力无法履行合同时，不承担违约责任，但应及时通知对方。
9．3一方延迟履行合同发生不可抗力的，不能免除其违约责任。
第十条合同签订地点
___________________________。
第十一条生效
本合同自双方签字盖章后生效。
第十二条附则
本合同一式四份，买方执二份，卖方执二份。第十三条本合同未尽事宜，双方另行解决。以下无合同正文。
买受方：___________________________
委托代理人：_________电话：__________________开户行：__________________账号：__________________
出卖方：（公章）__________________委托代理人：__________________电话：__________________开户行：__________________账号：__________________
合同签订日期：_________年_________月_________日
钢材买卖合同(篇6)
出卖人：济南鼎拓商贸有限公司 合同编号：
买受人：山东晨曦石油化工有限公司 签订时间：**.4.12
第一条、货物清单和价格 签订地点：山东莒县
第二条、质量标准和质保期：质量应符合国家标准和需方要求。在钢材合理寿命期内出卖人终身承担质量保证责任。若因质量给买受人造成损失，由出卖人负责赔偿。
第三条、交货：1、交货时间：20xx年 4月 10日前。2、交货地点：买受人住所地仓库，落地交货。3、交货方式：出卖人送货，出卖人在交货时应同时提供当批钢材的材料质量证明单、规格型号、发货清单等质量与数量证明文件。
第四条、包装和运输：妥善包装，合理运输方式，费用由出卖人承担。标的物的所有权及风险自交付时转移至买受人。
第五条、验收：货到后，买、卖双方对货物数量、()外观进行初步检验，质量异议使用后提出；数量（重量）以买受人计量为准。如出现质量问题，出卖人应 24小时内赶到现场无偿更换。
第六条、付款方式：货到初验合格，出卖人据买受人实际过磅重量开具全额增值税发票，票到15日内结算。
第七条、违约责任：出卖人违约应向买受人支付合同总价款10%的违约金并另行赔偿损失（包括但不限于直接损失和可得利益损失，鉴定费、律师费等费用）。
第八条、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，协商不成时均向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。
第九条、其他约定：1、出卖人必须遵守国家廉政规定，禁止商业贿赂，否则，承担违约责任，买74受人有权拒付货款。2、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）工业品买卖合同（2）需方要求，（3）招标资料，（4）经双方认可的资料、合同附表等。（1）-（4）项所列文件内容如有歧义，以本合同为准；但国家规定和双方约定更有利于买受人的，从规定和约定。3、合同总价含运杂费、17%增值税、售后服务等全部费用。4、买受人为该合同支付给出卖人的任一款项具有独立性，出卖人不得因与买受人其他合同关系产生的债权债务而主张抵消或冲抵。
第十条、本合同自双方盖章时生效（传真件有效，以买受人确认为准）。
出卖人：（盖章）济南鼎拓商贸有限公司
法定或授权代表：
地址：电话：
传真：
开户行：
账号：
邮箱：
买受人：（盖章）山东***化工有限公司
法定或授权代表（签名）：
地址：**********
电话：***********
传真：*********
开户行：
账号：
邮箱：
房屋买卖合同车位买卖合同二手房买卖合同书
钢材买卖合同(篇7)
买方：________(下称甲方)卖方：______(下称乙方)
地址：_________地址：_________
邮编：_________邮编：_________
电话：_________电话：_________
传真：_________传真：_________
电子邮箱：_________电子邮箱：_________
甲乙双方经充分协商，本着自愿及*等互利的原则，订立本合同。
第一条名称、品种、规格和质量
名称、品种、规格：_________(应注明产品的牌号或商标)。
质量，按下列第_________项执行：_____
(1)按照_________标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。
(2)按样本，样本作为合同的_____(应注明样本封存及保管方式)。
(3)按双方商定要求执行，具体为：_________(应具体约定产品质量要求)。
第二条数量和计量单位、计量方法
数量：_________。
计量单位和方法：_________。
交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：_________。
第三条包装方式和包装品的处理：_________(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。)。
第四条交货方式
交货时间：_________。
交货地点：_________。
运输方式：_________(注明由谁负责代办运输)。
保险：_________(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。
与买卖相关的单证的转移：_________。
第五条验收
验收时间：_________。
验收方式：_________(如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例)。
验收如发生争议，由_________检验机构按_________检验标准和方法，对产品进行检验。
第六条价格与货款支付：_____
单价：_________;总价：_________(明确币种及大写)。
货款支付：_____
货款的支付时间：_________;
货款的支付方式：_________;
运杂费和其它费用的支付时间及方式：_________。
预付货款：_________(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。
第七条提出异议的时间和方法
甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后_________日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起_________日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。
甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
乙方在接到甲方书面异议后，应在_________日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第八条甲方违约责任：_____
甲方：_________
乙方：_________
合同签订时间：_________
合同签订地点：_________
钢材买卖合同书范本(菁华1篇)（扩展3）
——钢材购销买卖合同书(菁华1篇)
