下面是趣祝福小编精心为你整理的“人工合同”,希望您继续阅读下文以了解更多。在当今经济迅速发展的背景下,合同的出现显得尤为关键。签订合同可以为未来可能出现的问题提供有利的依据。此外,您还可以浏览范文大全栏目的2023护士节活动方案策划精选12篇。
人工合同 篇1
2022标准私人工程合同范文是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。标准私人工程合同范文能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022标准私人工程合同范文正文内容
发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)根据贵州XX公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议:
一、 工程内容及承包方式
1、工程内容:
2、工程安装费 万元(具体明细见附表):具体金额为:子项中标价215;设计方案的工程量
3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期:从________年____月____日至________年____月____日。
二、工程价款的支付方式
5、工程价款的支付方式:
5.
1、预付款:甲、乙双方签订合同后____日内,甲方预付合同工程安装费的20%
5.
2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期________年),甲方支付乙方工程安装费的75%。
5.
3、保修条款:本工程保修期为________年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。
5.
4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理
6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南XX公司、贵州XX公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《____省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《____省农村电网建设与改造的39;基本技术要求》,及贵阳供电局下发的《10配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前,甲、乙双方必须签订安全协议,并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案,拟定施工三措,经甲方许可,监理员开出许可开工单后,方可施工。
10、工程质量达不到要求,造成返工的一切损失由乙方负责,返工造成逾期交付的,每延误一天,乙方按合同总价的0.5%偿还违约金,并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的,乙方将不能进入诚信备案企业名单。1
1、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。1
2、乙方不得将工程转包,一经发现,立即停止施工,并承担一切经济损失和法律责任。
四、设备、材料供应与清理1
3、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。1
4、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。1
5、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房,办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号,甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
五、违约责任1
6、乙方不得擅自购买主材,经发现,甲方有权:
①责令乙方立即停止施工,
②不付乙方工程款,
③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。1
7、若拆除设备和材料未归还甲方,甲方将从保证金中扣减,若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用,差额部分从施工费中扣减。1
8、发生施工质量问题,乙方除负责保修外,还要赔偿甲方的经济损失。1
9、甲方不按合同约定支付工程款,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
六、争议及其它20、争议解决的方式:合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成的,任何一方均可向人民法院起诉。2
1、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份,本合同自双方签章之日起生效。2
2、未尽事宜,双方另行协商。甲方(签章): 乙方(签章):法定代表人: 法定代表人:委托代理人(签名): 委托代理人(签名):________年____月____日________年____月____日
人工合同 篇2
甲方:
乙方: 身份证:
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规。遵循平等、自愿、公平、诚实守信的原则。结合本工程的实际情况,经双方友好协商,就龙湖壹号人工挖孔桩工程达成一致意见,特定立本合同,望双方共同遵照执行。
一、 工程概况
工程名称: 龙湖壹号住房建设项目人工挖孔桩施工劳务承包
工程地点: 47#地块
二、承包方式:包人工、包质量、包安全、包机具、包工期、包文明施工、包一次性验收合格。
三、承包范围及内容:
(一)承包范围:3#、4#、5#楼人工挖孔桩挖孔劳务分包。
(二)相关内容
1、人工挖孔桩所有工序,按设计图纸、施工规范和安全操作规程进行施工。人工挖孔桩工序如下:
凿挖土方→钢筋砼护壁→扩底→清理 →初步验收。
2、工程机械、劳动工具、劳动安全保护
(1)、涉及人工挖孔桩施工的所有机械设备和配件,劳动工具用具(风炮、抽水的水泵、水管,井架、绞机、锄头、簸箕、桶,模具)等配件一律由乙方自备和维修)。
2、所有的施工用电(二级配电箱后)的电缆、配电箱加班照明灯具等均由乙方自备。
3、所有劳保安全用具(如安全帽、钢丝绳、雨衣裤、套靴、手套等等)由乙方自备。
四、工期要求
1、自 年 月 日至 年 月 日;总工期 45 个工作日。必须完成该工程项目,如延误一天工期处罚 500 元,累计处罚。
2、甲方收取乙方信用保证金 元整,(从皮革城挖桩工程款中拨贰万元作为保证金)工程完工后7天内返还给乙方。
五、质量标准
严格按《建筑地基基础施工质量验收规范》( GB50202-20__)的要求进行施工,一次性验收合格。
六、合同价款及结算方式
1.合同单价:
人工挖孔桩桩长不分长短劳务费全费用综合单价:按工期规定内完成桩径800mm土方145.00元/m、石方230.00 元/m计价;桩径900mm土方164.00元/m、石方260.00 元/m计价、桩空内直径小于1米石头按土方算 、石头直径超过一米按石方计价;桩底扩大头不计量。
工程量计算依据:
经业主、监理、甲方、施工方现场共同签收的人工挖孔桩施工记录进行工程量确认,其中成孔深度按高出自然地面200mm至井底计算;
结算方式:
最终结算价款按业主、监理、甲方、施工方共同签认的工程量及上述综合单价按实结算。
七、付款方式
本工程工期短无工程预付款及进度款,待所有孔桩全部完成验收合格达到要求,按工程总价的70%付款,工程完工后两个月内付清工程尾款。
八、双方职责与义务:
(一)甲方职责与义务:
1.甲方负责的水、电、路三通,负责施工中所需的原材料运至工地;
2、甲方应该对该工程项目进行质量安全、进度的全面管理;
3、乙方如在技术、质量、安全、进度等方面达不到甲方要求,甲方有权对乙方进行相应的经济处罚直至退出场;
4、甲方有权指挥乙方班组长,清退甲方人员认为有不良行为及不听指挥的乙方施工人员。
(二)乙方职责与义务:
1、严格服从项目部的指挥管理,遵守项目部的一切规章制度;
2、必须严格遵守安全操作规程,切实做好安全防护措施;
3、在规定时间内完成承包范围内的所有工程量;
4.如乙方不听指挥,质量、安全、进度达不到验收规范要求,甲方有权随时更换班组,乙方不得无礼取闹。
5.乙方必须为拟投入该项目管理人员、操作人员购买人身意外险并把保单交由甲方审核,备案后方可进场施工。
九、有关安全生产、文明施工:
1、承包人保证安全施工、文明施工,并对施工过程中造成的一切安全事故依法承担全部责任。
(1)承包人除加强自己的施工安全教育外,进入施工现场,必须接受安全管理部门的安全监督检查,并严格遵守相关部门的安全管理规定、安全生产禁令。
(2)承包人因不遵守相关部门的安全管理规定而造成安全事故的,其一切责任由承包人承担,对发包人造成损失的,由承包人负责赔偿。
(3)承包人施工过程中所发生的一切人身伤亡事故,由承包人自行负责,发包人对此不承担任何责任和义务。
(4)发生重大及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门,并通知监理工程师和发包人,按政府有关规定处理。
2、人工挖孔过程中,对可能出现流砂、涌泥、涌水导致塌孔以有出现有害气体等情况,须要有针对性的安全防护措施。
3、桩孔内必须设置应急爬梯供人员上下,使用的吊笼应安全可靠,并配有自动卡紧保险装置,不得使用麻绳和尼龙绳或脚踏井壁凸缘上下。
4、当桩孔内开挖深度超过5米时,应在孔底面以上3m左右处的护壁凸缘上设置半圆形的密眼钢筋做成的安全防护网。防护网随着挖孔深度适当向下设置的增加,在吊桶上下时,作业人员必须站在防护网下面,停止挖土,注意安全。
5、每天开工前必须检测井下有毒、有害气体,并应有相应的安全防范措施。当桩孔开挖深度超过10M时,应配备专门向下送风的设备,风量不少于25L/S。
6、桩孔口四周必须设置护栏围蔽,护栏高度宜为0.8m。已浇砼的深桩口应设置井盖。
7、挖出的土石方应及时运离孔口,不得堆放在孔口周边2m范围内,机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。
8、需要照明时应及时采用安全矿灯或12v以下的安全灯。
9、凡在孔内抽水之后,必须先将抽水的专用电源切断,作业人员方可下孔作业。严禁带电作业,孔口配合孔内作业人员密切注视孔内的情况,不得擅自离岗位。
10、施工场内一切电源的安装和拆除,必须由持证电工专管,电器必须严格接地、接零、和使用漏电保护器。各桩孔用电必须分闸,严禁一闸多孔和一闸多用,严格执行“施工现场临时用电安全技术规范”。
11、使用过程中所有施工材料必须节约,用完以后收敛到下个需要的位置,严禁浪费,如造成材料浪费甲方须对乙方处于浪费材料3倍的罚款并责令改正。两次以上清除出场,只结算已经产生的工程款50%。
12、在工地上严禁打架斗殴、与管理人员顶嘴、使用不文明语言。出现一次处于500.00元罚款。
十、民工工资支付方面的违约责任
承包人违反本合同关于民工工资支付的规定,被民工投诉属实的,承包人必须在3天内予以发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉属实的,承包人必须承担违约责任,并向发包人支付5万元/次的违约金,以此类推。
若仍然不予整改并发放拖欠的款项,使民工采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等行动的,承包人必须承担违约责任,向发包人支付10万元/次的违约金,并立即采取切实有效措施予以整改;拒不采取切实有效的措施整改的,或整改效果不明显的,发包人有权部分或全部解除合同,并要求承包人赔偿由此造成的全部损失。
十一、其他事宜:
本合同未尽事宜,另行协商补充,以书面形式确认为准。
本合同一式肆份。甲方叁份乙方壹份,签字生效,工程完工付清款项后自动失效。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
负责人:(签字) 负责人:(签字)
年 月 日
人工合同 篇3
甲方,_________________
乙方,_________________
法定代表人,_________________
甲方于__________年_____月_____日在工作期间,___________________,鉴于双方对相关的国家法律法规、是否属于工伤及其处理结果均已清楚的了解,为解决赔偿事宜,甲乙双方本着实事求是、诚实守信的精神,由甲乙双方协商一致,依据有关法律规定,达成协议如下,
一、赔偿金额,
1、甲乙双方一致确认,乙方于本协议签订之日前已经支付甲方医疗费工资、护理费、生活费、交通费等计_____________元。
2、在本协议第一条第1项确认费用的基础上,甲乙双方同意乙方在一次性支付甲方下列各项赔偿金、一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金、停工留薪工资、后续医疗费,共计人民币_____________元整(大写,_________________元整)。
二、付款期限,
在本协议签订之日起,乙方通过现金方式支付上述款项。
三、甲乙双方一致同意,自本协议签订之日起,双方劳动关系解除。
四、本协议签订之日起,甲方自愿放弃赔偿差额的权利,且甲乙双方对本协议内容均认可无欺诈和误解。
五、因为自甲方到乙方公司工作至受伤之日未满试用期,乙方尚未完成甲方社会保险的办理。所以,甲方自愿放弃如下权利,
1、要求乙方为其办理社会保险的权利;
2、依照社会保险而享有各项权益的权利。
六、本协议签订后,甲乙双方终结有关工伤事故赔偿问题的一切权利义务关系,甲方不得另行向乙方主张任何权利,乙方也再不承担任何义务,双方再无任何纠纷,并且一方放弃追究另一方的一切法律责任。同时,自签订本协议之日期起,甲方自愿放弃就双方解除劳动关系及工伤赔偿事宜所有享有的一切仲裁、诉讼等权利。否则视为甲方违约,要承担以下规定的违约金数额。
七、违约责任本协议签订后,任何一方不得违约,如一方违约,违约方要承担违约金_____________元。
本协议自甲乙双方签字、盖章之日起生效,本协议一式三份,甲乙双方各持一份。
甲方,_________________(签字或盖章)
乙方,_________________(盖章)
法定代表人,_________________(签字或盖章)
_____年_____月_____日
人工合同 篇4
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,现就乙方承包甲方所属投资广场大厦、卧龙公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议:
1、工程具体范围:投资广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水,卧龙公寓顶层面防水层,中餐厅层面防水层进行翻修处理,在原有防水层另行加铺SBS防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造,对部分节点与立面墙体进行防水处理,具体工程量见,具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。
2、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包,包干价为元。
3、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工,采用符合国家标准的材料,确保施工质量。乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年,五年内出现渗漏水问题(人为或不可抗力因素除外)乙方负责修复,因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复,乙方承担修复的所有费用。如在保修期内,出现质量问题,甲方通知乙方后,乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方,甲方有权另行聘请他人维修,所有费用由乙方承担屋面防水协议书屋面防水协议书
4、工程进度及完成时间为7天,自双方签字确认之日起开始计算。如因雨天或其它不可抗力造成无法施工,工期顺延,由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。
5、工程完工且经甲方验收合格后,甲方在七个工作日内支付工程款的80%即元,其余20%即元留作质量保修保证金,一年后无质量问题甲方将质保金的75%即元支付给乙方,余款在五年保修期满时支付给乙方屋面
6、工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定,避免对物业正常使用的影响。工程施工中的安全问题由乙方自行负责,甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任
7、本协议一式三份,双方各执一份,甲方物业公司一份,自双方签字之日起生效。
8、本协议未尽事宜由双方另行协商解决,不能协商一致的,任何一方均有权向荆州市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼屋面防水协议书合同范本。
甲方:
乙方:
授权人签字:
授权人签字:
年月日年月日
人工合同 篇5
甲方(雇主):_________________乙方(家政人员):_________________
甲乙双方根据大家平等自愿的原则,现就涉及家庭服务过程中的相关与义务达成建筑工程人工费承包合同,具体内容如下:_________________
一、工作时间及地址
工作时间:_________________□住家制。□包吃住;□包吃不住;□不包吃住;□其它:_________________。工作地址:_________________。
二、甲方的权利和义务
假日,不能休息的,双方协商,适当加薪。不得拖欠或扣发家政服务员的工资。双方拟定每月发放一次工资。
不岐视、不虐待、保证家政服务员服务期间人身、财产的安全。有义务对家政服务员的家政服务工作进行指导。
医药费用。
4、有权要求和安排家政服务员重新进行体检,如果体检不合格,费用由家政服务员承担,反之,由甲方承担。
珠宝、现金等贵重物品应自行妥善保管。对家政服务员因工作失误造成的经济损失,应同其协商解决或求助法律帮助。不得侵犯家政服务员的人员权益。
6、发现家政服务员患有不能胜任家政服务的疾病,应及时将其送回,并解除合同。
7、甲方如发现乙方有损害甲方权益的行为,或不胜任家政服务工作,甲方有权解除合同。
甲方:________________
乙方:________________
日期:________________
人工合同 篇6
甲方:
乙方:
经双方协商,甲方将脚手架搭设单包工分部分项工程直接委托给乙方施工。为更好地保质、保量、按期完工单包工工作:特制订以下协议条款,望双方共同遵照执行。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包方式:人工劳务费分包
四、承包内容:脚手架工程:包括用料进出场卸、装及归码,型钢和
钢管的油漆,脚手架、架板、踢脚板(含制作)、安全网的搭设、安装和拆除,爬升脚手架的拼装、安装和爬升,电梯间及所有防护脚手架、文明工地和所有安全通道等脚手架工程,架板、踢脚板(含制作)、安全网的搭设、安装和拆除。
五、承包单价:综合单价按建筑面积(此单价包含2%安全
费用)。
六、工程质量标准:符合脚手架搭设施工验收规范标准;脚手架搭设
必须达到安全施工和文明工地有关规定标准。
七、工期要求:按照项目部总工期计划安排工期;及月计划、周计划
执行。只能提前,不能拖后。
八、双方经济责任:
甲方经济责任:
1、甲方现场代表:
2、甲方对本工程生产全面指负责,双所属的人财物统一调配。
3、甲方给乙方提供施工图纸、施工方案、技术交底、设计变更
等资料。
4、甲方给乙方提供垂直运输设备。
5、按约定向乙方支付承包款项。
乙方经济责任:
1、乙方现场代表:
2、服从甲方统一管理和指挥,对施工的过程及最终产品负责。
3、按图施工,规范操作。
4、对所属工人加强安全生产教育、培训、严格执行公司及项目
部安全生产制度,防止安全事故发生。
5、不得将承包内容转包、分包他人施工。
6、如属乙方原因造成施工中质量问题,乙方必须负责修复,一切费用由乙方自理,项目部将视情节轻重予以罚款。
7、施工材料必须及时整理、归类、不得随意浪费材料,同时做到工完场清,保证下道工序的顺利进行。
九、付款方式:
乙方编制当月已完成工程量进度报表和工程申报计划,经甲方审核完毕,于次月五日至十日按甲方审核后工程款的80%支付乙方承包款,工程竣工验收合格后九十日内一次性结清工程尾款。
十、其它:
1、乙方应文明施工,按章作业。必须按照国家规定的操作规程进行操作,严禁违章操作或野蛮施工。凡发生的大小安全事故(包括非施工期间发生的事故),甲方不承担任何法律和经济责任,均由乙方全部承担。若因乙方的原因而发生的重大伤亡事故给甲方造成的严重声誉影响,甲方扣除乙方1元/㎡。因乙方人员违章作业所造成的安全事故,乙方负全部责任,甲方仅给予提供人道帮助。
2、乙方进工地人员必须持身份证、务工证、暂住证、计划生育证、就业卡(证)。如因证件不齐造成罚款或遣送拘留由乙方承担。进入施工现场必须戴好安全帽,遵守安全生产的一切制度,不得在施工现场为生赌博、打架、嫖娼、酗酒、留宿他人、随地大小便等违规行为。如因不遵守地方和公司项目部的有关规定所造成的一切后果,由乙方负责。
3、乙方所有进场人员必须进行三级教育和安全考试合格后方能使用,必须做好安全生产、文明施工、工完场清。如发现现场材料堆放零乱甲方视情节轻重,最低罚款百元以上。
本协议末尽事宜,甲乙双方协商解决。本协议一式三份,甲乙双方各持一份,存根一份,工程完工,款付清后自行失效。
甲方签(章) 乙方签(章)
年月日年月日
延伸阅读
施工合同6篇
这篇“施工合同”文章是趣祝福编辑经过精心筛选后挑选出来的,供需要的朋友参考借鉴。希望这篇文章能够对你有所帮助。另外,随着国家法律普及程度的提高,我们必须了解到合同的重要性。当事人双方签订合同,积极履行有助推进合同的维护。
施工合同 篇1
甲方:
乙方:
乙方自愿承揽甲方 工程打桩施工。为了明确甲乙双方职责,经双方友好磋商,特订以下条款,供甲乙双方共同遵守。
一、工程名称:
二、工程地址:
三、承包内容及方式:
水泥搅拌桩;包人工费机械费材料费及资料费、水泥送检试块费、人机保险费、桩机进退场费等一切相关费用。
四、工程工期: 日历天,自 年 月 日起至 年 月 日止。
五、工程质量:合格
六、结算方式:
依据甲方提供图纸设计的桩位数量(暂定 根)×每根桩长度(米)×单价每米元结算,另上浮7%作为管理费及税金。合同签订后结算方式与单价不变,工程量按实计算。
七、付款方式:
工程完成并办清结算七天内付至结算总价款的80%,余20%待桩位经质检部门检测合格后付10%;土建主体工程施工完成后付10%。
八、双方职责
㈠、甲方工作职责
1、 甲方提供桩基施工图纸一份和地质勘察资料一份。
2、 甲方提供施工场地坐标点、标高等数据。
3、 甲方负责水电费。
4、 甲方负责静荷载试验费用。
5、 配合乙方做好施工过程中的有关工作。
㈡、乙方工作职责
1、 开工前熟悉图纸、编制施工方案及工艺流程,测量放样放桩位等。
2、 开工前应对工程桩编号。编制打桩施工方案及顺序,做好施工记录,工程施工竣工后应提供5份完整的符合归档要求的技术资料。
3、 乙方应配有施工技术负责人和施工员各1人。以保证打桩准确性、垂直、位移均在规范允许范围,确保桩基质量一次性验收合格。
4、 乙方应自带符合标准的配电箱及施工用电电缆线。
5、 乙方加强对施工作业人员安全教育,采取必要的安全措施,防止意外事故发生。对施工机械和施工人员应投意外保险。如桩基施工过程中发生一切安全事故,其责任及经济损失均由乙方自行负责。
6、 由于桩基数量多,乙方应提供2-4台有效桩机进场进行施工,才能满足施工工期要求。如乙方原因造成施工工期延误,甲方有权对乙方处予300元/天罚款。
7、 乙方精心组织按设计图纸施工,确保本工程一次性验收合格。如因乙方施工引起桩位偏差或桩径、长度未达到设计要求等原因而导致基础加固或其他措施所发生的一切经济责任均由乙方负责,还要承担给甲方造成损失的经济赔偿;如因土质原因承载力达不到设计要求由甲方自行负责。
8、 若双方发生争议,乙方不得以任何理由干扰影响工程的进度、质量,否则视为违约并承担由此引起的一切后果及赔偿责任。
九、未尽事宜,双方协商解决。
十、本工程合同一式二份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效。
甲方:乙方:
代表:代表:
年月日年月日
施工合同 篇2
发包方: (以下简称甲方)
承包方: 班组(以下简称乙方)
甲方承建的广州市 工程的其中室内装修单项工程包给乙方,采用包工方式进行施工,为了明确所承包的工程内容及双方责任,本着互助互利、分工负责的原则,根据有关规定及本工程的实际情况,经双方友好协商制定本协议,希望双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称:厂房 共四栋,各五层,厂房 有地下消防水池一个,建筑面积约22 6㎡(以施工许可证上的建筑面积为准)。
2、工程地点:广 。
二、承包范围:
1、本工程包含厂房B、C、D、E的室内装修工程,采用包工形式,包质量、包验收。
2、乙方负责本合同内的所有工程所需的机械、斗车及一切施工机具,一切安全防护用品。
3、乙方本班工人住宿的房租费、水电费用均由乙方负责。
三、工程内容及单价:
1、内墙面批挡含局部天花,工序为:通线→冲根→淋水→拉毛→挂网→抹灰,单价为:15.00元/㎡。
2、独立柱、窗头梁板及楼梯天花、梯板底、梯侧等所有抹灰工程工序为:通线→冲根→淋水→拉毛→挂网→抹灰,单价为:15.00元/㎡。
3、如乙方只做B、C栋,不做D、E栋,单价则按:14.00元/㎡计算。
4、本单价已包括乙方的管理费、人工工资、食宿费、工人宿舍水电费以及与本工程和自身班组相关的机械设备、工具、电线电缆和属于乙方范围的材料等费用,并包括施工设备、劳务管理、安装、维护、保险、利润、政策性文件的调价及合同包含的所有风险、责任及各项费用,造价结算时不因市场价格变化、人员工资福利及其他政策性文件下而调整。
四、组织领导:
1、甲乙双方必须制定专人专职管理人员负责安排施工生产、人员调动。
2、乙方必须确保进场人员的政治素质及身体素质,严禁使用童工。
3、乙方必须服从甲方统一指挥调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理制度,如质量安全制度、文明施工制度,不得聚众闹事、赌博。
五、工期要求:
乙方必须有足够的劳动力,满足本工程的要求,并按甲方要求的时间完成每个工序,工期为每三天完成一层,如超过工期要求,每超过一天罚款500.00元。
六、质量要求:
1、乙方所承包的各分项工程必须严格按照施工图纸及有关施工规范进行施工,质量验收标准除按有关验收标准执行。
2、每完成一道工序先报给主管施工人员认可后方可进入下一道工序。
3、如本分项验收不合格,所造成的返工及材料损失由乙方负责。
七、双方责任:
(一)甲方责任:
1、负责工地现场工程质量、安全生产、工程进度、配料、用料及各项规律制度的指挥、监督与管理。
2、每栋建筑物提供一个主电箱,每层一个分电箱,每层一个水源,负责一切机具机械的电源线架接。
3、监督乙方班组安全用电以及对各种机具使用的全过程。
(二)乙方责任:
1、严格按施工图纸与设计变更施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量。
2、严格管理班组自身的安全生产教育,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免生产安全事故。
3、必须做到文明施工,工完场清,并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度、搞好监理单位、甲方及其他班组的关系;
4、乙方工人进场后10天内必须提供平安卡、身份证复印件和工人姓名清单,未办理平安卡的必须按规定办理;乙方自行解决工人的食宿,甲方工地现场不提供工人宿舍、食堂等。
5、严格按照图纸要求下料,不造成人为的浪费,爱惜公物,严格履行财务领(借)手续。如发现人为浪费材料或有意损坏机械材料的照价赔偿。
6、乙方每完成一道工序或当班所余下的废料及垃圾,当班清理,做到工完场清。
7、乙方必须派一名专职工程技术人员在工地,负责安全生产,工程质量,人员调动,严格把好质量关。
八、工程竣工验收及结算:
1、工程质量必须达到国家现行施工验收范围以及建设监理单位和甲方的要求。
2、按每月所完成的工程量支付80%,剩余20%在乙方所承包的工程全部完成并经验收合格后10天内结算并付清所有工程款。
3、每月发放工资时,乙方必须先编制好各班组的工人工资表,工资表要填写规范,要有工人姓名、身份证号码、工资数额,本人签名确认上交到项目部备案后才发放工程款,否则不予发放。
九、违约责任:
1、因甲方无故停工或甲方不按规定支付工程进度款,乙方有权向甲方提出索偿。
2、乙方不按施工图纸要求和约定范围施工,或由于乙方原因不按约定时间完成相关工程量,或乙方原因导致工程出现严重质量问题导致甲方经济损失的,甲方有权要求乙方赔偿损失,甚至终止合同,乙方完成的工程量不予结算。
十、安全生产、文明施工
1、严格遵守各项安全生产规律制度,各种机具要专人使用,定期保养,操作人员要持证上岗、专人专机。
2、凡操作者违反操作规程和工地有关安全规定所造成的安全事故,不管伤及他人或自己,其一切责任均由乙方负责。
3、乙方班组工人进场必须列出花名册及身份证复印件送交到项目部,否则不准进入施工现场。
4、所有人员禁止在工地进行赌博、打架、吸毒、偷抢、嫖chang等违法活动,如有违反的送交当地派出所处理,所产生的刑事责任由乙方负责;凡因打架致使他人受伤者,除要负责伤者医疗费、赔偿误工费外,罚款乙方壹仟元(在当月工程款结算中扣除)。
5、为搞好工地文明施工,对工地现场环境必须有专人负责清扫,以保证场地整洁卫生;工棚、工场不得随意乱拉乱接电线;烟头、火种必须随手熄灭,防止死灰复燃。
6、严禁穿拖鞋进入施工现场,并必须正确配戴安全帽,否则每次罚款50元/人。(在当月工程款结算中扣除)
7、严禁偷窃工地材料,如发现每次罚款壹仟元,并将偷窃者送交当地派出所处理。
十一、附则:
1、本合同未尽事宜,双方另行协商解决,甲方对以上条款保留最终解释权。
2、本合同一式两份,各执一份,自签订之日生效,合同期完成并付清承包款时失效。
甲方代表:乙方代表:
日期: 日期:
施工合同 篇3
甲方: 合同编号:
乙方: 签订时间: 年 月 日
丙方: 签订地点:
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定,结合本工程的实际情况,经三方协商一致,同意签订本合同,共同遵守执行。
工程名称:日丰地板采暖 ,施工工期: 施工地点:施工面积: ㎡ 施工单价:元/㎡ 工程总造价: 元整。
一、施工内容及选材:
1、辐射层:日丰地暖专用辐射层 (EPE)
2、盘管层:日丰牌地暖专用管 PE-Xb □PE-RT □
3、配件:日丰牌 分水器路、日丰牌过滤器。
4、其它:(注:使用非日丰牌地暖专用管、非日丰牌分水器、过滤器、地暖膜时此合同无效。)
二、质量及验收标准:
1、地暖工程安装依照中华人民共和国《低温热水地板辐射采暖系统施工安装》(03K
404)及相关标准验收。
2、系统安装完毕进行水压试验,最小试验压力不得低于0.6Mpa,可升到0.8Mpa,
然后稳压,稳压时间为10分钟。压降不超过0.05Mpa,即为试压合格。
三、甲方责任:
2、甲方必须负责协调供热、供水等各部门关系,保证乙方正常施工,如因上述原因导致延误工期,甲方应补偿乙方损失。(每天按工程总造价的1%进行补偿)。
3、本程将封闭管理施工,甲方保证施工人员及现场的安全,控制非施工人员出入。
4、甲方确保能够提供:温度为55℃-70℃,压力标准为0.4Mpa的热源入户供地暖系统正常运转,乙方保证甲方地表温度达到20℃以上。
5、甲方保证乙方进场施工地面平整干净,合乎施工要求。
6、施工终结,甲方需及时到现场试压。试压合格后,甲方必须做好成品保护工作,如出现人为造成漏水现象,一切后果由甲方承担。
四、乙方承诺:
7、收到甲方工程预付款后,按照约定时间施工,保证按时完工。
8、甲方不得任意拆改地盘系统,凡没有拆改过的管路部分(日丰地暖专用管、分水器、过滤器),乙方终身保修。
9、在使用过程中,由乙方安装的地暖工程包括所有设备、材料出现问题,三方约定时间前往现场,按照先保证甲方正常使用,后分析事故原因及责任区分的原则进行事故处理,由于甲方人为因素而出现任何问题,责任均由甲方自行承担。
五、付款方式:合同签订后,甲方首付50%的工程预付款。余款在施工完毕、验收合格后一次性结清。
六、违约责任: 按合同法有关规定执行。
七、本合同由签订之日生效,未尽事宜,由双方协商解决。
八、本合同一式叁份,甲、乙、丙三方各执一份。
附:在试压合格后,由甲方签字认可。试验压力:0.6Mpa是:□ 否:□试压人:。甲方签字:
甲方:乙方:丙方:**总代理
地址:地址:地址:
委托代理人:委托代理人:经办人:
电话:电话:电话:
施工合同 篇4
甲方:XXXXXXXXXXXXXXXX
乙方:XXXXXXXXXXXXXXXX
甲方以包工不包料的方式将鼓楼广场XXXX楼屋面、卫生间及地下车库部分防水工程委托乙方组织施工,为了明确双方责任,组合本工程具体情况,经协商一致签订合同,并共同遵守。
一、承包内容
XXXX楼屋面采用XXXX卷材防水(XXXX层);卫生间、地下车库地面采用聚氨酯防水涂料XXXXmm厚,分三遍成活;地下室外墙为聚氨酯卷材XXXXmm厚(XXXX层)。包括所有材料水平、垂直运输、施工、清理、蓄水试验、放水等全过程。
二、工程单价
屋面为XXXX元/m2;卫生间及地下室地面为XXXX元/m2;地下室外墙为XXXX元/m2(含人工、税及安全、意外伤害等各种风险费用)。
三、工程期约
XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日到XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日,总工期XXXXX天。
四、工程结算
1、甲方按乙方的实际工程进度每月XXXX日付完成工程量的XXXX%工程款,待验收合格后付清余款。
2、工程数量按实际施工面积结算。
三、工程质量
1、乙方在工程开工和验收之前,应向甲方提供完整的技术资料。
2、质量标准应达到国家有关验收规范要求,防水层必须粘结牢固,接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实,在24小时蓄水条件下,无渗漏现象。
3、工程按合同完成后,如质量验收不符合标准,乙方必须返工修理直至符合要求,并承担返修的一切费用,由此造成的损失,由乙方全额赔偿。
四、施工安全
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照防水工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙方负责。
3、遵守工地规章制度,服从甲方现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、如遇雨季施工,必须注意边坡稳定性,教育工人随时注意边坡;如乙方忽略此工作造成施工人员或第三者伤亡,一切费用均由乙方自行负责。
五、本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,双方盖章或签字即发生法律效力,违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。
甲方(公章):XXXXXXXXX乙方(公章):XXXXXXXXX
法定代表人(签字):XXXXXXXXX法定代表人(签字):XXXXXXXXX
日期:XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日
施工合同 篇5
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经协商一致,甲方同意将石坝小学操场西面60米X5米直跑道交予乙方施工。为明确甲、乙双方在工程中的权利、义务和经济责任,特签订本合同共同遵守执行。
一、工程情况
工程名称:60米X5米直跑道
施工地点:石坝小学操场西
二、工程范围及内容
按照甲乙双方可确认的设计方案及协定的内容进行施工,工程承包主要内容:
60米X5米直跑道的施工。
三、合同工期:
1、本工程工期从收到甲方通知后起计,5个工作日完成。
2、有以下原因之一者,由甲方或监理签证确认后工期可以顺延:
a.甲方在施工期间修改设计,并相应增减乙方施工的工程量或影响乙方下道工序的施工;
b.因不可抗力的自然灾害等事件影响;
c.因甲方原因造成的工期延误;
d.风雨潮湿天,不宜施工的。
四、工程质量要求:合格。
五、合同价款
1、施工过程中,甲方根据材料款及用工数进行付款。
2、工程费用:
路基石160块 X 13.5元=2160元 石子4车 X800元=3200元 水泥8包X20元=160元 沙子一车250元 石粉2车X550元=1100元 人工:大工5 X250元=1250元 小工5 X150元=750元
总计大写:捌仟捌佰七十元整 小写:8870元
六、付款方式与工程结算
工程结束后转账
七、工程验收
1、材料进场,乙方须提塑料材料的出厂合格证及质检报告。
2、在工程施工进程中,乙方所使用的材料、人力技术、施工程序、施工质量必须按照合同及承诺、行业标准要求执行。
3、乙方必须按照双方确认的要求进行施工。
4、工程施工完毕,乙方提前两个工作日书面通知或口头通知甲方验收;如甲方在约定验收时间内未能验收或投入使用或进行下一道工序,则双方同意视为自动验收合格处理。
八、竣工交付后服务
乙方为本工程向甲方提供壹年免费保修。如因地震及人力不可抗力的自然灾害,或因原地基及认为破坏、不正当使用等原因而引起的问题不属于乙方保用范围。
九、甲方责任
1、甲方负责免费提供工地上的用水、用电、临时仓库、材料堆放地点及其它与施工相关事宜,费用由甲方负责。
2、在乙方进场施工前,甲方必须提供已完成符合要求的基础,如因原基础原因造成面层损坏(例如原基础沉降引起面层的质量)与乙方无关。
十、乙方责任
1、委派 为现场管理代表,按施工安全、质量规范做好文明施工、安全施工。
2、乙方有责任为所有现场施工人员购买人身保险,在施工过程中乙方施工人员发生人身安全事故,由乙方负责。
3、乙方进场后必须接受管理人员及现场监理的监管并予以积极配合。
4、若出现质量争议,应提交质检部门裁定。
十一、争议的解决
1、在合同执行中,若发生未尽事宜,双方经协商,可签订补充合同。
2、在执行本合同中如发生争议,应通过友好协商解决,如协商不能解决,可提请主管部门调节,调节不成,则提交重庆市仲裁委员会提请诉讼。
3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本合同双方签署后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇6
发包方(以下简称甲方):住址:联系方式:
承包方(以下简称乙方):住址:联系方式:
风险提示:发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,结合本市家庭装饰的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭装饰工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
一、工程基本情况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程面积:
4、工程期限:开工日期:________年____月____日;风险提示:关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 竣工日期:________年____月____日。
二、工程价款总工程款:本合同总工程款根据《装修工程工程预算表》定为元人民币整(:___________),实际结算以合同价格(具体内容在乙方进场施工过程中根据实际填写并由甲方与乙方指定人员共同确认)为准
三、工程图纸乙方设计师完成的施工图必须由甲方审图,经甲方确认后签字认可,乙方方可施工。?乙方必须严格按甲方认可的图纸施工(安装)。甲方向乙方提供设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、设计方各执一份。风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
四、材料供应
1、本工程所需,按报价单规定应由甲方自购的施工材料,应为符合设计要求的合格产品,分别在各项工程开工之日前三天内由甲方采购供应到工地现场,采购数量由乙方提供,如因乙方计算不准确导致材料浪费并超出规定时间不能退回给商家,由此造成甲方的损失由乙方承担,如材料数量不够,由甲方补够,工期不变。甲方供应材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。
2、乙方无权擅自更换甲方提供的材料,没有甲方签字确认,不支付费用。
3、甲方如果要求更换不同档次或品牌的材料,则根据市场价格作差额增减补贴。在施工过程中,如原定材料缺货时,乙方可在甲方认可下更换由公司指定的相同质量的材料。
4、乙方采购的材料,如乙方提供的材料系伪劣商品的,应按提供材料原价格的三倍补偿给甲方。
5、乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
五、工程款支付方式
1、合同签定后,在乙方进场(以发出开工报告为准)开始施工后5个工人日内,甲方向乙方支付工程造价的30%作为备料款。
2、工程完成50%以上(即在天花布线完成、墙面装修完成一半以上),甲方向乙方支付工程造价的20%的工程款;工程完成90%后(主要工作基本完成,剩余施工收尾准备验收工作),甲方向乙方支付工程造价的20%;工程竣工后,,乙方向甲方移交全部竣工资料,甲方审核无误后,甲方向乙方支付工程造价的20%工程款。
3、工程全部完工验收后二个月内,甲乙双方按实际工程量进行结算。甲方留下总造价的10%作为装修质量保证金,其余余额应在二周内支付给乙方。
六、工程工期
1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、甲方未按约定完成工作影响工期,工期顺延。
3、乙方责任不能按期开工或无故停工影响工期,工期不顺延。
4、因设计变更或非乙方原因造成停电、停水及不可抗力因素影响,导致停工______小时以上(累计计算),按一天顺延工期。
5、由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
6、在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。
7、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。
8、施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。
七、工程质量及验收风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。本工程质量标准应达到国家质量评定的优良等级。验收标准:按国家现行的《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(等其他及版现行的相关施工规范及标准;双方确定的施工图和审定的预算表及变更确认书。隐蔽工程在隐蔽前,由乙方通知甲方到场验收,甲方收到乙方通知后,五天内甲方或甲方组织的有关部门进行验收。验收期为两天,如甲方不能按时验收,乙方可自检后如实填写隐蔽记录,甲方应予以承认。
八、安全生产和防火
1、因甲方违反有关安全操作规程、消防条例和防火规范,导致发生安全或火灾事故,甲方承担由此产生的一切经济损失。
2、因乙方违反有关安全操作规程、消防条例和防火规范,导致发生安全或火灾事故,乙方承担由此产生的一切经济损失。风险提示:保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。
九、维修约定
1、本工程交工后,乙方在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起,为______个工作日。
2、因甲方使用不当或甲方的其他原因引起的质量问题,乙方实行有偿维修。
3、甲方在使用过程中要求更改或增加项目时,乙方实行有偿服务。风险提示:明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
十、违约责任
1、不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,相应损失由乙方承担,由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方违约金______%。
2、如非乙方过错造成的其它不可预见的原因造成工期廷误,甲方确认后工期可顺X。
3、对竣工验收后,所有工程在保修期内发现并证实属于乙方责任的问题,乙方返修。由于乙方施工中违反操作常规造成人员伤害,责任乙方自负。
4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的材料、家具、陈设或其它物品,如有损坏,乙方应照价赔偿。
5、由于乙方违反物业管理规定所造成罚款和赔偿费用,由乙方负责。
6、由于乙方擅自拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责并承担责任。十一、争议解决双方发生争议协商解决不成时,按下列第_____种方式解决:
1、向__________仲裁委员会申请仲裁;
2、向___________人民法院起诉。十二、合同生效
1、本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。
2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式_____份,甲乙双方各执_____份。甲方(签章):委托代理人:联系电话:________年____月____日乙方(签章):法定代表人:联系电话:________年____月____日附件:
1、施工图纸共_____张
2、装修预算书(经甲乙方共同签字确认)共_____页
3、甲方提供装饰装修材料明细表
4、乙方提供装饰装修材料明细表
5、其他:本合同共_____页(附件)____________________________工程装修预算书序号项目名称单位数量合计材料及共计说明(包括备注)123456
发包方(签字)________年____月____日
承包方(签字)________年____月____日
(附件)____________方提供装饰装修材料明细表金额单位:________元材料名称单位品种规格数量单价金额供应时间供应至的地点
发包方(签字)________年____月____日
承包方(签字)________年____月____日
工程合同6篇
工程合同 篇1
甲方:
乙方:周本华电焊班组
甲方经认真考察、研究、决定将 空调板、护栏、阳台栏杆制作安装工程承包给乙方施工。按照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规遵循平等、公平和诚信的原则,双方经友好协商,就有关事项达成协议。
一、工程概况
1、工程名称:2、工程地点:承包方式:包工、包料、包安装、质量、包安全。
本工程栏杆按照每米单价一次性包干。 楼梯栏杆158元/米。
3、栏杆图样按照甲方提供的样图为标准,如有特殊工艺要求变更费用另计,增加平方按照单价计算。
4、决算方式:按实计算
5、工程总价:
6、材料报验由乙方负责,甲方和监理公司和验收由乙方负责。
二、合同工期及进度要求;
1、计划开工日期:
2、计划竣工日期:
3、工期要求:乙方应根据甲方要求,配合总包方进度。框架部分内完成。钢化玻璃安装待通知。由于乙方责任未按期完成延误一天,乙方按工程总造价的千分之三支付违约金(不可抗力因素除外),不
影响甲方拆除外架。
三、质量标准
1、乙方制作的产品质量严格执行国家相关标准,对于标准和规范上未明确说明的,可以经甲方、监理方确定的文件和图案为施工标准。并按照小区前期做的样板作为验收依据,乙方所制作的产品应包做包交,主材规格型号和壁厚严格按图纸要求或甲方的要求采购。
2、选材标准:
(1)钢材:规格采用甲方提供的图纸说明,确保设计钢管壁厚,使用国家标准钢材,玻璃采用6+6双钢夹胶片,夹胶玻璃。
(2)油漆:采用凌湖牌“红丹防锈漆,一遍红丹漆,两遍普通面漆,按甲方要求。
四、质量责任
1、在施工过程中随时按受甲方、监理方的质量、安全检查。服从总包单位指挥,对三方安全、质量隐患应无条件服从整改。
2、每道工序完成后,须经建议方、监理方验收合格后方可进行下道工序施工、要有隐蔽工程验收记录。
3、在施工过程中,栏板采用焊接连接方式,部分余料连接使用。
五、安全责任:
1、乙方在施工过程中加强安全教育及安全管理。施工过程中发生的一切安全事故由乙方负责。
2、乙方在施工前必须向甲方、监理方提供施工安全技术交底书。
3、乙方进入工的的人员必须遵守甲方监理,总包单位的现行各种规章制度。
六、合同款及付款方式
1、付款方式“栏杆框架安装完,经甲方监理验收确认后,付合同总价的50%,玻璃安装完成外架拆除,付到工程总造价的80%,竣工验收后付至95%,余款5%作为工程质量的保修金,等甲方决算后一次性支付。
2、本工程合同的总价不包含施工配合以及水电费。
七、售后服务
保值期1年,属于质量问题由乙方负责维修(人为因素除外)
八、违约及合同纠纷
协商解决,协商不成的按《中华人民共和国合同法》中规定通过诉讼解决。
九、其他约定事项:
乙方的投标报价文件及提供甲方的相关资料是该合同的组成部分,在施工过程中必须及时提供。
本合同双方签字生效,如有一方违约将承担另一方的损失。 备注:
甲方: 乙方:
单位名称(盖章): 单位名称(盖章): 委托代表人: 委托代表人:
工程合同 篇2
甲方:
乙方:
甲方维修办公楼室内,现委托乙方采取包工、包料、机械、设备、安全生产及双方责任,特商定如下条款共同遵守执行。
一、项目名称:办公楼室内维修
二、工程地址:松原市宁江区善友乡
甲方将此工程发包给乙方施工,所需人工由乙方提供。
三、工程面积及造价:本工程为三层办公楼建筑面积为1200平方米。室内维修,原地面拆除,铺地板砖,原有办公室门拆除,换成实木套装门和防盗门。由于窗户破损严重无法使用,需拆除更换新钢窗。室内需要粉刷涂料。工程造价为人民币壹拾陆万柒仟陆佰叁拾叁元整。
四、工期:自20xx年6月1日至20xx年7月30日止。
五、方式:乙方按照甲方要求进行施工维修。要求乙方施工中不能影响单位正常工作,保证工程质量,所有材料符合环保要求,保持室内卫生。
六、甲乙双方的责任:
1、乙方必须服从甲方管理人员指挥、调配指导及管理,遵守甲方现场和各项管理及规章制度。做到文明施工、安全施工。
2、乙方必须指定专职管理人员,负责安全施工,负责安排施工,人员调配、技术安全、工程质量及生活,现场卫生、安全等工作事宜。提供作业场地和生活区域。
3、乙方强化施工人员安全生产教育,严格按操作规程施工,不准乱搭乱接电线,不建章施工,严格杜绝火灾等安全事故发生,否则由乙方承担由此产生的全部责任及损失。
4、乙方必须配备好人员和机械设备保证工期和质量,非外来因素,如雨天、地质灾害等误工,工期给予顺延。无故拖延工期,每拖延一日按工程总造价的0.5%支付罚金。
七、付款方式:乙方按甲方要求保证质量和工期,验收合格交工后乙方提供发票,甲方付给乙方工程款。
八、此合同一式二份,甲乙双方各执一份,签字后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇3
工程管理各位同学:
现将《土木工程合同管理》的试题汇集发给你们,请认真对照教材做一遍。
试题汇编分为:1.试题结构介绍。2.试题样卷。3.模拟试题 。 4.试题分
类。(如有错误的请以教材为准予以更正为盼。)
预祝考试成功!
试题结构;
一、单项选择题 (本大题共20小题。每小题1分,共20分)
二、多项选择题 (本大题共5小题。每小题2分,共10分)
三、名词解释题 (本大题共5小题。每小题3分,共15分)
四、简答题(本大题共5小题。每小题5分,共25分)
五、案例分析题 (本大题共2小题。每小题15分,共30分)
样卷
一、单项选择题 (本大题共20小题。每小题1分,共20分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.合同担保方式中,既可以用当事人自已的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是()
A.保证B.定金 C.留置 D.抵押
2.当事人负债务,有先后履行顺序的,先履行的一方未履行的,后履行的一方有权拒绝其履行要求,这种情况为()
A.同时履行抗辩权B.不安抗辩权
C.先履行抗辩权 D.后履行抗辩权
3.对于可撤销的建设工程施工合同,当事人有权请求下列哪一部门撤销该合同( )
A.建设行政主管部门 B.工商行政管理部门
C.合同管理部门 D.人民法院
4.依据《合同法》的规定,执行政府定价或政府指导价的合同,合同当事人一方逾期接受货物时,遇价格上涨,应( )
A.按原价格执行 B.按新价格执行
C.按原价和新价的平均价执行 D.按市场价执行
5.《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指()
A.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失,要求对方承担赔偿责任
B.委托代理人订立合同,由于条款约定不明确导致的损失,应由委托人承担
C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失,追究代表人缔约的过失责任
D.订立合同时,由于本方对合同风险估计不足,履行过程中受到的损失应由自已负责
6.投标人在投标过程中出现下列情况时,招标人可以没收投标保证金的是( )
A.投标文件的密封不符合招标文件的要求
B.投标文件中附有招标人不能接受的条件
C。购买招标文件后不递交投标文件
D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正
7.评标委员会成员人数应为!人眇上的单数,其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的( )
A.1/4B.1/3C.1/2D.2/3
8.如果下列合同文件出现不一致,具有最高解释效力的是()
A.图纸 B.工程量清单 C.中标通知书 D.施工合同专用条款
9.承包人在协议条款约定的日期内编制、敝施工组织设计和进度计划,应()
A.由建设单位主管部门确认和提出修改意见
B.由业主确认和提出修改意见
C.由工程师确认和提出修改意见
D.由项目经理确认和提出修改意见
10.在建设工程施工合同履行中,工程师接到承包人延期开工申请后,以书面形式答复承包人的时限为()
A.24小时 B.48小时 C.3天 D.7天
11.工程项目施工合同以付款方式划分可分为:①总价合同;②单价合同:③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列,应该是()
A.③一②一① B.①一②一③ C.③一①一② D.①一③一②
12.当仲裁庭由3名仲裁员组成时,其中首席仲裁员应由()
A.仲裁委员会主任指定 B.仲裁庭指定
C.当事人共同选择 D.仲裁委员会指定
13.投标保函的金额一般为投标报价总金额的()
A.0.1%~0.55% B.0.5%~3% C.3%~5% D.5%~10%
14.在FIDIC土木工程施工合同条件中,有权将工程的部分项目的事实发包给指定分包商的
是()
A.业主 B.承包商 C.分包商 D.设计单位
15.按照惯例,下列风险中应由业主承担的是()
A.一个有经验的承包者不能预测的情况的风险
B.进度和质量风险
C.材料和设备采购风险
D.报价的完备性和正确性风险
16.建设工程合同可以从不同角度进行分类,从完成承包的内容分,可分为()
A.建设工程总承包合同、建设工程承包合同、分包合同
B.建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同
c.施工合同文本、FIDIC土木工程施工合同条件
D.计划合同与非计划合同、诺成合同与实践合同
17.投标保证金的有效期一般应超过投标有效期()
A.7天 B.14天 C.28天 D.30天
18.按索赔事件的性质,索赔可分为工程变更索赔、工程终止索赔、不可预见的外部障碍或
条件索赔和()
A.工期拖延索赔B.综合索赔
C.承包商与业主问的索赔 D.单项索赔
19.FIDIC合同条件规定,保留金全部退还给承包商是在()
A.施工全部完毕之后B.工程移交之后
C.保修期满之后 D.竣工验收报告批准之后
20.如果合同中约定了仲裁条款,则在合同履行过程中一旦发生争议,不能选用的解决方式
是()
A.和解 B.调解 C.仲裁 D.诉讼
二、多项选择题 (本大题共5小题。每小题2分,共10分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的
括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
21.当事人在合同的订立过程中有过错,给对方造成损失,应当承担订约过错责任的情形包
括()
A。假借订立合同,恶意进行磋商的
B.泄露对方商业秘密的
C.提供虚假情况的
D.故意隐瞒与订立合同有关重要事实的 E.经过艰苦的谈判但最终未签订合同的
22.我国《招标投标法》规定,建设工程招标方式包括()
A.公开招标 B.邀请招标 C.议标
D.地区内招标 E.行业内招标
23.按我国《建设工程施工合同(示本)》的规定,应由发包人完成的工作包括()
A.土地征用和拆迁 B.临时用地申报批准手续 C.提供工程地质报告
D.做好现场安全保卫工作 E.提供工程进度计划表
24.在建设工程设计合同履行中,因故发生变更或违约时,关于设计费的正确处理方法有
()
A.委托人因故要求修改设计的,需增付相应设计费
B.委托人因故要求中途停止设计时,承包人不退还已多付的设计费
C.委托人因故要求中途停止设计的,承包人需要退还已多付的设计费
D.因委托人未按期提供设计所必须的资料而造成窝工的,应增付设计费
E.委托人超过合同规定的日期支付设计费时,应偿付逾期违约金
25.FIDIC合同条件规定,承包商的义务包括()
A.对工程质量负责
B.在缺陷责任期内负责照管工程现场
C.执行工程师发布的各项指令
D.拒绝接受指定的分包商
E.对施工现场的安全负责
三、名词解释题 (本大题共5小题。每小题3分,共15分)
26.合同法律关系
27.指定分包商
28.工程索赔
29.不平衡报价法
30.缺陷责任期,
四、简答题(本大题共5小题。每小题5分,共25分)
31.简述违约责任与缔约过失责任的区别。
32.简述工程项目施工招标应具备的条件。
33.在施工合同的履行过程中,应不可抗力导致的费用应如何分担?
34.新版示范本中规定的工程变更包括哪些范围?
35.简述引起工程费用索赔的主要原因。
五、案例分析题 (本大题共2小题。每小题15分,共30分)
36.某项工程建设项目,发包人与承包人按《建设施工合同文本》签订了工程施工合同,工程未进行投保。在工程施工个过程中,遭受暴风雨不可抗力的袭击,造成相应的损失,承包人及时向监理工程师提出了索赔要求,并附索赔有关资料和证据。索赔报告的基本要求如下:
(1)遭暴风雨袭击是因非承包人原因造成的损失,故应由发包人承担赔偿责任。
(2)给已建部分工程造成损失,损失计18万元,应由发包人承担修复的经济责任,承包人不承担修复的经济责任。承包单位人员因此灾害数人受伤,处理伤员医疗费用和补偿金总计3万元,发包人应予以赔偿。
(3)承包人进入现场的施工机械、设备受到损坏,造成损失8万元,由于现场停工造成台班费损失4.2万元,发包人应负赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元,发包人应予支付。
(4)因暴风雨造成现场停工8天,要求合同工期顺延8天。
(5)由于工程破坏,清理现场需费用2.4万元。发包人应予以支付。
问题:对承包人提出的要求如何处理(请逐条回答)
37.某房产司开发一框架结构高层写字楼工程项目,在委托设计单位完成施工图设计后,通过招标方式选择监理单位和施工单位。
中标的施工单位在投标书中提出了桩基础工程、防水工程等的分包计划。在签订施工 合同时,业主虑到过多分包可能会影响工期.只同意桩基础工程的分包,而施工单位坚持 部应进行分包。在施工过程中,房产公司根据预售客户的要求。对某楼层的使用功能进行 调整(工程变更)。
在主体结构施工完成时,由于房产公司资金周转出现了问题,无法按施工合同及时支 付施工单位的工程款。施工单位由于未得到房产公司的付款.从而也没有按分包合同规定 的时闾向分包单位付款。
问题:
(1)房产公司不同意桩基础工程以外其他分包的做法有理吗为什么
(2)施工单位由于未得到房产公司的付款,从而也没有按分包合同规定的时问向分包 单位付款。妥当吗为什么
模拟试题及答案
一.单选
○初步设计经审查后,发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改,如果不是属于依据 资料错误原因,则修改资料责任应由( B )来承担.
A.委托方 B.设计单位C.监理工程师D.主管部门
○监理工程师超过授权范围发布指令,承包商执行后导致成本增加,这项额外费用应由( A)。
A.业主承担
B.业主从监理费中扣除,转付给承包方
C.承包方承担,因他执行的是无效指令
D.监理单位给予支付
○采用FIDIC合同条件的施工合同,计入合同总价内的暂定金额使用权由( B)控制。
A.业主 B.监理工程师 C.总包商 D.分包商
○监理合同内约定,业主免费提供给监理机构的测量设备,监理工作完成后,监理单位( D)。
A.向业主支付使用费并归还业主B.将设备免费带走
C.向业主支付折旧费后带走 D.不须向业主支付费用将设备归还业主
○合同履行过程中,因一方当事人的违约导致对方受到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元,则违约方应支付对方的金额为( D )。
A.1万元 B.2万元 C.3万元 D.4万元
○经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,( A )。
A.另一方可请求法院强制执行
B.仲裁机构可强制执行
C.另一方可以请求公安机关强制执行
D.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款
○设计工作正式开始前,委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金,合同履行过程中进行阶段支付时,( C)。
A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回
B.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回
C.每次阶段支付时均不许扣减定金
D.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费
○初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程,采用的合同类型应为( B)。
A.总价合同 B.单价合同
C.成本加酬金合同 D.成本加奖惩合同
○进行施工中间验收后,在合同约定的时间内,监理工程师即未在验收记录上签字,也未提出任何不合格的意见,则承包商( A )。
A.可继续施工 B.应等待监理工程师进一步指示后在施工
C.要求监理工程师再次检验 D.可报请业主作出决定
○一方当事人要求变更经济合同,经双方协商达成一致。但由于合同变更导致对方的经济损失应由( A)。
A.提出变更方承担 B.对方承担
C.平均分担 D.提出变更方按较大的比例承担
○承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算,至( B )止所经过的日 历天数。
A.合同约定的竣工日 B.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日
C.办理竣工结算之日 D.工程保修期满之日
○监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,( C )
A.同质业主后即可调换B.无需通知业主即可调换
C.取得业主书面同意后才能调换 D.合同签订后不允许再调换
○分包商在施工现场的协调管理工作,应由( C)负责。
A.业主 B.监理工程师 C.总包商 D.分包商自己
○招标准备阶段编制的标底,应是反映招标工程项目的( B)。
A.施工图预算价格 B.当前建筑市场价格
工程合同 篇4
甲方:*****工程有限公司
乙方:
按照《合同法》结合中工程具体情况经甲乙双方协商达成以下协议:
一、 工程名称:土方工程
二、 工程内容:******小区
三、 工程地点:*******
四、 工程量、单价及承包形式:
工程量以施工图基坑面积和瑞贝卡房地产开发公司方共同签认开挖深度进行计量决算,基底20cm作为主体施工单位清土工程量,不计入本次机械挖运工程量,本次挖运土方单价一次包死,土方挖掘、外运单价 元/M3,本工程单价为综合价,含各种可预见、不可预见的因素。
五、工程基槽验收完成,由****公司监理、甲方等相关人员共同确认的工程量支付。
六、工期:
该工程工期暂定为 日历天,开工时间20xx年 月 日,竣工时间20xx年 月 日,挖土开工时间如有变动按甲方另行通知为准,不扣除节假日、雨雪天,该土方挖运工期每超过1天甲方罚乙方人民币壹万元整。
乙方每运挖总工程量的1/3时,工期最长不得超过1天。如当期总工程量的1/3运挖量超过1天,在下期总工程量1/3的运挖工期仍未将工期赶齐的,甲方有权单方解除合同,并追偿乙方因逾期施工给甲方造成的一切损失。
七、现场管理及质量要求:
1、乙方应绝对服从甲方项目部、监理单位和主体施工单位的指令,做到施工后的场地干净、平整等,为后续施工提供较好的环境。乙方应无条件配合总承包单位施工,不得以任何理由推诿、拒绝。在土方挖掘、运输过程中发现一次不服从管理或推诿、拒绝、扯皮现象,乙方除必须无条件服从外,甲方另处乙方20xx罚款。乙方严重不服从甲方管理的,甲方有权单方面解除合同,同时乙方承担因此给甲方造成的损失,且不再支付所完工费用。乙方汽车出土路线根据甲方需走小区南门,汽车出土不能走庐山路小区出口。
2、乙方在挖掘过程中绝对保证按图示标准、标高开挖,决不允许超挖、少挖。如出现超图示基底标高下挖,乙方应无条件按补救措施施工到设计基底标高,并承担所有费用。
3、乙方运土车出入小区必须用水冲洗车轮,保持小区出入口内外干干净净,符合市政要求并承担由此产生的一切费用。
4、无偿提供家天下场区内、外所有回填土(指回填用土不付已方任何费用,乙方负责将土运到甲方指定地点堆放。)
八、安全文明施工:
乙方在挖土、外运土方的过程中,应严格执行有关安全操作的规程,确保机械及人身安全。挖土、运输过程中的所有事故责任及发生
的费用均由乙方负责。遇到紧急情况或事故发生时,乙方应采取积极措施,防止事态进一步扩大,尽最大可能减少经济损失,并按有关规定进行逐级上报。
九、其它
1、乙方服从甲方及政府主管部门管理,造成损失的由乙方全部负责。
十、争议:
本协议在履行过程中发生争议时,当事人双方应及时协商解决,协商不成时,双方同意由漯河仲裁委员会仲载。
十一、违约:
如有违约按《合同法》执行。
十二、本协议一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,自双方签字(盖章)后有效。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
法定代表或代理人: 法定代表或代理人:
签订日期: 年 月 日
工程合同 篇5
甲方:
乙方:
经协商,甲乙双方就学院零星工程维修承揽施工事宜达成如下协议:
一、工程概况
1、承包范围:甲方指定的各项零星工程。
2、承包方式:包工包料
3、使用材料:由乙方自行选定,但必须保证质量。
二、双方义务
(一)甲方
1、做好施工前准备工作,确保乙方能按时进场施工。
2、保证乙方施工用水、用电等条件。
3、协助乙方维持现场秩序,及时处理各种问题。
4、在施工过程中,施工若有变更,应提前合理时间通知乙方做好相应的准备,并负责随时检查督促工作进度和质量。
(二)乙方
1、开工前应通知甲方,以便甲方派人进行监督。
2、施工产生的垃圾乙方必须及时进行清扫处理,保证施工现场的卫生整洁、干净。
3、乙方负责人要保证好施工人员的防火、 防盗、 防意外事
故等安全保障工作,发生相关损害的,由乙方自主承担责任。
三、工程验收
施工完毕后,由甲方进行质量验收,乙方应予配合。
四、工程价格及结算方法
1、总工程量:按实际签证工程量计算。
2、工程定价:以签证协商价为准。
3、总金额:单价215;总施工数目(最后以实际完成工程量结算)。
五、保修
发生质量问题时,乙方应当及时、有效、充分地履行维修义务。甲方不承担材料、工钱、交通、食宿等任何费用,但非乙方人为原因或不可抗力造成破坏的情形除外。
六、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。
七、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经甲、乙双方签字
盖章后生效。
甲
方:(盖章)
乙
方:
(盖章) 委托人:委托人:________年____月____日年____月____日
工程合同 篇6
合同编号:
技术服务合同
项目名称:
委托方(甲方):
受托方(乙方):
签订时间:
签订地点:
有效期限:
技术服务合同
委托方(甲方): 住 所 地: 法定代表人: 项目联系人: 通讯地址: 电 话: 传 真: 电子信箱: 受托方(乙方):住 所 地:法定代表人: 项目联系人: 通讯地址: 电 话: 传 真:
电子信箱:
本合同甲方委托乙方就 提供主体结构改造加固设计专项技术服务,并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。
第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下:
1.技术服务的目标:
2.技术服务的内容:由乙方再委托安徽省建筑工程质监二站承担) 。
第二条 乙方按下列要求完成技术服务工作:
1. 技
2. 技术服务时间:
3. 技
第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作,甲方应当向乙方提供 下列工作条件和协作事项:
1.提供技术资料: 该建筑物相关原始档案资料及后期维修改造资料。
2.提供工作条件:
(1)(2)
第四条 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为:
1.技术服务费:
2.技术服务费由甲方支付给乙方。具体支付方式和时间如下: 合同签订后支付20%定金;余款在交付成果时付清。
第五条 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收:
第六条 双方确定:
1.在本合同有效期内,甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所 完成的新的技术成果,归(甲、双)方所有。
2.在本合同有效期内,乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件 所完成的新的技术成果,归双 (乙、双)方所有。
第七条 双方确定,在本合同有效期内,甲方指定甲方项目联系人,乙方指定陈信堂为乙方项目联系人。
一方变更项目联系人的,应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应承担相应的责任。
第八条 双方因履行本合同而发生的争议,应协商、调解解决。协商、调解不成的,确定按以下第 1、2 种方式处理:
1.提交仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
第九条 本合同一式
第十条 本合同经双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章) 法定代表人/委托代理人:年 月 日
乙方:(盖章) 法定代表人/委托代理人:年 月 日
动工合同6篇
趣祝福小编费劲心思打造了这份“动工合同”,希望您会喜欢。如今,社会飞速发展,合同在很多情况下都扮演着重要角色。因此,在签署合同时,用语一定要小心谨慎,规范准确。如果您对这一话题感兴趣,欢迎关注我们的网站!
动工合同【篇1】
编号:
劳动合同书
(劳务派遣)
甲方:
乙方:
签订日期:年月日
一、劳动合同双方当事人基本情况
第一条甲方:
法定代表人(主要负责人):
注册地址:
经营地址:
第二条乙方:性别:户籍类型(非农业、农业)
居民身份证号码:
在甲方工作起始时间:年月日
家庭住址:
邮政编码:
户口所在地:
二、劳动合同期限
第三条本合同为固定期限劳动合同。
本合同于年月日生效,其中试用期至年月
日止。本合同于年月日终止。
甲方派遣乙方到用工单位的派遣期限自年月日开始。
三、工作内容和工作地点
第四条甲方派遣乙方工作的用工单位名称:
第五条乙方同意根据用工单位工作需要,担任岗位(工种)工作。
第六条根据用工单位的岗位(工种)作业特点,乙方的工作区域或工作地点为:
第七条乙方按用工单位的要求应达到_____的工作标准。
四、工作时间和休息休假
第八条用工单位安排乙方执行工时制度。
执行标准工时制度的,乙方每天工作时间不超过8小时,每周工作不超过40小时。每周休息日为。
用工单位安排乙方执行综合计算工时工作制度或者不定时工作制度的,应当事先取得劳动行政部门特殊工时制度的行政许可决定。
第九条甲方和用工单位对乙方实行的休假制度有:
五、劳动报酬
第十条甲方每月日前以货币形式支付乙方工资,月工资为元。
乙方在试用期期间的工资为元。
甲乙双方对工资的其他约定:
第十一条甲方未能安排乙方工作或者被用工单位退回期间,按照地方最低工资标准支付乙方报酬。
六、社会保险及其他保险福利待遇
第十二条甲乙双方按国家和地方的规定参加社会保险。甲方为乙方办理有关社会保险手续,并承担相应社会保险义务。
第十三条乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按国家、地方有关规定执行。甲方按支付乙方病假工资。
第十四条乙方患职业病或因工负伤的待遇按国家和地方的有关规定执行。
第十五条甲方为乙方提供以下福利待遇:
七、劳动保护、劳动条件和职业危害防护
第十六条甲方应当要求用工单位根据生产岗位的需要,按照国家有关劳动安全、卫生的规定为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品。
第十七条甲方应当要求用工单位根据国家有关法律、法规,建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方和用人单位的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。
第十八条甲方应当要求用工单位建立、健全职业病防治责任制,加强对职业病防治的管理,提高职业病防治水平。
八、劳动合同的解除、终止和经济补偿
第十九条甲乙双方解除、终止、续订劳动合同应当依照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方有关规定执行。
第二十条甲方应当在解除或者终止本合同时,为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明,并在十五日内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续。
第二十一条乙方应当按照双方约定,办理工作交接。应当支付经济补偿的,在办结工作交接时支付。
九、当事人约定的其他内容
第二十二条甲乙双方约定本合同增加以下内容:
十、劳动争议处理及其它
第二十三条双方因履行本合同发生争议,当事人可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
第二十四条本合同的附件如下:
第二十五条本合同未尽事宜或与今后国家、地方有关规定相悖的,按有关规定执行。
第二十六条本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):乙方(签字或盖章):
法定代表人(主要负责人)签字或盖章:
签订日期:年月日
使用说明
一、本合同书可作为用人单位与职工签订劳动合同时使用。
二、用人单位与职工使用本合同书签订劳动合同时,凡需要双方协商约定的内容,协商一致后填写在相应的空格内。
签订劳动合同,甲方应加盖公章;法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章。
三、经当事人双方协商需要增加的条款,在本合同书中第二十二条中写明。
四、当事人约定的其他内容,劳动合同的变更等内容在本合同内填写不下时,可另附纸。
五、本合同应使钢笔或签字笔填写,字迹清楚,文字简练、准确,不得涂改。
六、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,交乙方的不得由甲方代为保管。
动工合同【篇2】
甲方:________________________
乙方:________________________
根据《中华人民共和国劳动法》等有关规定,甲乙双方在平等自愿的基础上签订本合同。
一、据甲方生产需要招用季节性临时工,乙方符合招工条件(另文)者自愿报名,经考核合格者予以录用(试用期为______天)。
二、录用后,生产期间,按计件工资标准,定时发放,不再享受其它任何费用。
三、生产期间,甲方向乙方提供生产所需的劳动防护用品(工作服当年用工结束时统一收回保管),不再享受生产以外劳保福利待遇。
四、乙方必须遵守以下的厂纪厂规。
1、按照规定上下班,服从甲方工作安排。
2、不得找人代替(特殊情况不能上班者,必须事先请假)。
3、爱护公司财物,保管好自己的工具用品。发生丢失要给予赔偿。
4、注意环境卫生,进餐统一在公司食堂,不允许在车间内进食。
5、未经甲方准许,不得携带厂内任何物品出厂。
6、严格按甲方各管理规定(另文)做好本职工作,保证产品质量。
7、满25天以上才能计发工资,在公司规定日发放工资,其它时间不予发放。
五、如违反上述厂规厂纪者,甲方有权解除合同予以辞退;乙方对工厂工作安排,工资待遇或其它种种原因如有不满,同样有权解除合同离厂。
六、本合同于每年用工时开始签订,甲乙双方签字或盖章后即生效,当年用工结束时即终止。
七、注意安全生产,乙方如违反操作规程所出现的事故,乙方应负责主要责任;乙方确因无法避免的工伤事故,甲方承担医疗期间医疗费用及工资。
甲方(签章):___________________乙方(签章):___________________
___________年________月______日___________年________月______日
住所:____________________居民身份证号码:________
住址:____________________
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律规定甲、乙双方经平等协商,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限
第一条甲、乙双方同意按以下方式确定本合同期限:
有固定期限:从____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条双方同意本合同有效期内前____个月为试用期(即从____年____月____日起至____年____月____日止)。
二、工作内容
第三条乙方同意根据甲方工作需要,在__________岗位(工种)工作。
三、工作地点
第四条乙方工作地点为:公司内和由于岗位要求到公司外指定场所
四、工作时间和休息休假
第五条要作时间按照下列方式确定执行:
1、订单任务制和小组个人计件制
2、执行国家标准工时制度
3、甲方按照国家有关规定安排乙方工作时间;在乙方自愿基础上,甲方可以安排乙方加班,并且按国家相应规定进行调休或者按规定支付给乙方加班费。
第六条甲方应当根据《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律规定安排乙方休息休假。
五、劳动报酬
第七条()执行定时工作制综合计算工时工作制乙方为甲方工作,甲方每月以货币形式支付乙方工资,工资数额为________元;试用期工资为__________元;
()执行按件计酬工资标准按照甲方合理标准发放。
六、社会保险
第八条社会保险根据乙方意愿可选择下列第______种方式作为本合同条款:
1、甲乙双方应按家有关部门关于社会保险有关规定缴纳职工养老、工伤保险等社会保险费用。双方解除、终止劳动合同后,按有关规定办理转移手续;
2、因客观原因,乙方拒绝甲方为乙方缴纳各项社会保险费用,同意甲方将甲方应缴纳部分以现金方式支付给乙方。
七、劳动保护、劳动条件职业危害防护
第九条甲方为乙方提供必要劳动条件和劳动工具,建立健全生产工艺流程,制定操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。甲方应按照国家有关门规定组织安排乙方进行健康检查。
第十条甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度教育和培训。
八、劳动纪律
第十一条乙方应遵守甲方依法制定规章制度;严格遵守劳动安全卫生、生产工艺、操作规程和工作规范;爱护甲方财产,遵守职业道德;积极参加甲组织培训。提高思想觉悟和职业技能。
第十二条乙方违反劳动纪律和操作规程等造成甲方损失,乙方赔偿实际损失;
九、劳动合同解除和终止
第十三条甲、乙双方解除或终止本劳动合同依据《劳动合同法》具体规定执行及本劳动合同《附页共二页员工特别守则》执行。
十、违约责任
第十四条关于专项技术培训及违约金规定:
_______________________
第十五条关于竞业禁止及违约规定:
________________________
十一、劳动争议处理
第十六条因履行本合同发生劳动争议,甲、乙双方可以申请调解;调解不成,可向劳动争议仲裁委员会申请仲裁;对裁决不服,可以向人民法院提起诉讼。
第十七条本合同未尽事宜按有关规定执行。
第十八条本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
十二、当事人约定其它内容
第十九条甲、乙双方可就上述未规定条款约定如下:
_____________________
甲方(盖章):____乙方(签字):____
法人代表(或其它委托代理人)签章:________
签订日期:______年____月____日
乙方:_____________________身份证号码:________________________________
根据《中华人民共和国劳动法》及有关法律法规,经甲乙双方平等自愿协商一致,同意签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限
1、本合同为期限劳动合同,合同期自____________年_________月_______日起至____________年_________月_______日止。
2、若乙方开始工作时间与约定时间不一致,以实际到岗之日为合同起始时间建立劳动关系。
二、工作内容和工作地点
1、在合同有效期内,甲方根据公司业务需要及乙方的技能、工作业绩等,在与乙正式劳动合同范本方充分协商的基础上,可以调整乙方的工作岗位、工作内容和工作地点。
2、在合同有效期内,甲方调整乙方的工作岗位、工作地点、工作内容时,不再与乙方另外签订劳动合同,只需在原订合同上进行相应的变更说明;
乙方应履行新任岗位工作职责、工作内容和相关协议,待原订合同期满后,再按照新任岗位、工作地点签订合同。
三、工作时间和休息休假
1、甲方依法制定员工工时、休息和休假制度;
乙方须遵守甲方依法制定的工时、休息和休假制度,并按照规定上下班。
2、乙方依法享有的婚丧假、女职工产假等,按照甲方依法制定的相关规章制度执行。
3、甲方因项目工作需要安排乙方延长工作时间或节假日加班加点的,乙方应服从甲方的统一安排;
加班费用在项目提成里支付。
4、乙方加班不能自行决定,须经上级安排或者按照程序报上级批准,否则不视为加班。
四、劳动合同的变更、解除、终止和续订
1、甲乙双方在本劳动合同的有效期内,可以遵循平等自愿、协商一致的原则,依法变更劳动合同部分条款。
2、订立劳动合同所依据的法律、法规、规章制度发生变化导致本合同内容发生变化时,可以对本合同相关内容进行变更。
3、订立本合同的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的,经甲乙双方协商同意,可以变更本合同相关内容或解除本合同。
4、经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。
5、甲乙双方解除劳动合同,必须按国家有关法律、法规及甲方依法制定的相关制度执行。
6、本合同期满前,甲乙双方应按照有关规定就合同续订或者终止事宜表明自己的意见,并办理相关书面手续。
五、双方协商约定的其他内容
乙方应当保守甲方的商业秘密,不得泄露给任何第三者(亦包括无工作上需要的甲方雇员)。乙方违反保密义务则视为严重违反本合同,如给甲方造成经济损失的,甲方有权向乙方全额追索。此保密义务在合同终止或期满后任何时间对乙方仍有约束力。
六、违反劳动合同的责任
1、乙方未提前30天向甲方提出辞职或有其他擅自离职情形的,甲方将在乙方办理交接工作后支付乙方的当月工资和办理相关的离职手续;
由此给甲方造成经济损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。
2、甲乙双方任何一方违反本合同及其附件的约定,给对方造成经济损失的,应根据实际造成的损失依法给对方予以赔偿。
七、劳动争议处理
1、在签订本合同之时,乙方须保证自己已不存在其他的劳动关系。
如果由于乙方未与原工作单位解除劳动关系而引起的纠纷,视为乙方严重违反本合同,甲方有权与其立刻解除劳动关系。全部责任由乙方承担,甲方对此不负任何法律责任,乙方还必须赔偿甲方因此遭受的任何损失(包括但不限于甲方因此对外承担的损失、招聘费、培训费等)。
2、甲乙双方在履行本合同中若发生劳动争议,应当协商解决,协商不成的,当事人一方要求仲裁的,应当自劳动争议发生之日起六十日内可以向相关部门提请仲裁。
八、其他规定
1、如果乙方的通讯地址发生变更,乙方应即时书面通知甲方,否则甲方按照本合同中所列的通讯地址给乙方邮寄的文件,视为已送达。
2、本合同未尽事宜,按照国家及地方法律法规及甲方的规章制度执行。
3、下列文件作为本合同附件,与本合同具有相同的效力:
甲方(签章):____________________乙方(签章):____________________
联系电话:_________________________联系电话:_________________________
____________年_________月_______日____________年_________月_______日
动工合同【篇3】
甲方(单位)名称:_______________________
单位所有制性质:_________________________
电话号码:_______________________________
地址:___________________________________
乙方(工人)姓名:_______________________
性别:___________________________________
年龄:___________________________________
家庭住址:_______________________________
_________(甲方)因生产工作需要,招用_________为农民轮换(农民合同制)工人。为维护劳动关系双方的合法权益,经协商一致,签订本合同,共同遵守。
一、合同期限
本合同有效期为_________年_______个月,自_________年______月______日起至_________年______月_____日止,其中试用期或熟练期_________个月。本合同期限届满,甲乙双方即终止执行。
二、生产(工作)任务
1.在合同期内,乙方同意按甲方生产工作需要,到_________车间(部门)从事_________生产(工作)。
2.甲方对乙方应完成的生产、工作任务,需达到的数量、质量指标提出如下要求:__________________________________。
三、劳动保护和劳动条件
甲方遵照国家有关本行业职工的生产、安全、劳动保护、卫生健康等规定,改善劳动环境,为乙方提供必要的生产(工作)条件,保障乙方的安全和健康,并负责对乙方进行安全生产教育和技术培训,特殊工种需要经考试合格,方能上岗。
四、工资、福利、劳动保险和政治待遇
1.乙方在试用期或熟练期内的工资待遇与同工种固定工相同;试用期或熟练期满后的工资待遇,高于本单位固定工。定为_______级_________元。奖金及各种津贴、补贴均与固定工相同。合同期满或经甲、乙双方同意,提前解除合同,甲方按乙方工作年限(农民轮换工年出勤满250个工作日、农民合同制工人年出勤满270个工作日)每满一年由甲方加发一个月本人标准工资。
2.乙方的劳保用品、福利待遇、生活补贴等与甲方同工种固定工的标准相同。
3.乙方工作满一年以上需要探亲,可享受15天(包括路程在内)的探亲假待遇,工资照发,路费报销。
4.乙方在甲方工作期间患病、负伤、致残、死亡的待遇,按下列规定处理:
(1)患病或非因公负伤,停工医疗期以三个月为限,医疗费和停工医疗期间的生活待遇与固定工相同。病愈后不能继续从事原工作的,或停工医疗到期尚未痊愈的,甲方可解除合同。因停工医疗到期尚未痊愈被解除合同的,企业发给两个月本人原标准工资的医疗补助费。
(2)乙方因工负伤,由企业给予免费医疗,并按月发给相当于本人原标准工资的生活费。医疗终结(一般以六个月为限),经医院证明,并经甲方所在地的市、县劳动鉴定委员会确认,不能从事原工作或其他工作的,由乙方户口所在地的县或乡送回原所在村安置,由甲方按有关政策规定发给因工致残抚恤费。
(3)乙方非因公死亡,甲方一次发给两个月本企业平均工资的丧葬补助费,并发给其供养直系亲属三个月本人原标准工资的救济费。
(4)乙方因工死亡或因工致残全部丧失劳动能力回乡安置后死亡的,由甲方一次发给三个月本单位平均工资的丧葬补助费。并按月发给供养直系亲属抚恤费,至受供养者失去受供养条件时止。
动工合同【篇4】
甲 方:_____
乙 方:___________________________
身份证号:___________________________
根据《中华人民共和国劳动法》,甲乙双方经平等协商同意,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限
本合同期限为 年,生效日期 年 月 日至 年 月 日。
二、工作内容
乙方同意根据甲方工作需要,担任 岗位(工种)工作。
三、劳动报酬
每天工作12小时,上四天白班休息两天,上四天夜班休息两天。第一个月为实习,工资1600元,转正后,月工资2500~3000元。多劳多得。
四、劳动纪律
乙方不得迟到、早退、旷工、怠工,有事请假要经老板同意,无故迟到一次罚款10元,无故旷工一天,罚款100元。
乙方应遵守甲方依法制定的规章制度;不得抵触老板安排的任何工作。每天下班后搞好自己工作台卫生。严格遵守劳动安全卫生、生产工艺、操作规程和工作规范;爱护甲方的财产,遵守职业道德;积极参加甲方组织的培训,提高思想觉悟和职业技能。
五、其他
乙方签合同时交押金1000元,三个月后全部退还。本合同期限届满,劳动合同即终止。双方当事人在本合同期满前 30 天向对方表示续订意向。甲乙双方经协商同意,可以续订劳动合同。
本合同一式两分,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方(盖章):__________________
乙方:_________________________
代表人(签字):________________
身份证号码:____________________
_________年________月_______日
_________年________月_______日
动工合同【篇5】
一、合同期限
1、本合同自_**年**月_**日起生效。本合同有效期经甲、乙双方商定,合同有效期限为**_天,至_**年**_月**_日止。
二、工作任务
(一)乙方生产(管理)工种(岗位或部门):_**。
(二)乙方完成甲方正常安排的生产(工作)任务。
三、工作时间
(一)甲方实行每日不超过**小时,平均每周不超过**小时的工作制度。并保证每周乙方至少不间断休息**小时。
(二)甲方可以报经劳动行政部门批准实行不定时工作制或综合计算工时工作制。
(三)甲方因生产、工作需要,经与工会和乙方协商同意,可安排乙方加班加点,但每个工作日延长工作时间不得超过**小时,每月累计不得超过**小时。
(四)有下列情形之一的,甲方延长工作时间不受第(三)项规定限制:
1、发生自然灾害、事故或者其他原因,威胁劳动者生命健康和财产安全,需要紧急处理的;
2、生产设备、交通运输线路、公共设施发生故障,影响生产和公共利益,必须及时抢修的;
3、在法定节日和公休假日内工作不能间断,必须连续生产、运输或者营业的;
4、必须利用法定节日和公休假日的停产期间进行设备检修、保养的;
5、为完成国防紧急任务的;
6、为完成国家下达的其他紧急生产任务的。
四、劳动报酬
(一)乙方工资分配形式、标准:
1、甲方按照政府有关企业职工工资,特别是不得低于本市最低工资标准的规定,制定本企业工资制度,确定乙方工资形式和工资标准。
(二)甲方应在合同期满时如期发放货币工资。
(三)甲方安排乙方加班,平时和休息日加班无法安排补休的,按不低于国家(含省、市)规定的标准发给加班工资。
(四)如甲方克扣或无故拖欠乙方工资,拒不支付乙方加班工资,低于本市最低标准支付乙方工资的,均应予补发,并应按国家规定支付乙方经济补偿和赔偿金。
五、保险福利待遇
(一)乙方其他各种福利待遇、按甲方依法制定的制度执行。
六、劳动保护和劳动条件
(一)甲方执行国家有关劳动保护规定和标准,包括有关女职工、未成年工(16周岁至未满18周岁的职工)的劳动保护规定和《广东省劳动安全卫生条例》,切实保护乙方在生产、工作中的安全和健康。
(二)乙方有权拒绝甲方的违章指挥,对甲方及其管理人员漠视乙方安全健康的行为,有权提出批评并向有关部门检举、控告。
八、劳动纪律及奖惩
乙方应遵守甲方依法制定的《职工守则》等各项管理制度,甲方有权对乙方履行制度的情况进行检查、督促、考核和奖惩。且相关事宜应先告知乙方。
九、续订、变更、解除、终止劳动合同
(一)本合同固定期限届满即自然失效,双方必须终止执行。如经双方协商同意,可以续订合同。
(二)本合同经甲、乙双方协商一致可以解除。
(三)有下列情形之一的,甲方可解除劳动合同。
1、乙方严重违反劳动纪律及甲方依法制定的规章制度;
2、乙方严重失职、营私舞弊、对甲方利益造成重大损害的;
3、乙方的行为按照国家的法律、法规规定被追究刑事责任的;
4、乙方不能胜任工作,经培训或调整工作岗位仍不胜任工作的;
(四)有下列情形之一的,乙方可随时解除劳动合同:
在工作期内;经国家有关部门确认,甲方劳动安全卫生条件恶劣,没有相应保护措施,严重危害乙方安全健康的;甲方不能按劳动合同规定支付劳动报酬;甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;甲方故意不履行劳动合同,严重违反国家法律、法规,侵害乙方其他合法权益的。
十、本合同未尽事宜,法律法规有规定的,按法律法规规定执行;法律法规没有规定的,由双方协商解决;双方协商一致,可以变更本合同。若双方协商不成或者发生劳动争议,应当依法向调解机构申请调解,向人民法院起诉。
十一、本合同一式**份,自双方签字盖章之日起生效;双方各执一份。甲方应按规定建立职工名册备查,并向劳动部门办理备案手续。
甲方(盖章):_________
乙方(签字):__________
_________年____月____日
动工合同【篇6】
单位名称:
住所:
法定代表人:
联系电话:
劳动者姓名:
联系电话:
身份证号:
家庭住址:
紧急联系人:
联系电话:
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律规定甲、乙双方经平等协商,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限
第一条 甲、乙双方同意按以下方式确定本合同期限:
有固定期限:从____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条 双方同意本合同有效期内的前____个月为试用期(即从____年____月____日起至____年____月____日止)。
二、工作内容
第三条 乙方同意根据甲方工作需要,在____________________岗位(工种)工作。
三、工作地点
第四条 乙方工作地点为:公司内和由于岗位的要求到公司外指定的场所。
四、工作时间和休息休假
第五条 工作时间按照下列____方式确定执行:
1、订单任务制和小组个人计件制。
2、执行国家标准工时制度。
3、甲方按照国家有关规定安排乙方工作时间。在乙方自愿的基础上,甲方可以安排乙方加班,并且按国家的相应规定进行调休或者按规定支付给乙方加班费。
第六条 甲方应当根据《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律规定安排乙方休息休假。
五、劳动报酬
第七条 选择________方式支付报酬。
1、执行定时工作制或综合计算工时工作制的.乙方为甲方工作,甲方每月以货币形式支付乙方工资,月工资数额为________元。试用期工资为__________元。
2、执行按件计酬的工资标准按照甲方合理的标准发放。
六、社会保险
第八条 社会保险根据乙方意愿可选择下列第______种方式作为本合同条款:
1、甲乙双方应按国家有关部门关于社会保险的有关规定缴纳职工养老、工伤保险等社会保险费用。双方解除、终止劳动合同后,按有关规定办理转移手续。
2、因客观原因,乙方拒绝甲方为乙方缴纳各项社会保险费用,同意甲方将甲方应缴纳部分以现金的方式支付给乙方。
七、劳动保护、劳动条件和职业危害防护
第九条 甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具,建立健全生产工艺流程,制定操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。甲方应按照国家有关部门的规定组织安排乙方进行健康检查。
第十条 甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。
八、劳动纪律
第十一条 乙方应遵守甲方依法制定的规章制度。严格遵守劳动安全卫生、生产工艺、操作规程和工作规范。爱护甲方的财产,遵守职业道德。积极参加甲方组织的培训。提高思想觉悟和职业技能。
第十二条 乙方违反劳动纪律和操作规程等造成甲方损失的,乙方赔偿实际损失。
九、劳动合同的解除和终止
第十三条 甲、乙双方解除或终止本劳动合同依据《劳动合同法》具体规定执行及本劳动合同执行。
十、违约责任
第十四条 关于专项技术培训、服务期及违约金的规定:____________________________。
第十五条 关于竞业禁止及违约规定:________________________________。
十一、劳动争议处理
第十六条 因履行本合同发生的劳动争议,甲、乙双方可以申请调解。调解不成,可向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。
第十七条 本合同未尽事宜按有关规定执行。
第十八条 本合同一式____份,甲乙双方各执____份。
甲方(公章):
法定代表人(签字):
签约日期:________年_______月_______日
乙方(签字):
签约日期:________年_______月_______日
用人合同书6篇
如何写一份有效的正式合同,可以让人感到安心和实际性。签订合同对于维护双方权益在发生争议后具有重要意义。栏目小编整理了与“用人合同书”相关的一些非常有用的信息,希望本文内容能够帮助您获得更好的成果,并提供更多的帮助方案!
用人合同书 篇1
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国劳动法》以及现行相关法律、法规、规章和政策,经双方商定,甲方聘用乙方为临时职工,甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上订立本聘用合同,共同遵守本合同条款。
一、聘用合同期限
本合同为有固定期限的聘用合同。合同期自年月日起至年月日止。
其中年月日至年月日为试用期(试用期应包括在合同期内),合同期满聘用关系自然终止。
二、工作内容
1(具体职责由教务处根据班主任工作管理条例而定),完成工作任务;
2、乙方应遵守甲方依法制定的管理制度;
3、甲方根据本合同约定和《临时聘用人员管理办法》对乙方实施奖励和处分。
三、权力及义务
1、甲、乙双方应严格遵守法律法规,严格执行国家有关工作时间、劳动保护、安全卫生等规定。
2、甲方制定的各项具体管理制度应符合法律法规的规定。甲方为乙方提供符合规定的工作条件,并按时支付其劳动报酬。
3、乙方应严格遵守各项安全操作规程,服从甲方的管理,按时、按量完成工作任务。
4、乙方向甲方须缴纳1000元合同保证金(合同到期后全额返还),在合同期间乙方不得在外单位从事兼职工作。
5、按学校要求班主任收取的学费、书费、补考费等必须在当天下午3:30之前交学校财务。
6、试用一年后经考核合格者,从第二年起开始缴纳养老保险、失业保险和医疗保险。
四、工资福利待遇
1、班主任薪金
(1)、基本带班人数:120名学生,基本薪金:700元;
(2)、带班人数超过基本带班人数薪金:1.5元/生;
2、招生津贴
招生人数:10个/年+带班人数×7%,招生费与在编职工一样
3、其他津贴
(1)、监考费与在编职工一样;
(2)、中餐补助与在编职工一样;
(3)、节假日发放实物与在编职工一样,发放现金、购物卡是校内职工的一半。
4、寒、暑假带薪休息,每月基础工资700元。
5、甲方按时支付乙方工资,于每月上旬发放上月工资,不得无故克扣、拖欠工资;
6、乙方按要求参加甲方每年两次的工作总结大会。
五、合同的变更、终止和解除
1、劳动合同需变更的,应经双方协商一致,并按原签订程序变更合同。
2、聘用合同期满或双方约定合同终止条件出现时,聘用合同自行终止。在聘用合同期满一个月前,经双方协商同意,可续订聘用合同。
3、甲方单位被撤销,聘用合同终止。
4、经双方协商一致,聘用合同可以解除。
5、乙方有下列情形之一的,甲方可以解除聘用合同:
(1)在试用期内被证明不符合聘用条件的,或不能胜任本职工作的;
(2)违反规章制度,不服从工作安排和管理,或无正当理由旷工,旷工连续超过5天的;
(3)严重失职、渎职,给甲方利益造成损害的;
6、乙方有下列情形之一的,甲方可以解除聘用合同,但应提前三十天以书面形式通知乙方:
(1)乙方患病或非因公(工)负伤,医疗期满后不能从事原工作,也不服从另行安排适当工作的;
(2)聘用合同订立时所依据的客观形式发生重大变化,致使已签订的合同无法履行;
(3)乙方不履行合同的。
7、乙方在聘期内违反法律法规,被追究责任的,劳动合同自行解除。
8、乙方提出解除劳动合同的,应当提前三十日以书面形式通知甲方。
9、甲方有下列情形之一的,乙方可以通知甲方解除聘用合同:
1)在本合同规定的乙方试用期内的;
(2)甲方未按规定支付工作报酬或提供工作条件的。
10、经甲乙方双方协商一致,劳动合同可以解除。
六、违约责任
甲、乙双方违反合同约定,均应承担相应的违约责任。造成对方经济损失的,按实际损失承担经济赔偿责任。
七、其他事项
1、本合同未尽事宜,按法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度执行。
2、本合同依法订立后,双方必须严格履行。
3、在聘用合同履行期间发生争议的,应由双方协商解决,经协商不能解决的,可向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。甲乙双方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
4、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,均具有同等的法律效力。
5、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时,以国家法律、法规为准。
甲方(公章):
法定代表人(签字):乙方(签字):
年月日年月日
用人合同书 篇2
用人部门(甲方):
受聘人员(乙方):
甲方因工作需要临时聘用工作人员,经卫生院院务会研究决定,甲方招聘乙方为临时工作人员,双方协商达成以下协议:
一、工作期限
年 月 日至 年 月 日为乙方工作时间,期限为一年。
二、工作任务
乙方在甲方的 岗位承担工作。
三、劳动纪律和待遇
1、甲方根据国家法律、法规的有关规定结合本院实际情况制定工作纪律和各项规章制度,乙方必须自觉遵守,服从甲方管理,服从甲方工作调整。
2、甲方应切实加强单位内部的岗位责任制,建立健全各项考核制度,做到责任明确、考核严格、奖罚分明。
3、乙方基础工资同新聘正式职工标准,试用期为一年,其他节假日福利待遇同正式职工 。
四、终止解除聘用协议条件
1、在合同期内,有下列情况之一者,甲方可以提出解除聘用合同:
(1)试用期间被证明不符合聘用条件的,续聘考试及考核不合格者;
(2)患病或非因工负伤,医疗期满后不能从事原工作,也不能从事另行工作安排者;
(3)严重违反劳动纪律或医院规章制度的;
(4)无理取闹,打架斗殴者;因服务不到位与患者发生纠纷的。
(5)不履行合同,不按要求完成工作任务或年度考核不称职的;
(6)医院因管理、技术条件等客观情况发生变化,使原劳动协议无法履行或国家岗位编制调整需裁减人员;
(7)严重失职,对用人单位利益造成重大损害的;
(8)被依法追究刑事责任的。
2、在合同期内,下列情况之一者,本人可以提出解除聘用合同:
(1)用人单位不能按劳动合同规定支付劳动报酬的;
(2)用人单位不履行劳动合同,或者违反国家政策法规,侵害临时工合法权益的;
3、任何一方需要解除劳动协议,应提前书面通知另一方。
五、双方协定的其他事项
1、乙方在聘用期间由于某种原因对甲方所造成的医疗差错事故严格按卫生行政主管部门有关文件及医院有关规定执行。
2、本协议未尽事宜,按国家有关政策规定办理或双方协商解决。
六、调解与仲裁
双方履行本协议如发生争执,可协商解决,协商无效,可申请劳动争议仲裁,对仲裁裁决不服,可向甲方所在地人民法院起诉。
七、本协议书一式二份
甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效,具有法律效力,本协议期限届满自行终止。
甲方:
乙方:
日期:
用人合同书 篇3
甲方(用人单位):
乙方(职工):
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家、省等有关规定,遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则,订立本劳动合同。
一、合同期限
第一条本合同的期限类型为固定期限合同,本合同生效日期 年 月 日,其中试用期月,本合同到 年 月 日终止。
二、工作内容和工作时间
第二条甲方安排乙方从事岗位工作。
第三条乙方的工作任务和职责是
第四条甲方按国家规定安排乙方的正常工作时间(详见工作安排表)。因工作需要,甲方可以安排乙方加班工作。
三、劳动报酬
第五条乙方试用期工资为元/月,试用期满工资为元/月。甲方每月日如期支付(当月/上月)货币工资。
第六条因工作需要加班加点,甲方按元/小时发放加班费用。甲方因工作需要要求乙方加班时,乙方不得推诿,无故不参加加班者,视旷工处理。
四、劳动合同的变更、解除和终止
第七条任何一方要求变更本合同的某项内容,都应以书面形式通知对方。双方经协商一致,可以变更本合同,并办理新签劳动合同的手续。甲乙双方可以按照《劳动合同法》第36条、38条、39条、40条、41条、44条的相关规定解除或终止劳动关系。
五、违反合同责任
第八条一方违反合同,给对方造成经济损失的,应根据其后果承担经济赔偿责任:乙方辞职未提前30天书面告知甲方放弃,乙方同意视为已给甲方带来损失,赔偿以1500元起计。
第九条乙方未在甲方处工作满一年提出辞职的,乙方需向甲方支付1000元的培训费用。
六、调解与仲裁
第十条双方按劳动合同法有关规定执行。
七、其他
第十一条本合同未尽事宜,按国家、省、市有关规定办理。本合同一式二份,甲乙双方各一份。
下列甲方规章制度为本合同附件,与本合同具有同等效力:
(1)公司规章制度
第十二条双方约定(可另加附件):
(1)甲乙双方对本合同约定的工时工作制度、劳动报酬标准无异议,并保证在本合同解除或终止时,不再就月工资金额和加班工资标准再追究对方的责任。
(2)乙方在签订本合同时已经知悉并完全理解甲方的各项规章制度,并同意遵守。
(3)乙方自愿不购买社会保险,经甲、乙双方协商,由甲方出资为乙方购买雇主责任险及人身意外险,当发生工伤事故时,乙方同意该保险赔款冲抵甲方根据法律规定承担的赔偿款。
甲方(盖章):
乙方(签名):
日期:
用人合同书 篇4
甲方:
联系地址:
法人代表:
乙方:
现居住地址:
家庭地址:
联系电话:
因工作需要,甲方招聘乙方作为超市服务员,经甲、乙双方协商一致,共同签订并履行本合同所列条款:
一、劳动合同期限
本合同为_____期限劳动合同,合同期从_____年____月____日起至_____年____月____日止。试用期为_____个月。
二、工作内容和工作地点
1、工作内容:乙方在甲方超市从事服务工作。
2、工作地点:
三、甲方对乙方的具体要求。
1、乙方在上班期间,乙方外出必须向甲方申请,得到甲方批准方可外出。
2、乙方工作时不能偷懒,必须认真高效地完成甲方安排的工作,若在规定的时间不能完成,甲方有权批评乙方,若乙方工作效率实在太低,甲方有权扣乙方工资。
3、乙方在工作必须热情、周到、主动,诚信、不做小偷小摸的事,若偷拿客人、主人、同事的东西,甲方有权开除乙方,并有权要求一定的赔偿(包括本月工资和奖金扣除)。
4、甲方每月押乙方_____元的工资,到合同期限满,甲方将全部支付给乙方,若乙方做不到合同期限,甲方有权不退回所押工资。
四、劳动报酬
甲方每月支付乙方工资,月工资为_____元。
五、劳动合同的变更、解除、终止、续订
乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本合同:
1、在试用期间,被证明不符合录用条件的;
2、严重违反劳动纪律及甲方规章制度的;
3、严重失职,营私舞弊,给甲方利益造成重大损害的;
4、同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成甲方工作任务造成严重影响,或者经甲方提出,拒不改正的;
5、以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使甲方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;
6、被依法追究刑事责任的。
有下列情形之一的,甲方可以解除本合同,但是应当提前三十日以书面形式通知乙方:
1、乙方患病或者非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作的;
2、乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;
3、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经甲、乙双方协商不能就变更劳动合同达成协议的。
有下列情形之一的,乙方可以解除此合同:
1、甲方不能按时按量提供乙方合理报酬的;
2、甲方不能为乙方提供更好发展机会的。
六、社会保险
1、甲乙双方均须依法参加社会保险,缴纳社会保险费,社会保险费个人缴纳部分,甲方可从乙方工资中代扣代缴。
2、甲乙双方解除、终止劳动合同时,甲方应按有关规定为乙方办理职工档案和社会保险转移等相关手续,出具解除或者终止劳动合同证明书,乙方应及时办理工作交接手续。
七、当事人约定的其他内容
1、乙方在履行劳动合同期间,因个人失职给甲方造成损失的,应当承担赔偿责任。
2、商业秘密保护:
3、竞业限制:
4、服务期:
八、劳动争议处理及其它
1、双方因履行本合同发生争议,应当自劳动争议发生之日起,1年内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可自接到裁决书之日起15日内向人民法院起诉。
2、本合同一式_____份,甲乙双方各执_____份,本合同自双方盖章签字之日起生效。
甲方(公章):
乙方(签字):
日期:
用人合同书 篇5
甲方(用人单位): 乙方(劳动者):
名称: 姓名:
联系电话: 联系电话:
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家及省的有关规定,甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。
一、劳动合同期限
(一)合同期
双方同意按以下方式确定本合同期限:
从______年____月____日起______年____月____日止。
(二)试用期
双方同意按以下第____种方式确定试用期(试用期包含在合同期内):
1、无试用期。
2、试用期从______年____月____日起______年____月____日。
二、工作内容和工作地点
(一)乙方的工作岗位__________________。
(二)甲方在合同期内因生产经营需要或其他原因调整乙方的工作岗位,或派乙方到本合同约定以外的地点、单位工作的,应协商一致并按变更本合同办理,双方签章确认的协议书作为本合同的附件。
三、工作时间和休息休假
(一)甲、乙双方同意按以下方式确定乙方的工作时间:
标准工时制:即每日工作8小时。
(二)甲方因工作需要,经与工会和乙方协商后可以延长工作时间。除《劳动法》第四十二条规定的情形外,一般每日不得超过一小时,因特
殊原因最长每日不得超过三小时,每月不得超过三十六小时。
四、劳动报酬
(一)甲、乙双方根据本单位依法制订的工资分配制度,约定乙方正常工作时间的工资为______元/月。乙方试用期工资为_______元/月。
(二)甲方每月__________日发放_________(当月/上月)货币________。如遇节假日或休息日,则提前到最近的工作日支付。
五、调解与仲裁
双方履行本合同如发生争议,可先协商解决;不愿协商或协商不成的,可以向甲方劳动争议调解机构申请调解;调解无效,可在法定仲裁时效内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请调解;也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁决不服的,可在法定期限内向人民法院提起诉讼。
六、其他
本合同未尽事宜,按国家和地方有关政策规定办理。在合同期内,如本合同条款与国家、省有关劳动管理新规定相抵触的,按新规定执行。
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日 年 月 日
用人合同书 篇6
用人部门(甲方):滑县枣村乡卫生院
受聘人员(乙方):
甲方因工作需要临时聘用工作人员,经卫生院院务会研究决定,甲方招聘乙方为临时工作人员,双方协商达成以下协议:
一、工作期限
年月日至年月日为乙方工作时间,期限为一年。
二、工作任务
乙方在甲方的岗位承担工作。
三、劳动纪律和待遇
1、甲方根据国家法律、法规的有关规定结合本院实际情况制定工作纪律和各项规章制度,乙方必须自觉遵守,服从甲方管理,服从甲方工作调整。
2、甲方应切实加强单位内部的岗位责任制,建立健全各项考核制度,做到责任明确、考核严格、奖罚分明。
3、乙方基础工资同新聘正式职工标准,试用期为一年,其他节假日福利待遇同正式职工。
四、终止解除聘用协议条件
1、在合同期内,有下列情况之一者,甲方可以提出解除聘用合同:
(1)试用期间被证明不符合聘用条件的,续聘考试及考核不合格者;
(2)患病或非因工负伤,医疗期满后不能从事原工作,也不能从事另行工作安排者;
(3)严重违反劳动纪律或医院规章制度的;
(4)无理取闹,打架斗殴者;因服务不到位与患者发生纠纷的。
(5)不履行合同,不按要求完成工作任务或年度考核不称职的;
(6)医院因管理、技术条件等客观情况发生变化,使原劳动协议无法履行或国家岗位编制调整需裁减人员;
(7)严重失职,对用人单位利益造成重大损害的;
(8)被依法追究刑事责任的。
2、在合同期内,下列情况之一者,本人可以提出解除聘用合同:
(1)用人单位不能按劳动合同规定支付劳动报酬的;
(2)用人单位不履行劳动合同,或者违反国家政策法规,侵害临时工合法权益的;
3、任何一方需要解除劳动协议,应提前书面通知另一方。
五、双方协定的其他事项
1、乙方在聘用期间由于某种原因对甲方所造成的医疗差错事故严格按卫生行政主管部门有关文件及医院有关规定执行。
2、本协议未尽事宜,按国家有关政策规定办理或双方协商解决。
六、调解与仲裁
双方履行本协议如发生争执,可协商解决,协商无效,可申请劳动争议仲裁,对仲裁裁决不服,可向甲方所在地人民法院起诉。
七、本协议书一式二份
甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效,具有法律效力,本协议期限届满自行终止。
甲方(盖章):
法定代表人(签章):
乙方(签名或盖章):
年月日